精選農村建房協議書4篇
在發展不斷提速的社會中，我們用到協議的地方越來越多，簽訂協議能夠保證雙方合作愉快。寫協議需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的農村建房協議書4篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
農村建房協議書 篇1
甲方： 身份證號：
住址：
乙方： 身份證號：
住址：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國民法總則》相關規定，經雙方友好協商，就甲方請乙方到甲方處從事農村宅基地房屋修建工作，達成以下協議。
一、幫工期間
乙方自 年 月 日到 年 月 日為甲方提供勞動服務。
二、幫工報酬
甲方應按照法律規定為乙方支付勞動報酬，計薪標準是元/天，支付周期：（1）每日現結；（2周結/月結。
三、幫工時間
幫工時間由甲方安排，根據實際情況，提前通知乙方。
四、勞動標準
4.1甲方保證乙方正常工作的必要勞動保護條件，可選在開工前為乙方購買相應的保險，切實貫徹：高溫或下雨不開工的原則；
4.2乙方保證認真努力工作，杜絕偷懶、偷工、偷料。
五、違約責任
雙方應按照該協議內容如實履行該協議內容。如任何一方違約應依法向另一方支付違約金5000元，并賠償守約方實際損失。
六、協議解除
6.1有以下情形之一的，守約方可直接通知違約方解除合同：
1、甲方未按合同約定及時支付乙方幫工報酬；
2、甲方未向乙方提供必要的勞動保護條件的.；
3、乙方提供的勞動幫工達不到工程進度要求的。
6.2任何一方如需單方解除合同，則應提前30日通知對方；或者雙方協商一致后，直接解除合同。
七、爭議解決
雙方如發生爭議應當協商解決，如協商不成可向合同簽訂地人民法院起訴。
八、其他
8.1該協議一式兩份，甲乙雙方各持一份；
8.2 本協議未盡事項，由雙方另行口頭或書面約定；
8.3本協議自雙方簽字后即生效。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
合同簽訂日： 年月 日
合同簽訂地：
農村建房協議書 篇2
房主（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委托乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議；
一、 私人住宅主體工程。
二、 承建方式；甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、 建房工期：建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。
四、 工程價格：按平方米320元計算。
五、 施工安全要求及質量問題責任：
1、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
2、乙方要根據建筑操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題（如主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑梁斷裂、露筋等）發生，經有關部門評估后由乙方承擔一切損失。
六、 工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、 因停電、下雨等造成停工；
2、 不可抗力；
3、 甲方同意給予順延的其它情況。
七、 付款方式：
1、 乙方地基完工后，甲方將付清地基所用的費用，并預付工程款貳萬元整。
2、 底層屋面完工后，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。
3、 頂層屋面澆注完工后，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。
4、 外墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
5、 內墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
6、 余款待整個工程竣工后，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。
八、 本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。生效后甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方（簽名）： 乙方（簽名）：
農村建房協議書 篇3
贈與人（簡稱甲方）：
有效證件號碼：
受贈人（簡稱乙方） ：
有效證件號碼：
鑒于：
①甲、乙雙方為母女關系，甲方愿將甲方出資購買的并擁有所有權人權益的房屋贈與乙方個人；且甲方確認：本協議項下之房產無其他權利共有人；
②本贈與發生時，乙方雖處于已婚狀態，但本協議項下之房產僅贈與乙方個人，該贈與行、協議只對乙方個人生效。 按照有關法律規定，雙方自愿達成贈與房產協議如下：
第一條 甲方自愿將其出資購買并所有的房產贈與乙方個人，乙方自愿接受該房屋贈與并負責贍養甲方。贈與行為發生后，本協議項下之房產成為乙方個人財產。
該房屋具體狀況如下：
①該房產坐落于 XX；建筑面積為XX；用途為XX；產權性質：XX；
②贈與房屋的所有權證證號為XX；
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并贈與。 該房屋的相關權益隨該房屋一并贈與。
第二條 本贈與協議簽訂之前，本協議項下之房產由甲方自行購買，購買此房產的全部購房款、稅費等均由甲方支付。贈與行為前無欠繳稅金等費用。
第三條 本贈與協議簽訂后，本協議項下之房產需辦理房屋權屬變更登記等手續的，契稅、稅費等由乙方承擔。
第四條 經協商一致，甲方自愿將其擁有的該房屋所有產權贈與乙方，該贈與行為在雙方簽訂本協議后不可撤銷，受法律保護。
第五條 在乙方辦理房屋權屬變更登記等手續時，甲方應積極配合乙方辦理變更等手續。具體的變更時間、程序等，由甲乙雙方另行協商。
第六條 本協議未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本協議的附件均為本協議不可分割的部分。
本合同一式叁份。其中甲方留執壹份，乙方留執壹份，為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關壹份。本協議自甲、乙雙方簽字、按指印時生效，如任何一方違約，違約方應承擔由此造成的全部經濟損失。
農村建房協議書 篇4
甲方：姓名性別 年齡 民族 電話
住址：
乙方：姓名 性別 年齡 民族 電話
住址：
甲方因孩子即將結婚需建新房，由于甲方原宅基地向陽度的原因須占用乙方公出路少許，現經甲乙雙方商磋，達成以下建房協議。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路： 北 米，南 米，西 米（詳見后附示意圖）。
2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補償金人民幣 圓整。
3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或規劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。
6、此協議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方：（簽字蓋章）
乙方：（簽字蓋章）
中人：（簽字蓋章） XX年 月 日
-----------
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）
乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名，身份證號碼）
甲方擬建房屋一座，位置在＿＿＿縣＿＿鎮＿＿村＿＿組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前＿＿＿天通知甲方購買所需材料。
⒉乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開始建設，工期為＿＿＿天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣＿＿＿元。
⒉付款時間：第一次付款在施工開始后＿＿＿天內，第二次付款在＿＿＿，第三次付款在＿＿＿，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后＿＿＿＿天內給付。
四、違約責任
⒈由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金＿＿＿元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金＿＿＿元。
【精選農村建房協議書4篇】相關文章：
農村自建房承包協議書12-28
農村建房土地轉讓協議書模板12-27
農村自建房屋轉讓協議書（精選5篇）12-26
農村自建房屋轉讓協議書范本12-28
農村建房對聯5篇10-13
農村建房合同書03-11
農村自建房買賣簡單版協議書范本12-27
建房協議書05-08
農村建房承包合同03-11
農村建房施工合同范本03-11