包工包料施工合同范本
施工合同的法律特征
1、簽訂建設工程施工合同，必須以建設計劃和具體建設設計文件已獲得國家有關部門批準為前提。簽訂施工合同須以履行有關法定審批程序為前提，這是由于建設工程施工合同的標的物為建筑產(chǎn)品，需要占用土地，耗費大量的資源，屬于國民經(jīng)濟建設的重要組成部分。凡是沒有經(jīng)過計劃部門規(guī)劃部門的批準，不能進行工程設計，建設行政主管部門不予辦理報建手續(xù)及施工許可證，更不能組織施工。在施工過程中，如需變更原計劃項目功能的，必須報經(jīng)有關部門審核同意。
2、承包人主體資格受到嚴格限制建設工程施工合同的承包人，除了在經(jīng)工商行政管理部門核準的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動外，應當遵守企業(yè)資質等級管理的規(guī)定，不得越級承攬任務。
3、簽訂及履行施工合同受到國家的嚴格監(jiān)督管理。
國家對建設工程項目的發(fā)包實行招標投標制度。《招標法》第三條規(guī)定：“中華人民共和國境內(nèi)進行工程建設項目必須進行招標。”
第四條規(guī)定：“任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標。
4、建設工程施工合同實行備案制度。
建設部第89號令，即《房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標投標管理辦法》第47條規(guī)定“訂立書面合同7日內(nèi)，中標人應當將合同送縣級以上建設行政主管部門備案；《遼寧省建筑市場管理條例》、《遼寧省建設工程招標投標條例》及《大連市建筑市場管理條例》都對施工合同備案做了法律規(guī)定。
在施工過程中，各級政府建設工程質量監(jiān)督管理部門還要對工程建設的質量進行全面監(jiān)督。
包工包料施工合同范本（通用10篇）
在當今不斷發(fā)展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編精心整理的包工包料施工合同范本（通用10篇），歡迎閱讀與收藏。
包工包料施工合同1
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業(yè)用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經(jīng)雙方友好協(xié)商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：_____________________________
2、結構層次：_____________________________
3、施工地點：下蜀鎮(zhèn)西謝村
4、建筑面積：_____平方米
二、承包方式：
包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。
三、工程作業(yè)范圍及其內(nèi)容：
1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內(nèi)外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。
2、所有材料搬運。
四、建房材料要求：
1、多孔磚：____________________________
2、水泥：______________________________
3、鋼筋：______________________________
五、質量管理：
質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。
六、工程進度：
合同工期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，總日歷天數(shù)為_____天。
七、安全、文明施工：
在施工過程中，乙方施工人員所發(fā)生的安全事故，乙方自理與甲方無關。（工程造價包含乙方工人的保險費。）
八、結算價格及方式：
1、固定單價包干：_____元/平方米，按建筑面積實算（建筑面積按國家規(guī)范標準計算）
2、工程完工后，留工程造價為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題一年內(nèi)全部付清。
九、付款方式：
甲方根據(jù)工程進度付款，基礎結束付，主體結束付，粉刷結束付，工程竣工驗收付，無質量問題一年后付清。
十、現(xiàn)場用電：
費用由甲方負責。
十一、施工用水：
費用由甲方負責。
十二、合同的解除、終止：
1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經(jīng)甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發(fā)出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算，年底結清。
2、合同的終止：甲、乙雙方根據(jù)合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。
3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協(xié)議，補充協(xié)議與該協(xié)議具有同等效力。
4、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，甲、乙雙方簽字后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
包工包料施工合同2
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程地點：“潤生莊園”裝修工程
2、工程裝修面積：____________________
3、工程承包：采取乙方包工包料的方式。
4、工程期限：
根據(jù)雙方協(xié)商工程期限暫定為自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，若發(fā)生不可預見或不可抗力時，工期順延。
5、合同價款：
本合同工程每平米造價為：人民幣：__________元，總金額：__________元，金額大寫：__________元整。
二、甲方工作
1、負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工。
2、參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收及竣工驗收。
三、乙方工作
1、施工中應嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成本合同工程。
2、施工人員應文明施工，禁止野蠻施工。甲方對表現(xiàn)不好的施工人員有權要求掉換，承包人不得拖延。
3、乙方必須保證施工質量，發(fā)生施工質量問題，乙方應及時予以改正。如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即予以改正，在未達到甲方的整改要求前，甲方有權拒付人工費。
4、乙方應加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責任由乙方承擔。
四、工期延誤
1、對因以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期可順延：工程量變化；不可抗力；甲方同意工期順延的其他情況。
2、因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延，順延超過3天付乙方勞務費，按每天人工計算。
3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。
五、工程驗收和保修
1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收；
(2)隱蔽工程驗收；
(3)竣工驗收。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收。
3、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
4、本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為壹年。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴重變形或修復后影響整體美觀的乙方應承擔更換責任。
六、工程款支付方式：
工程總價款為：__________元，大寫：__________元。
全程全部竣工驗收合格后，撥付工程總價款的%，預留總價工程款的%作為質量的質保金，竣工驗收后滿一年無質量問題，質量保證金全部付清，質量保證金不計利息。
七、違約責任
1、一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應承擔賠償責任；因違反有關法律規(guī)定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。
2、一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
八、爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。
九、勞動力管理
1、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。
2、乙方應辦理工地出入證件并支付相關費用。
3、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
十一、其他約定事項
1、工程中非甲乙雙方確認而增加的項目，不增加工程款。
2、施工期間甲方認為乙方施工人員因工藝水平、工作態(tài)度、品格等原因，不能勝任本項裝飾工作時，有權要求乙方更換施工人員。
3、保修期間甲方通知施工方需要維修的，施工方必須在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場，如果由于乙方施工或
十二、則附
1、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。
4、因不可歸責與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
5、合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同3
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，達成協(xié)議如下：
一、工程范圍
1、工程名稱：____________________
2、工程地點：____________________
3、工程內(nèi)容：____________________
4、承包方式：____________________
二、工期要求：
1、自_____年_____月_____日，從開工之日，樓房具備作業(yè)面后開工_____個月交工。
2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經(jīng)甲方同意。
3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內(nèi)容。否則，工期拖延一切直接或間接的后果自負。（注：施工中陰、雨天工期可順延，5℃以下溫度禁止施工，工期可順延。）
三、施工質量要求：____________________
四、工程驗收：
此工程經(jīng)甲方驗收合格即視為合格。
五、合同價款與支付方式：
合同單價：_____/㎡，施工面積約_____㎡。合同總價款：_______________工程款待工程竣工甲方驗收后一次性給付總額工程款。
六、其他約定：由于任何一方的原因導致施工不能進行或不能順利進行，人為不可抗力除外，責任一方應賠償對方相應損失。
七、爭議的處理：執(zhí)行本合同中發(fā)生的問題，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至工程所在地法院。
八、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
包工包料施工合同4
甲方：
乙方：
工程地點：甲方在南莊村處建房屋兩層，建筑面積為平方米。由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式
采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經(jīng)甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發(fā)現(xiàn)設計問題，確實需要變更的，需雙方協(xié)商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工，并接受合理化建議并采納。
乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括樓頂頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格及付款方式
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計算，屋檐滴水處每平方米按每樓面平方米1/2費計算，即樓面平方米是_____元/平方米，屋檐滴水處是（貳佰元）/平方米。
先預付_____元整（大寫：__________）。工程如在農(nóng)歷_____年_____月_____日完成外墻磚、屋內(nèi)格墻及屋頂樓平完工。付款_____元整（大寫：__________）。內(nèi)墻及地平及外墻磚完工付款_____元整（大寫：__________）。剩余部分經(jīng)甲方驗收合格后。
四、雙方責任
甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。
五、質量要求
1、乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
2、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，如：
1）所進材料一定確保質量，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板，鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
2）主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋等等），由乙方承擔賠償一切損失，乙方必須進行免費維修。
4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。
六、注意安全
乙方必須按照安全規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產(chǎn)安全，杜絕一切事故發(fā)生，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產(chǎn)損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。
七、工期要求
主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在_____年_____月_____日前完成主體工程，完工時間不能超過天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢_____元，因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。
八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在證人執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：
農(nóng)歷日期：
乙方簽字（章）：
農(nóng)歷日期：
在證人簽字（章）
農(nóng)歷日期：
農(nóng)歷日期：
包工包料施工合同5
甲方(業(yè)主)(全稱)：(以下簡稱甲方)，電話：；
乙方(施工方)(全稱)：(以下簡稱乙方)電話：；
甲方雇傭乙方裝修甲方位于____________________號2單元301房屋，
工程期限天，開工日期_____年_____月_____日，竣工日期_____年_____月_____日。
合同價款：本合同工程造價為(大寫)：_______________元
一、甲乙雙方應共同遵守以下條款：
甲方工作：
1、施工期間，甲方將外屋鑰匙1把，交給承包人保管。竣工驗收后，乙方將鑰匙歸還甲方。
2、甲方
3、甲方負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關系；
4、甲方有權利參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，并監(jiān)督材料進場、竣工驗收。
乙方工作：
1、乙方不拆動室內(nèi)承重結構；
2、乙方自己準備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區(qū)物業(yè)管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產(chǎn)的損失，由乙方自己承擔。
3、裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況；材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發(fā)現(xiàn)的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。
4、乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內(nèi)(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。
5、保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。乙方在使用馬桶時不得損壞，出現(xiàn)馬桶堵塞，漏水，或破損等等由乙方負責維修或賠償。
二、裝修項目
略
三、付款方式：
合同生效后，甲方按下一下的約定直接向乙方支付工程款：工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算。
四、違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并全額賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
2、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方全額經(jīng)濟損失。
3、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金200元。
五、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向吉木薩爾縣人民法院提起訴訟。
六、附則：
1、本合同一式兩份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、本合同履行完畢后自動終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工包料施工合同6
甲方：_________________
乙方：_________________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著互惠互利的原則，甲方同意將碧桂園二期內(nèi)粉刷工程承包給乙方施工，其承包價格為砂漿粉刷，每平方米__________元整，工程完工以實際面積結算，門洞口、窗洞口、陽臺洞口不去，按全面積計算。
承包范圍：_________________內(nèi)墻面室內(nèi)粉刷（內(nèi)陽臺墻面由甲方負責完成）。
乙方責任：
1、施工中，乙方必須嚴格按照甲方的要求施工，搞好工藝，服從甲方、建設方、監(jiān)理的管理，把好質量關。
2、節(jié)約材料，不能有浪費現(xiàn)象，更不能有隔夜灰，如遇甲方、建設方罰款由乙方承擔。
3、乙方工人不得在場內(nèi)隨地大小便，發(fā)現(xiàn)一次罰款貳佰元。
4、嚴把安全關，不準酒后上崗，不準違規(guī)操作，嚴格按照甲方工程安全規(guī)章管理制度施工。如有違規(guī)操作出現(xiàn)安全事故，其一切經(jīng)濟損失和責任自行承擔。
5、工地現(xiàn)場不得打架斗毆，不得偷摸扒竊，如出現(xiàn)以上現(xiàn)象，除罰款每次貳仟元外，交移公安機關處理。
6、按時按合同約定，積極付給一線工人工資。不得截留，不得另作它用。如出現(xiàn)以上現(xiàn)象，調(diào)查屬實甲方可以代付，并處以應付款的一倍罰款。
7、墻面沒有空鼓的，出現(xiàn)裂縫由甲方負責修補完成。
甲方責任：_________________
1、工程完工前甲方、建設方、監(jiān)理方向乙方交底。
2、按時按合同約定，給付乙方工程款。
付款方式：_________________
甲方每棟按乙方完成的工程量（70%）支付生活費用，工程全部完工后付至工程的90%，余款待工程驗收后一月內(nèi)付清（年底付清）。
此合同一式貳份，簽字生效，并具有法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）___________
乙方（簽章）___________
____年_____月_____日
包工包料施工合同7
甲方：_______________
乙方：_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建設法》及其它相關法律、法規(guī)，本著自愿、平等、公平和誠信的原則，結合本工程情況，甲乙雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況：
1、工程名稱：_______________
2、工程地點：青江村還房自建點
3、工程建設規(guī)模：一層為框架，二至七層為住房，結構為磚混。
二、承包方式：
1、乙方包工不包料，乙方以甲方提供的設計方案為準，簽字以后不得更改。
2、乙方負責施工所需的機械工具、設備和模板(含釘子、元絲等低值易耗品)。
3、室內(nèi)素抹灰、清水房，不含二次裝修。
三、工期：
乙方正式施工之日起150天。如因甲方原因導致工程不能正常施工或不可抗拒的自然因素(如：下雨、停電、停水)，工期順延。
四、工程質量：
參照《國家民用建設規(guī)范》、《建筑工程施工質量驗收標準規(guī)范》為準。
五、工程內(nèi)容：
1、主體為磚混。正面貼100×100外墻磚，后墻及兩側面素抹灰，室內(nèi)素抹灰，窗戶做雨棚。
2、二層廚房、廁所裝修。
3、室內(nèi)外水電安裝：乙方按照甲方要求的位置鋪設水電、光纖、電話、煤氣管道等。
六、結算方式：
1、工程按實際平方結算(及按建筑物外墻邊線計算)，計150元/㎡。
2、人生意外保險費用由甲乙雙方各付_______________元。
七、付款方式：
1、乙方機具、設備、模板進場后，甲方支付乙方總價的.5%；一層安裝預制板后，甲方支付乙方總價的30%；二三層安裝預制板后，甲方支付乙方總價的30%。
2、剩余部分工程竣工驗收后，甲方支付乙方總價的35%。
八、工程質量保證：
1、屋面、外墻、廚房、衛(wèi)生間漏水保修一年。
2、水電保修一年(燈具開關、水開關壞不保修)。
3、竣工驗收之日起12個月后，沒有出現(xiàn)質量問題，甲方付給乙方剩余尾款。
4、因施工質量事故所造成的建筑材料損失或其它傷害由乙方負全責并全額賠償。
5、乙方所有施工人員未經(jīng)甲方同意，不得攜帶任何建筑材料離開施工現(xiàn)場。若發(fā)現(xiàn)有攜帶現(xiàn)象發(fā)生，則扣除乙方總價的10%。
九、甲方職責：
1、做好“三通一平”。
2、按時付款給乙方。
3、對工程質量、進度進行監(jiān)督，搞好鄰里關系。
4、搞好各項材料的采集、供應和管理，不斷乙方材料。
5、甲方對本工程向乙方進行技術交底。
十、乙方職責：
1、乙方必須按照國家相關施工標準、保質保量施工。
2、乙方所需甲方提供材料，乙方應提前七天通知甲方采購。
3、乙方應做好本工程施工現(xiàn)場安全管理，若發(fā)生安全事故，由乙方負全責、賠償。
十一、安全責任：
由乙方負全責。施工過程中乙方、第三方人員，如有安全事故發(fā)生，由乙方承擔全部責任和賠償。甲方不負任何責任和賠償。
十二、違約責任：
合同簽訂生效后，雙方認真履行以上條約。如發(fā)生違約，由違約方承擔相關責任并支付合同總價的30%給守約方，以及賠償一切經(jīng)濟損失(及按《合同法》辦理)，經(jīng)濟糾紛訴訟由當?shù)胤ㄔ褐俨谩?/p>
十三、合同的終止
本合同未盡事項由雙方協(xié)商解決，竣工驗收后結清人工費，保修期結束后自動終止本合同。
十四、合同份數(shù)
本合同一式三份，甲乙雙方各持一份，相關政府部門存檔管理一份。
本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
包工包料施工合同8
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方將“杭政儲出【20xx】9號地塊商品住宅”防水工程發(fā)包給乙方施工，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》甲方與發(fā)包方簽訂的《建設工程施工合同》以及相關工程補充協(xié)議和經(jīng)濟文件的約定，結合本工程具體情況，雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
第一條工程概況
1、承包范圍：包工包料
2、防水工程報價
地下室底板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價按18元/㎡。地下室側板1.2厚JS(Ⅱ)聚合物水泥防水涂料，單價按18元/㎡。屋面及衛(wèi)生間防水具體施工方案及價格由甲乙雙方另行協(xié)商。
以上防水工程完工驗收合格后，工程量按以實際完成的平方數(shù)為準，工程總價以實際完成的平方數(shù)×單價。
第二條甲方工作責任
2.1開工前，甲方向乙方提供原設計圖紙、變更通知及發(fā)包方要求說明，并向乙方作現(xiàn)場交底；基層要平整、干凈、牢固、無空鼓、無松動、不得有起砂、開裂等缺陷，符合防水施工規(guī)范要求；清除影響施工的障礙物。
2.2合同簽訂后，甲方做好施工組織設計，各分部門分項開工前要有具體的施工方案、方法、質量保證措施和技術交底工作。
2.3甲方向乙方免費提供施工用水、電源、垂直運輸機械，以及乙方施工管理人員住宿場所等，并說明使用注意事項。
2.4甲方協(xié)助乙方做好現(xiàn)場成品的保護、防盜等工作。
2.5甲方負責該防水工程項目的質量、安全、進度、文明施工和技術的檢查和監(jiān)督，組織工程質量的檢查、驗收。
2.7甲方對乙方交接的防水層成品有保護的責任。
第三條乙方工作責任
3.1嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、工地安全規(guī)程、防火安全規(guī)定，按圖紙或雙方協(xié)定方案施工，參加驗收。
3.2工程完工未移交甲方前，負責對現(xiàn)場成品進行保護。
3.3施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.4乙方負責提供產(chǎn)品出廠檢驗報告、出廠合格證、現(xiàn)場抽樣檢驗報告、產(chǎn)品施工工藝并按時提供給甲方。
第四條關于工程質量及驗收的約定
4.1本工程按施工圖紙或雙方協(xié)定方案、做法說明、設計變更及國家制度的施工規(guī)范組織施工、驗收。
4.2采用合格的防水材料，進場施工。
第五條關于工程款支付的約定
5.1防水工程施工完畢、防水工程驗收合格后15天內(nèi)，甲方將工程款付至工程總造價____%(除5%做質量保證金外)，其余款甲方在兩個月內(nèi)需全部付清給乙方。
5.2保修期滿甲方在一個星期內(nèi)將保修金一次性支付給乙方。
第六條工程保修
6.1工程質量保修期為三個月，質量保修期從該分項工程實際驗收合格之日算起。甲方扣除相應保修金時給乙方辦理保修金欠條，保修期滿甲方將保修金本金付還乙方。
6.2保修范圍：材料老化、搭接開裂、材料脫落造成漏水屬于保修范圍。找平層開裂、基層裂縫、基層沉陷而造成材料斷裂或人為損害造成漏水不屬于保修范圍。
6.3屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，乙方應在接到保修通知之日后3個工作日內(nèi)派人修理。乙方不在約定期限內(nèi)派人修理，甲方可委托其他人修理，保修費從質量保修金內(nèi)扣除。
第七條違約責任
7.1甲方未按合同支付工程款，乙方有權停止施工，所造成的工期延誤由甲方負責。停工期間給乙方造成的誤工費用由甲方承擔。
7.2方必須確保工程工期和施工質量及防水工程順利進行。如果基層達不到防水施工規(guī)范要求，甲方要求乙方施工，其施工費用由甲方負責補給乙方。
7.3乙方在施工過程中，嚴格按圖紙或按雙方協(xié)定方案及甲方技術交底施工達到保質保量。
7.4方在施工中，甲方注意對成品進行保護，如因甲方在施工中對防水成品損壞或污染，經(jīng)甲乙雙方確認，由甲方負責處理。需要返工的由甲方負責費用。
八條爭議糾紛
8.1合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或有關部門進行調(diào)解。
8.2未盡事宜，雙方共同協(xié)商，補充協(xié)議與本合同同具法律效力。
8.3本合同的執(zhí)行中發(fā)生爭議，當事人不愿通過協(xié)商時，應向甲方所在的人民法院起訴。
第十條本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。在本合同項目工程竣工驗收合格，保修期滿甲方付清乙方保修金，該合同全失效。
甲方：乙方：
_____年_____月_____日
包工包料施工合同9
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲方因建設柘榮縣北峰茗苑住宅樓需要，將該工程的模板交給乙方承攬安裝，為明確各自的權利義務，雙方本著互利互惠、平等自愿的原則；經(jīng)協(xié)商一致，訂立以下合同條款：
一、承包內(nèi)容：本項目所有模板的制作、安裝、拆除、運輸、門架支撐等全過程施工。承包方自備機械、電線、安全帽。
二、承包方式：實行包工、包料、包機械、包質量、包工期、包文明施工。
三、承包單價：模板施工元27.5元/㎡(按施工圖紙標注尺寸，按砼接觸面積計算面積，若設計變更按變更后的圖紙計算)，另約定不扣除樓扳面柱位面積和拄梁口面積(大于0.3㎡面積應扣除)該價格為一次性包干價，乙方在施工中除了設計變更引起工程量增加外，一律不再要求補價。若乙方中途因不能保證甲方的工期、品質、安全及違反國家有關法規(guī)而退場，甲方有權拒付工程承包余款，有權單方解除協(xié)議。
四、工程價款與支付方式：甲方在乙方材料基礎模板進場后5日內(nèi)，A、B棟支付備料款2萬元，待第一層模板即：±0.000以下砼澆搗后5日內(nèi)，A、B棟支付備料款3萬元，工程進度款按每月完成工程量的80%撥付(備料款每層按5000元由甲方扣回，直至扣完為止)。余下部分在模板安裝工程全部完工決算后30日內(nèi)付清。
五、施工中，乙方所雇工人的點心，伙食、夜間加班費等均由乙方自理。
六、模板及相關材料：加工工具、所需設備、施工人員由乙方負責提供、乙方所提供的柱子、梁、樓板應大部分為新模板，其他部位可新舊搭配，但不得使用已脫皮模板。
七、甲方每次需要安裝模板時，應提前2天通知乙方，其中基礎及地下圈梁模板在合理的期限內(nèi)抓緊時間完成，主體模板制作安裝時間每層七天包衛(wèi)生清理干凈(從柱子鋼筋綁好之日起計算，下大雨確實無法施工的除外)，零星模板制作安裝應隨叫隨到(應提前一天通知)，不得影響甲方工程施工進度。
八、乙方在模板制作安裝過程中應遵守各項安全制度，采取必要的安全防護措施。做好生產(chǎn)安全工作。
九、乙方在承擔模板制作安裝中，應自行組織班組完成，不得轉給第三人制作安裝。否則，甲方有權終止合同，由此造成的損失由乙方承擔。
十、質量技術要求：分項質量的評定必須達到合格標準。并經(jīng)工地和監(jiān)理等共同(或有權機關)認定；若達不到合格標準的，則合同價下調(diào)10%。
十一、安全要求：乙方進場人員必須遵守工地安全生產(chǎn)規(guī)章制度和國家的施工規(guī)定。接受公司、工地的安全教育和交底。負責安全生產(chǎn)責任狀中的義務職責，若乙方自身原因發(fā)生安全生產(chǎn)事故責任自負。
1、應有各班兼職安全員，開展班組的有關安全行為做好班前安全記錄，做好本班組的安全管理。
2、固定機械施工和特種工種操作人員，要特證上崗。
3、施工機具應按規(guī)定安裝必要的防護罩，使用前應經(jīng)工地專職安全檢查，方可投入使用。
4、乙方必須提供工人的身份證、暫住證、婚育證(復印件)如無辦理求職證(務工證)具體視當?shù)匾?guī)定理，甲方代辦所需費用乙方承擔。
5、乙方不能擅自開井架，嚴禁吊藍乘人，如發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元，多次甲方有權終止合同。
6、超出井架吊欄模板不能從井架上料，否則每次罰款1000元。
7、提倡文明施工，工完場清并遵循甲方現(xiàn)場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監(jiān)理企業(yè)、甲方及其他班組間的關系。必須規(guī)定每一個工人遵循紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。
8、模板制、安必須保證幾何尺寸準確和牢固，不準出現(xiàn)下垂、脹模、漏漿等現(xiàn)象。每次澆搗砼梁、板、柱的時候，必須派專人跟班，以保證品質。如砼脹模超過允許偏差值，乙方應在拆模后立即承擔責任鑿平。在安裝及拆模后，應及時將板面及樓面的垃圾、材料清理干凈，避免影響下道工序的施工。工程完成后，必須把所有木工用料堆回規(guī)定位置，不準從樓層上往下倒建筑垃圾。
9、乙方必須嚴格遵循、執(zhí)行以上各項規(guī)定和規(guī)定，否則，甲方有權逐項予以罰款處理，所罰款項在本月結算中一次扣除。，情節(jié)嚴重者則予清除離場。
10、工程品質及驗收標準：工程品質必須達到國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范以及建設、監(jiān)理企業(yè)和甲方的規(guī)定。如果由于設計和管理指揮緣故造成損失，所有經(jīng)濟全部由甲方承擔責任；由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方承擔責任，所造成的材料浪費及經(jīng)濟損失全部由乙方承擔責任賠償。
十二、違約責任：
1、乙方在模板安裝過程中，若不按甲方提供的圖紙施工及設計要求施工，甲方有權終止合同，因乙方原因而影響工程質量的，甲方有權責令乙方返工，由此造成的損失由乙方承擔。
2、若甲方在建設過程中，停工超過一個月，甲方應結清工程款，同時乙方有權終止合同，拉走模板。
3、合同簽訂后任何一方不履行合同，應支付對方違約金5萬元。
4、乙方若不按合同約定的時間完成每批模板制作安裝，每逾期一天，則支付甲方工期延誤金500元，提前一天獎勵200元，逾期5天，甲方有權終止合同，另行安排他人安裝。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方：乙方：
法人委托人：法人委托人：
代表：代表：
地址：地址：
電話：電話：
簽訂日期：簽訂日期：
包工包料施工合同10
甲方：_________________姓名：_________________
乙方：_________________姓名：_________________
甲方將位于___________的自住用房的建設施工工程經(jīng)雙方協(xié)商承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工，甲方包料。
乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方負責建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方負完全責任，與甲方無關。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產(chǎn)損害的，乙方應對此負全部責任。
二、被建房屋的建筑面積為___________平方米，甲方將包括地梁在內(nèi)的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、樓梯及其附屬設施、)乙方的施工承包房子主體單價為每平方米___________(大寫：______________元)元整。平方面積以滴水為界；樓梯1個平方按兩個平方計算。二層多砌一堵?lián)跬翂Α?/p>
三、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自簽訂之日起生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
簽訂日期：____________
【包工包料施工合同范本】相關文章：
施工合同范本12-02
施工工程合同范本02-22
道路施工合同范本12-03
裝修施工合同范本11-19
勞動施工合同范本02-16
商品混凝土施工合同范本02-22
標準私人施工合同范本02-22
建筑施工工程合同范本03-07
施工合同范本(15篇)03-04
門窗安裝施工合同范本03-01