買賣合同

時間：2022-04-19 15:31:30 買賣合同我要投稿

【精】關于買賣合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調和民事關系，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的關于買賣合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

【精】關于買賣合同

關于買賣合同1

　　賣方(以下簡稱甲方)：_________________________________________

　　買方(以下簡稱乙方)：_________________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議，以資共同遵守。

　　一、基本情況：

　　1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區

　　(縣)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________號________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產證為準。

　　2、土地使用權限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。

　　3、廠房區域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。

　　二、廠房價格及其它費用：

　　1、廠房價格每平方米人民幣______________________元(大寫)，總價(含人民幣土地價格)人民幣_______________________________元(大寫)。

　　2、土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。

　　3、乙方在甲方園區內的物業管理費每年人民幣___________________元(大寫)。

　　三、付款方式、期限及交房期：

　　1、廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元(大寫)。

　　(1)________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元(大寫);

　　(2)其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后(以產權交易中心核發產權證之日為準)6日內一次性付清，在辦理中產生的契稅由乙方負責。

　　2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。

　　四、其他規定：

　　1、甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

　　2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。

　　3、廠房內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。

　　4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。

　　5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。

　　6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。

　　7、本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

　　8、甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。

　　9、本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。

　　五、本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產管理局和公證處各執一份。

　　甲方：乙方：

　　代表( 簽名蓋章)：代表( 簽名蓋章)：電話：電話：

　　簽約日期：年月日

　　簽約地址：

關于買賣合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國招標投標法》和前年招投標中標單位供煤業務的實際，甲乙雙方本著自覺自愿、互惠互利、公平合理的原則，共同配合搞好合作市城區集中供熱這項民生工作，確保供熱質量，在拖欠上年度煤款的情況下延續今冬明春供暖用煤，經充分協商一致重新變更簽訂以下供煤承包合同。

　　一、質量標準：

　　xx年度鍋爐用煤主要指標(靖遠大礦)(最低大卡不能低于5500大卡/公斤)

　　二、合同履約形式：根據甲方的實際情況，以乙方承包形式，確保供暖期兩臺40T鏈條鍋爐和一臺40T循環流化床鍋爐供熱面積80萬平方米的全部用煤炭量(每噸單價610元，過磅

　　2.23萬噸)價款包定的額度，乙方實行盈虧自負。

　　三、交貨地點：甘南合作熱力有限責任公司煤場

　　四、供貨時間：____年____月____日—____年____月____日

　　供暖時間：____年____月____日—____年____月____日

　　五、合同價款：(含運費、裝卸費及煤款)并提供國家正式稅務發票。

　　六、付款方式：

　　1、____年____月底，付總價款____年____月底，付總價款____年____月底，付總價款15%。

　　2、____年____月底，付總價款10%。

　　3、____年____月底，付總價款10%。

　　4、____年____月底前，付總價款25%。

　　七、其它約定事項：

　　1、根據雙方談判的約定，本合同簽訂后甲方向乙方支付上年度欠款810萬元，乙方必須在本年12月10日前供煤xx年度，實際供熱面積超出80萬平方米，超出部分另行計算，同時增加合同總價款。

　　6、此合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，自簽章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關于買賣合同3

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。

　　我們接受委托后，經周密調查，掌握Z某被告的工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬戶，保證了債權的實現。

　　訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。

　　因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。

　　因訴訟目的已經實現，我方遂申請撤訴。

關于買賣合同4

　　甲方：（購買方）法定代表人

　　乙方：（銷售方）法定代表人

　　本著平等、自愿、公平和誠實信用原則，經甲乙雙方協商確定，甲方承建的成渝釩鈦科技有限公司釩深加工項目中所需鋼材由乙方提供，為此，特達成如下鋼材買賣協議。

　　一、鋼材品種及數量：

　　所需鋼材以實際供貨量為準。

　　二、鋼材價格

　　鋼材結算價格組成：鋼材龍網站價+組織費+吊裝費+運輸費=合同價。

　　1、鋼材龍文網價：甲方必須提前兩天提出進貨計劃給乙方。

　　2、乙方負責車輛運輸到四川威遠鋼鐵有限公司。

　　三、鋼材的質量驗收及交貨方法：

　　1、建材：盤元、圓鋼、螺紋鋼，型材：槽鋼、角鋼、工字鋼、焊管、板材等的質量符合國家標準，盤元以過磅計量為準。建材和型材以理論重量計算為準，甲乙雙方當場驗收，并在送貨單上標明該批鋼材的重量，單價和金額，以供貨當日龍文網的所供鋼材指導價作為辦理結算的依據，并附甲方所需一切檢驗、檢測報告等資料，甲乙雙方授權代表須在送貨單上簽字確認。

　　2、甲方在收到貨后三日內應對該批鋼材進行質量檢驗，檢驗合格后方能使用，否則造成的一切損失均由甲方自行負責，如出現質量異議，甲方須在收到貨的五日內通知乙方，并附檢驗機構的檢驗報告單，甲乙雙方共同派員到現場取樣送質檢部門復檢，如依然不合格，則乙方應立即收回不合格鋼材并馬上組織合格鋼材送到工地。

　　四、雙方義務：

　　1、甲方義務：

　　（1）貨到工地后組織人員及時驗收卸貨，卸貨費用由甲方承擔。

　　（2）按協議的約定按時支付鋼材款。

　　2、乙方義務：

　　按甲方所提供的計劃單及時供貨。

　　五、結算方式及期限：

　　1、甲方給乙方結算方式為月結，盤元每噸鋼材的單價組成是：龍文網上的價格/噸+150元/噸資金占有金+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。

　　螺紋鋼每噸鋼材的單價組成是：龍文網上的價格理論重量計算+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。

　　鋼板每噸鋼材的單價組成是：龍文網上的價格/噸+100元/噸資金占有金+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。按過磅重量計算。角鋼/槽鋼每噸鋼材的單價組成是：龍文網上的價格/噸+130元/噸運輸費+30元/噸吊裝費=鋼材單價/噸。按理論重量計算。

　　2、乙方從送貨之日起（以第一次送貨開始）每月的20日之前甲方必須付清乙方所供的全部鋼材款。

　　3、甲方給乙方付款：現金或網轉，甲方支付30%的承兌匯票。

　　4、乙方給甲方所供的全部鋼材（型材、建材）不開任何發票（增票、普票），將發票費用作為一個月的資金利息，只以送貨單作為結帳依據。

　　六、違約責任：

　　1、甲方如果在當月內未付清乙方鋼材款，送貨后第二個月按每天每噸4元計算作為乙方的資金占有金。

　　2、甲方要求乙方所供不符合和廠家的貨，乙方不負任何責任。

　　七、授權代表：

　　甲方指定王鵬安、鐘平身份證號碼

　　身份證號碼二位同志為甲方鋼材驗收并在送貨單上簽字，以作為甲乙雙方結算依據。

　　八、爭議解決方式：

　　因本合同發生的任何爭議，甲乙雙方均應友好協商解決，如協商達不成一致協議，由重慶市璧山縣人民法院管轄。

　　九、此協議共計三頁，如有未盡事宜，雙方友好協商，協商后可達成補充協議，所訂補充協議與原合同具有同等法律效力。

　　十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經甲乙雙方簽字或授權代表簽字并加蓋公章或手印后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授委托代表人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

關于買賣合同5

　　甲方：身份證號：

　　乙方：身份證號：

　　甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　一、買賣標的和數量：甲方將下列貨物賣與乙方：名稱 ( ) 規格或型號( )。

　　二、單價和貨款總額：雙方約定的價格條款是：( )

　　三、交貨時間和交貨數量：交貨時間為( )

　　四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：雙方確定的交貨地點為： ( )運輸方式( ) 運費由乙方承擔，不計算入本合同的貨物單價中。

　　五、質量標準和驗收條款：雙方約定的質量標準是：( ) 乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

　　七、損失風險：貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔

　　八、貨物所有權：在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

　　九、貨款結算和支付：支付方式為：( )

　　十、知識產權：甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止

　　十四、合同的生效：本合同經雙方簽章后生效。

　　十五、爭議的解決：因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。

　　十六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執一份。

　　甲方（簽名）：

　　乙方（簽名）：

　　年月日

關于買賣合同6

　　甲方：姓名：________身份證號碼：__________職業：________工作單位：_____________住址：__________________郵政編碼：___________聯系電話：_____________

　　乙方：姓名：________身份證號碼：__________職業：________工作單位：_____________住址：__________________郵政編碼：___________聯系電話：_____________

　　鑒于：

　　1、甲方單位現準備在通過集資建設樓房，甲方根據其單位的規定，具有參于建房的資格。

　　2、甲方愿意將其單位本次建房的資格轉讓于乙方。

　　3、乙方同意以甲方名義向甲方單位繳納集資建房款。

　　4、甲方同意收取乙方繳納的集資款項，并以自身的名義向其單位繳納，若單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項。

　　5、甲方確認以其名義取得的本次集資建房房屋產權屬于乙方所有。

　　6、自簽訂本協議之日起至房屋產權過戶于乙方名下期間，甲方只是該集資房的名義產權人，乙方為此房屋的實際產權人

　　為明確雙方的權利和義務，以達上述目的，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就乙方取得位于集資建臨街商住樓房的房屋產權特簽訂以下協議：

　　第一條：集資房屋的基本情況及產權實際人約定

　　1、甲方單位集資建設的房屋坐落于；甲方依據其單位的規定，可通過集資建房取得位于第_________層，房屋結構為_________，建筑面積_________平方米的房屋的產權。

　　2、自協議簽訂之日始，乙方即為上述第1款約定房屋的實際產權人。

　　第二條：集資款項繳納

　　1、甲方根據其單位集資建房的要求，收取乙方的房屋集資建設款項，在收取每筆集資建房款時應向乙方出具相應數額的書面收據，并按其單位要求及時繳納于該單位；在繳納每筆集資款項后，應在繳納當日向乙方交付該單位開具的收款憑證原件。

　　2、若甲方單位同意由乙方名義繳納，則乙方有權自行繳納集資款項，取得的交款憑證自行保存。

　　3、若甲方單位將甲方名下的住房公積金直接扣劃作為應繳納的集資建房款項時，則在甲方出具單位扣劃證明后，乙方應向甲方支付與扣劃款項相同數額的資金(該部分資金視同乙方向甲方單位繳納的集資款項)。

　　第三條、集資建房手續辦理

　　甲方應按本單位的要求，及時辦理其單位集資建房過程中所需各種手續的辦理工作，及時提交各種資料，以確保不因其疏忽和懈怠而影響乙方取得該房屋的產權。

　　第四條、集資房屋交付、產權證的辦理和取得

　　一)房屋交付

　　若協議約定的房屋建成后，若甲方單位將房屋交付于甲方，則甲方應在其單位交房日即行將該房屋轉交付予乙方。乙方即行行使基于實際產權人對該房屋的所有權益。

　　二)產權證的辦理和取得

　　1、如果甲方單位允許以乙方名義直接取得該甲方名下的集資房屋的產權，則甲方有義務，及時和乙方共同提交單位所需辦理房屋產權予乙方名下的各種文件和資料。

　　2、如果甲方單位不允許直接將集資房屋的產權辦理至乙方名下，則甲方應在取得該房屋產權證書后，將以其名義取得的房屋產權協助乙方轉讓過戶至乙方名下(該轉讓甲方不得收取任何費用)。

　　3、無論出于何種原因，致該房屋產權暫時無法辦理至乙方名下，在此期間，乙方基于實際產權人仍享有對該房屋的所有權益，甲方不得就此主張任何異議。

　　第五條、甲方報酬

　　因甲方出讓其單位集資建房名額予乙方，乙方同意在本協議簽訂后分三批給甲方報酬萬元整，第一批在第二批第三批

　　第六條除集資款外的費用承擔

　　本協議履行中，甲方除收取因轉讓本次購房資格的報酬萬元整()元外。不再向乙方收取除集資款外的任何費用，因辦理房屋產權而發生的各種法定稅、費由乙方承擔。

　　第七條、違約責任

　　1、協議履行中，甲方擅自終止協議，除應退還乙方全部向甲方單位已繳納的集資款和報酬款外，還應向乙方承擔與甲方單位所建設房屋(協議約定的房屋)應繳集資款和收取乙方報酬款項數額相同的違約金。

　　2、協議簽訂后，乙方無故不履行協議，除有權取回其已交購房款外，無權要求甲方退還已收取的報酬。

　　第八條聲明及保證

　　鑒于本協議履行中，若由于甲方原因致生障礙，對乙方權益影響重大，甲方承諾其簽署本協議時，對此協議的簽署取得了其家庭所有成員的同意，甲方及其家庭成員保證：放棄所有不利于協議履行的主張和權利。

　　第九條協議的變更

　　本協議履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本協議的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為協議不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本協議，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十條爭議的處理

　　本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成，則依法向人民法院起訴。

　　第十一條補充與附件

　　本協議未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

　　第十二條協議的效力

　　1、本協議自雙方簽字之日生效

　　2、本協議一式四份，甲方、乙方各二份，具有同等法律效力。

　　3、本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

關于買賣合同7

　　拆遷人:甘南縣巨寶鎮工農村委員會

　　法人代表（或委托代表）：（以下簡稱甲方）

　　被拆遷人：

　　身份證號：（以下簡稱乙方）

　　甲方巨寶鎮工農村為加快新農村建設步伐，改善居民居住條件，經村兩委會研究決定，20xx年新建居民住宅樓，因公共利益項目建設需要，根據《城市房屋拆遷管理條例》及有關規定，經甲、乙雙方平等經協商，自愿就房屋拆遷、置換達成如下協議：

　　一、乙方被拆遷置換的房屋坐落于在巨寶鎮新金路路北，被拆遷人的原房屋坐落位置左鄰_________右鄰_________（具體位置以房屋產權證為準），房產證登記編號為_________，被拆遷的房屋結構為_________，有照房屋的建筑面積______㎡,營業房屋的建筑面積______㎡，住宅房屋面積______㎡，無照房屋面積______㎡（無照房屋20xx年9月26日以前建造（以航拍圖記載為準；獨立開門，檐高在2.2米以上，墻體厚度不低于37厘米；房屋座落位置與居住人持有的獨立居民戶口標注的地址相一致并形成獨立家庭；未出租或轉借他人；僅用于居住；為居住人唯一住房。）。（房產證房屋產權證載明為住宅，臨街營業用房有營業執照，動遷前交納營業稅在十二個月以上，其實際用于經營的建筑面積部分以臨街門臉為營業性用房面積，其余為住宅面積），土地證編號：_________，其中置換回遷住宅_________㎡，

　　營業用房_________㎡。

　　二、房屋置換面積確定辦法：

　　1、以乙方房產證面積為主，結合土地證的面積和實際測量面積，就大不就小，甲方按照登記面積與置換面積房，甲方按照實際測量面積

　　2、乙方土地證編號為，登記面積為2 ；房產證編號為，登記面積為m2 。雙方一致確認住宅置換面積為m2。

　　3、乙方土地證編號為，登記面積為2 ；房產證編號為，登記面積為m2 。雙方一致確認營業性房屋置換面積為2。

　　4、違法建筑和超過批準期限的臨時建筑，由規劃或者城市管理行政執法等有關行政管理部門依法查處，不予補償。

　　5、甲乙雙方對面積有爭議的，依據縣房管局出具丈量面積為準。

　　三、乙方置換條件：乙方應保證所提供房地產權真實有效無任何爭議，并向甲方提供房地產權證明和其它有效法律證明文件（含初始房合同、買房收據和其它法律文本）；因房屋產權歸屬及相關法律證明文件發生爭議，由乙方承擔責任。

　　無房照住房的，乙方應提供：居民戶口和居民身份證；房屋所在地街道辦事處出具的居住情況證明；戶口所在地公安部門戶籍狀況證明；其他應當提供的材料。

　　四、房屋置換辦法：

　　1、由于置換房屋的住戶很多，故乙方只能選擇高層樓單元、多層樓單元兩類房之一；對于樓棟號和樓層，采取按照簽訂拆遷置換協議先后順序和簽訂正式合同之后補交差價款的先后順序除2，選擇樓號。（老年人，殘疾人優先選擇）

　　2、置換多層住宅房屋面積按照上靠戶型計算，超出置換面積的部分，按照農民公寓住宅樓成本價補交差價款，上調一個及以上戶型的，超出面積按照市場價補交差價款。

　　3、置換高層住宅上靠戶型，按照應還面積高層住宅的市場價減去應還面積多層住宅的成本價，加上超出面積高層住宅的市場價補交差價款。

　　4、置換營業性用房房屋面積按照上靠戶型計算，超出置換面積的部分，按照營業性住房的市場價格補交差價款。

　　五、置換新房的選定及結算方式：

　　1、乙方不需要置換住房或營業性用房的，可以選擇貨幣補償，被拆遷房屋貨幣補償金額應當根據被拆遷房屋的區位、用途、建筑面積、成新等因素，由估價機構評估確定。

　　土地補償由拆遷人按土地使用證標注的土地使用面積，依據土地管理部門出具的標準對被拆遷人進行補償。同意按照房地產評估機構確定的價格接受補償的住戶，可以在甲方通知十日內與甲方簽訂房屋買賣及補償協議后，甲方一次性向乙方支付清全部款額。

　　被征收人對評估報告有異議的，可在收到評估報告之日起10日內，向作出評估報告的原房地產價格評估機構書面申請復估，房地產價格評估機構應當在10日內出具復核結果報告。

　　2、乙方在接到甲方通知一個星期內，不到售樓部選定新房者，視為乙方自動放棄置換新房的選擇權利，甲方將有權按照剩余戶型相應安排，乙方須無條件接受。

　　3、乙方的住宅用房的補交差價款，在甲方取得房屋預售資格后，甲方通知乙方另行簽訂《商品房買賣合同》，按該合同的付款方式確定。

　　4、乙方的營業性用房的補交差價款，在甲方取得房屋預售資格后，放甲方通知乙方另行簽訂《商品房買賣合同》，按該合同的付款方式確定。

　　5、乙方如逾期未向甲方付清全部房款，甲方有權解除《商品房買同》，并按本協議第五條第一項執行。

　　六、乙方交出現住房的時間要求：

　　1、乙方在收到甲方搬遷通知之日起一個星期內搬遷完畢，并將全部房屋鑰匙移交甲方管理。

　　2、乙方在搬遷時，要保持房屋現有設施的齊全完整（包括門窗、水電管線及附屬設備），不得損壞或惡意拆卸，如擅自拆除需返還原物并承擔違約金1000-5000元。

　　3、自甲方向乙方送達搬房通知書之日至甲方向乙方交付新房鑰匙之日為過渡期；住宅過渡期限為18個月，住宅房屋的進戶時間18個月，非住宅房屋的進戶時間20個月。甲方應在此期間保證向乙方交付新房。

　　4、如果過渡期限超過18個月，甲方應按所逾期期間于每月的10號之前向乙方支付逾期過渡費（每平米每月十元標準）

　　5、在乙方收到甲方送達（包括公告方式）的交房通知后，乙方不按通知要求搬進新房的，雙方約定按本協議第五條第一項執行。

　　七、本協議為此后雙方簽訂的基礎，對于本協議中約定到的有關房屋面積、價格、位置等可以進一步具體化，但不得違背本協議的既定內容。如果一方在簽訂《商品房買賣合同》過程中提出違背本協議約定條款的，另一主有權拒絕簽訂，并有權直接要求對方一次性賠償

　　八、本協議未盡事宜，在甲、乙雙方協商一致的基礎上簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。

　　九、本協議在本次所有置換住戶簽訂“房屋置換協議”后生效，甲乙雙方必須自覺遵守，雙方保證對協議內容予以保密。未經同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　十、因本協議履行發生糾紛的，雙方約定由甘南縣仲裁委進行仲裁。十一、本協議一式四份，甲乙雙方及見證單位各執一份，房管局存檔一份

　　甲方蓋章

　　法人代表（或委托代表）簽字：：

　　乙方簽字：

　　身份證號：

　　見證單位：

　　年月日

關于買賣合同8

　　合同編號：__________________

　　出賣人：___________________________

　　買受人：___________________________

　　簽訂日期：_________年______月____日

　　簽訂地點：_________________________

　　一、汽車型號及金額

　　汽車品牌：___________________________

　　型號：___________________________

　　發動機號：___________________________

　　合格證號：___________________________

　　車架號：_________________________

　　海關單號：___________________________

　　商檢單號：___________________________

　　顏色：___________________________

　　價格：___________________________

　　備注：___________________________

　　二、交車地點、方式

　　交車地點：_________

　　交車時間：_________

　　付款方式：_________

　　付款時間：_________

　　三、質量、維修

　　1．出賣人向買受人出售的汽車，其質量必須符合國家頒布的汽車質量標準。

　　2．出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產企業及產品目錄》上備案的產品或經過交通管理部門認可的汽車。

　　3．出賣人向買受人出售汽車時要真實、準確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　4．出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：

　　（1）銷售發票；

　　（2）（國產車）車輛合格證、（進口車）海關進口證明和商品檢驗單；

　　（3）保修卡或保修手冊；

　　（4）說明書；

　　（5）隨車工具及備胎。

　　5．買受人在購車時應認真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續是否齊全。

　　6．買受人在購車時應對所購車輛的功能及外觀進行認真檢查、確認。

　　7．汽車在購買后，如發現屬于生產廠家的質量問題可由出賣人協助買受人與生產廠家的維護站聯系、解決。

　　8．如屬于在汽車售出前流通過程中出現的質量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔責任。

　　9．如買受人使用、保管或保養不當造成的問題，由買受人自行負責。

　　四、違約責任（由雙方協商）：_________。

　　五、合同爭議的解決方式

　　因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決；也可向有關部門申請調解；協商或調解不成的，按下列第__種方式解決：

　　1．提交_________仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向人民法院起訴。

　　六、本合同一式_______份，雙方各執_______份，汽車交易市場主辦單位留存_______份（市場留存期_______年）。

　　七、本合同經買賣雙方簽字蓋章后生效。

　　買受人（簽字）：_______________

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________出賣人（簽字）：_______________

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

關于買賣合同9

　　雙方按照公平、誠實和信用的原則，共同確定以下條款。

　　一、產品和價格

　　;后期因規劃或設計更本合同文本內出現的所有貨幣金額，如未加另行指明，其幣種均為人民幣。

　　二、合同生效

　　本合同經雙方簽字蓋章且收到合同定金后生效。

　　三、貨款支付

　　1合同簽訂后3日內，買方按照設備總價的3%即人民幣元支付定金，款到賣方賬戶后合同生效。該筆費用保留到第一次產品排產時，自動轉為排產款。

　　2買方根據自己需要，在交貨前3個月將需要排產的產品(按照表中的電梯標號和樓號)以書面形式通知賣方，同時將該批次產品設備總價的30%作為預付款匯入賣方賬戶，賣方確認款項后安排生產。 3雙方約定款到發貨，買方將已排產的產品貨款的70%和全額運輸保險費匯入賣方賬戶，賣方在收到款項后發貨。

　　4買方以銀行本票付款的，賣方在收到銀行本票后當日發貨;以銀行匯票或支票付款的，賣方在三個工作日內經銀行確認貨款到賬后發貨。

　　5買方在本合同約定的產品交貨期后60天時仍未付清貨款的，賣方可以視作買方自動退貨并書面通知買方，也可以要求買方繼續履行本合同。

　　6根據國稅發(95)088號通知的規定，產品直接銷售給產品使用單位的，賣方不再開具增值稅發票而開具一般發票。買方需要開具增值稅發票的，在訂貨時必須將產品使用單位的名稱、地址在合同中寫明。設備款發票由開具，運輸保險費發票由運輸公司和保險公司開具。

　　四、交貨日期

　　1賣方在按期收到合同規定的各個批次產品應付款項和排產通知書后及技術規格確認書后90天內向買方交付該批次產品。

　　2賣方在約定期內未收到預付款，或雙方未對產品技術規格及設計確認的，賣方的交貨日期將根據預付款收到的時間或產品技術規格及設計確認的時間按10天為一個單位(二者中以后一時間為準)順延。

　　五、交貨地點

　　上海市閔行江川路811號。

　　六、交貨方式

　　賣方代為辦理托運，公路運輸至需方工地：”項目現場。

　　七、產品包裝

　　1賣方以合理的包裝，保障產品符合正常運輸的要求。

　　2買方收到本合同產品后，應采取相應的防淋、防潮、防竊和防強光的保管措施，防止任何損蝕、損失和損害

　　八、產品質量保證

　　1賣方保證本合同產品符合雙方確認的產品規格以及營業設計圖樣，在產品交付時隨機附產品出廠合格證書。

　　2本合同中“商標電梯產品按GB7588-20_《電梯制造與安裝安全規范》標準制造;自動扶梯和自動人行道按GB16899-20_《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規范》標準制造。

　　3由賣方負責安裝的產品，在買方合理正常的保管和使用下，產品質量保修期為政府部門驗收合格之日起的12個月，并且不超過合同約定交貨日期起的18個月。

　　4按照國務院《特種設備安全監察條例》(第373號令)規定：電梯的安裝、改造、維修，必須由電梯制造單位或者其通過合同委托、同意的單位進行。買方或使用單位必須與賣方簽訂《產品安裝合同》，由賣方負責產品的制造和安裝質量。

　　5賣方與買方或賣方與產品使用單位簽訂了《產品安裝合同》，因非賣方原因使得《產品安裝合同》不能正常履行或終止履行的，賣方將不承擔產品安裝驗收和整機運行質量的責任。

　　6在質量保證期內，賣方對產品的缺陷負責免費修理或更換，更換下的零部件所有權歸賣方所有，由賣方統一回收。

　　7產品投入使用之前，買方應仔細閱讀賣方隨機提供的《用戶使用指南》以及國務院《特種設備安全監察條例》(第373號令)，并遵照執行。

　　8為使廢舊印刷電路板不流入市場，進而切實保護用戶利益，對所有電梯印刷電路板的更換必須以舊換新。

　　九、產品質量驗收

　　1本合同產品規格詳見雙方確認的“產品規格表”(后附)。

　　2除賣方負責安裝電梯產品之外，買方應在收到本合同產品后一周內將產品包裝破損或數量短缺的情況以書面形式向賣方提出索賠，并應當附有上述情況的有效證明，買方怠于提出索賠通知的，視為產品包裝完好、數量準確，賣方不再負責補缺或更換。

　　3雙方履行安裝合同后，賣方按國家有關的驗收技術標準進行最終質量驗收，并另向買方出具產品安裝檢驗報告和產品合格證書。

　　十、違約責任

　　1除不可抗力外，賣方未按合同規定期限交貨，或買方未按合同規定期限付清貨款的，違約方必須按逾期部分貨款總額的每天萬分之四的比例，向守約方支付逾期交貨或逾期付款的誤期損害賠償金。上述誤期損害賠償金是違約方對此類違約應付的且可預見的唯一損害賠償費，對該誤期損害賠償金的支付不影響違約方按照合同規定應該繼續履行的義務。

　　2除不可抗力外，賣方不能交貨，或買方中途退貨或被視作自動退貨的，守約方有權選擇解除合同，違約方應向守約方支付不能交貨部分或退貨部分貨款總額30%的違約金，守約方直接損失超過違約金部分，按照法律規定予以追究。

　　十一、其它

　　1買方未在合同約定的交貨日期提取本合同產品的，賣方可免費保管30天，自第31天起，買方按如下價格向賣方支付倉儲費：上海三菱的商標的電梯每臺60元/天、日本三菱的商標的電梯每臺120元/天，該倉儲費在賣方發貨前付清。在買方支付倉儲費之后，產品質量保證期順延。

　　2本合同產品的風險自交付之日起轉移。但不論何種情況，買方在沒有付清本合同項下全部貨款而提取產品的，該產品的所有權仍歸賣方所有，買方不可另行轉讓和處置。

　　3本合同價格不包括產品安裝費，為遵守國務院《特種設備安全監察條例》(第373號令)第十七條規定，雙方必須再簽訂《產品安裝合同》，編號為AZ-1。

　　4本合同及附件中的選擇項以“√”示選定，以“×”示否定，“產品規格表”以雙方授權簽署人的簽字并加蓋公章以示確認。

　　5本合同簽訂時，需要對合同條款增加和更改的，雙方應在“另行約定事項”中約定，經雙方授權簽署人簽字并加蓋公章后生效。

　　6本合同生效后，需要對原條款進行變更的，雙方應另行簽訂“合同修改書”，經雙方單位蓋章后生效。 7 “產品規格表”、“土建技術要求”、“營業設計圖”、“委托代辦運輸、保險協議”、“另行約定事項”、“合同修改書”、“產品樣本”及其他與本合同有關的協議均為本合同之附件，屬本合同不可分割部分，具有同等效力。

　　8買方自行對本合同產品進行額外裝潢的，裝潢設計方案需經賣方技術部門確認。未經確認，擅自裝潢而造成的一切后果由買方承擔。

　　9本合同正本一式肆份，雙方各執貳份。

　　10雙方發生爭議時，應先協商，協商不成，任何一方可依法向原告所在地的人民法院起訴。

　　十二、另行約定

關于買賣合同10

　　甲方（出讓方）：__________________

　　乙方（受讓方）：__________________

　　簽約地點：__________________

　　簽約日期：_________年_________月_________日

　　甲、乙雙方本著誠實信用、自愿的原則，就叉車轉讓事宜協商一致，達成協議如下：

　　一、交易標的：

　　杭叉內燃平衡重式叉車

　　型號：__________________

　　出廠編號：__________________

　　發動機號：__________________（含操作說明書一份、合格證一份、維修工具一套……）。

　　二、轉讓價格：

　　人民幣八千元整。

　　三、付款方式：

　　乙方應在協議簽訂后叁日內，一次性付清轉讓款。

　　四、甲方權責：

　　1、甲方保證對標的物的狀況（包括外觀、性能、操作及維修方法、重大瑕疵等）向乙方作充分的陳述、說明，沒有其他保留；

　　2、甲方具有轉讓標的物的權利能力和行為能力，并保證標的物無產權糾紛；

　　3、乙方向甲方支付全額款項后，甲方三日內向乙方交付標的物。

　　五、乙方權責：

　　1、乙方標的物作了充分了解，并同意在該狀況下受讓；

　　2、乙方具有轉讓標的物的權利能力和行為能力；

　　六、乙方向甲方付清全部轉讓價款且甲方向乙方交付轉讓標的物后，雙方并于11月30日前完成過戶手續，過戶后標的物的風險即轉移至乙方。

　　七、爭議解決：

　　甲、乙雙方在履行本協議的過程中發生爭議，應協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

　　八、本協議雙方簽字即生效。

　　協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　_________年_________月_________日

關于買賣合同11

　　甲方（出售方）：

　　乙方（購買方）：

　　甲乙雙方在自愿平等，互惠互利的原則下經友好協商就乙方購買

　　甲方房屋，并委托中介方辦理過戶事宜達成協議如下：

　　一、甲方自愿將其座落于區路號小區號樓號，建筑面積平方米（地下室平方米），結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。乙方已對該房地產作了充分了解并同意購買。

　　二、甲乙雙方議定上述房地產成交價格為人民幣元

　　（大寫：元），乙方于本合同簽訂之日起3日內將全額購房款以現金方式一次性支付給甲方。甲乙雙方共同委托中介方辦理過戶手續，甲乙雙方應予以積極協助。

　　三、甲方保證上述房地產權屬清晰，無爭議；未被判決、裁定限

　　制出售，也未設置抵押，不在建設拆遷范圍內；已取得其他共有人書面同意；協議有效期內，甲方不得將該房產另行出售給第三人。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

　　四、該房屋在辦理過戶手續過程中所需繳納的稅費由乙方承擔。

　　五、違約責任：

　　（一）甲方不能如期簽訂《房地產買賣契約》，或者甲方在辦理過

　　戶過程中違約，并導致最終不能辦理過戶手續的；在得到確認后，甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過戶手續所產生的費用，甲方應全部承擔。并向乙方支付總房款10%的違約金。

　　（二）乙方不能如期付款，或者乙方在辦理過戶過程中違約，并

　　導致最終不能辦理過戶手續的；在得到確認后，甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過戶手續所產生的費用，乙方應全部承擔。并向甲方支付總房款10%的違約金。

　　六、在合同期限內，如因洪水、地震、火災和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行，合同方均不承擔違約責任，本合同自動終止。

　　七、若對其它事項有異議的可協議補充在以下約定條款中，若約定條款與前條款有異議，以約定條款為主，約定條款具有優先效力。

　　八、其他約定事項：

　　九、本協議經雙方簽字后生效，一式兩份，每份共兩頁，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　身份證號：身份證號：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　年月日

關于買賣合同12

　　原告：張豐，男，38歲，漢族，無業，住山西省長子縣鳳凰村。

　　被告：崔南，男，36歲，漢族，長子縣煤礦設備廠工人，住山西省長子縣城關鎮南環路1號。

　　原告張奉訴被告崔南車輛買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法由審判員劉若獨任審判，公開開庭進行了審理。原告張豐、被告崔南到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原告張豐訴稱，20xx年4月12日原告與被告簽訂了購車協議，但是被告明知自己不享有該車產權，卻以產權人名義與原告簽訂購車協議，違反了我國合同法的有關規定，致使原告蒙受了重大損失，故原告訴至法院，請求法院宣布該購車協議無效，并判令被告返還原告購車款人民幣十一萬元、賠償由此而造成的經濟損失，承擔本案訴訟費用。

　　被告崔南辯稱，當時覺得屬于企業內部承包性質，被告有權將該車賣給原告，故被告不同意返還購車款，請求法院駁回原告的訴訟請求。

　　經審理查明，20xx年4月12日，原告與被告簽訂了《購車協議》一份，該協議寫明“茲有被告擁有產權的楊子中巴長途客車一輛(車牌號為晉B-95950)，欲轉讓給原告”。協議規定車價為人民幣十二萬一千元整，被告保證該車產權過戶前所有手續、證件齊全，真實有效，過戶費用三千元由原告負擔，為保證該車的順利過戶，被告同意原告預留過戶抵押金人民幣一萬一千元的要求，過戶之后退還被告。協議簽訂后，原告當即交給被告車款人民幣十一萬元，被告給原告寫了車款收條，并且將有關機動車行車證等證件交給了原告。之后，雖然原告曾多次催促被告一起去有關部門辦理該車過戶手續，但被告一直以種種借口不肯一同前往，后經向有關部門詢問，原告才得知該車的車主不是被告，而是長子公路客運公司。原告為了證明自己的主張，原告向法院提交了以下證據：

　　(1)原告與被告簽訂的《購車協議》一份。

　　(2)××部門出具的晉B-95950汽車產權證明一份。

　　(3)被告寫給原告的人民幣十一萬元購車款收條一張。

　　本院經審理認為，原告與被告車輛買賣合同中所指晉B-95950面包車車主為長子公路客運公司并非被告，被告并不享有該車產權，不具備該車的處分權利；被告在合同中隱瞞車輛真實情況，致使原告在不了解真實情況的前提下與被告簽訂了購車協議，原告與被告所簽《購車協議》應該視為無效合同。原告要求被告返還購車款及賠償經濟損失的要求應予支持，對被告的答辯意見不予采納。根據《中華人民共和國合同法》第五十一條、第五十八條規定，判決如下：

　　一、該合同無效、被告于本判決生效后十日內返還原告購車款十一萬元并按人民銀行同期存款利率賠償原告自20xx年4月12日至本判決生效之目的利息損失。

　　二、案件受理費人民幣三千六百七十元由被告負擔，該款因原告已預交，被告于本判決生效后十日內直接支付原告。

　　如不服本判決，可在接到判決書之日起15日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的`人數提出副本，上訴于山西省長治市中級人民法院

　　審判長：劉若

　　二零零五年八月二十二日

　　本件與原本核對無異

　　書記員：李兆蘭

關于買賣合同13

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：酒泉市泉豐鍋爐有限責任公司（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方本著平等協商、互惠互利的原則，經雙方共同協

　　商自愿達成如下合同內容，以供雙方遵照執行。

　　一、合同標的

　　1、乙方向甲方供應鍋爐及相關配件，合同價款人民幣

　　大寫：捌萬伍仟元整（￥：85000元）

　　2、乙方負責對所供應鍋爐進行安裝、調試。

　　3、乙方為甲方提供正式發票。

　　4、付款時甲方扣總價款5%的保修金，保修期滿后做一次回訪，如無質量問題，按合同要求將保修金退回乙方（保修金不計息）。

　　二、鍋爐及相關配件供貨安裝期限、交貨地點和運輸

　　1、乙方應甲方要求按時保質保量的將設備運到甲方指定地點并安裝完畢（供貨單以甲方簽字確認為準）。如逾期供貨或逾期完工，乙方除應承擔違約金外，另外還得賠償給甲方造成的一切經濟損失，損失金額以甲方核定為準。

　　以上乙方應承擔的違約金及給甲方造成經濟損失的賠償金由甲方直接從乙方貨款中扣除。

　　2、交貨地點：臨澤縣平川鎮平川水利管理所水利調度自動化中心施工現場。

　　3、運輸：由乙方負責組織運輸及裝卸，并承擔由此產生的相關費用。乙方應以最適宜保證產品性能、質量和完好性的運輸方式運送，對于產品運送到指定地點甲方驗收之前發生的一切風險均由乙方承擔。

　　三、鍋爐及配件質量要求

　　1、質量標準：

　　1.1、乙方承諾向甲方提供的所有產品質量均符合國家及相關

　　行業質量標準，達到產品各項性能指標。乙方應保證貨物完整無損，是全新的，未使用過的，是原裝原廠的，是用先進工藝和優質材料制造而成的，并完全符合合同規定的質量、規格和性能要求，否則，乙方應承擔由此引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的相關直接和間接的損失。

　　1.2、乙方保證其銷售的產品不存在有造成人身、財產損害的現實或潛在的危險以及不存在任何權利上的瑕疵。

　　1.3乙方須隨材料提供產品檢驗報告、產品合格證書、質量保證書、產品說明書等資料。

　　2、包裝標準

　　由乙方按照產品出廠包裝標準包裝，能滿足長途運輸、足以保障產品安全及多次裝卸之需要。包裝物不計價、不回收。每件包裝應附有產品的標簽、質量保證書原件。產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。

　　3、驗收方法

　　3.1、乙方供應的鍋爐及相關配件運到甲方指定地點后，應通知甲方，以便安排驗收，甲方檢驗時若發現數量、外觀有缺損或規格型號等不符合本合同之約定，應在收到貨物后三日內向乙方提出異議，乙方應在接到異議三日內補足或更換，由此造成延期交貨或工期延誤的，按本合同有關延期交貨應承擔責任的規定處理。

　　3.2、甲方對送貨單或收貨單上簽字蓋章，并不表明對送貨單或收貨單上的“單價”、金額及產品質量合格的確認，僅是對數量、外觀的確認。乙方不得將送貨單或收貨單作為向甲方結算貨款和確認產品合格的依據，也不得將送貨單或收貨單上的金額作為向甲方主張其它權利的依據。

　　3.3、在施工、驗收過程中，如發現產品存在問題，乙方應負責及時更換，因此所發生的一切費用，均由乙方承擔，且乙方不能因此影響交付與使用時間。

　　四、付款方式

　　合同簽訂后甲方支付乙方人民幣大寫：壹萬元整（￥：10000元）的訂金，鍋爐出廠前甲方再次支付人民幣大寫：壹萬伍仟元整（￥：15000元），鍋爐安裝調試完畢交付使用后支付人民幣大寫：伍萬伍仟柒佰伍拾元整（人民幣：55750元），一個采暖周期后如無質量問題，支付剩余5%的保修金，計人民幣大寫：肆仟貳佰伍拾元整（￥：4250元）。

　　五、安全責任

　　乙方人員因履行本合同發生的致自身或他人安全事故、損害賠償、法律責任等事項，均由乙方自行處理并承擔責任，與甲方無關。

　　六、保修期限

　　1、乙方向甲方出售的鍋爐及配件保修期限為鍋爐安裝調試正常之日起一個供暖周期，在保修期內，如鍋爐及配件出現質量問題，由乙方免費維修，更換配件及運費、人工費等費用全部由乙方承擔。由此造成甲方損失的乙方應承擔賠償責任。 .

　　2、乙方向甲方出售的鍋爐及配件乙方負責終身維修，維修時乙方只收材料費，不得收取差旅費及人工費。

　　七、違約責任

　　1、合同一經簽訂，雙方必須認真履行，任意一方未能按合同約定要求適當履行義務的行為均視為違約。違約方需支付對方合同總價款5%的違約金。

　　2、如乙方提供鍋爐及配件的時間、規格、型號、質量達不到合同約定標準，影響甲方使用，視為乙方違約。乙方應承擔本合同總價款5％的違約金并賠償給甲方造成的一切經濟損失。

　　3、如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天乙方向甲方支

　　付合同總價款5‰的遲延違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方仍應承擔賠償責任。

　　4、如甲方無故不按合同約定支付貨款，每延誤一天甲方向

　　乙方支付應付貨款5‰的遲延違約金。

　　八、其它

　　1、本合同如有未盡事宜，根據相關法律雙方協商解決或簽訂補充協議作為本合同附件，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成的，均應提交相關部門仲裁。

　　3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。

　　附：

　　1、《供需方訂貨合同》

　　2、《配件報價單》

　　甲方：

　　法定代表人（或授權委托人）：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人（或授權委托人）：

　　年月日

關于買賣合同14

　　住所地：

　　法定代表人：

　　購買人：(以下簡稱乙方)

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方杉XX達成以下合同條款。

　　一、甲方山XX位于省縣鄉村組小地名為的地方，東至，西至，南至，北至，共畝，約為株，此片杉XX為，由戶人家于___XXXX___年共造，林里面不雜其他人造的林。

　　二、經雙方協商甲方愿將此片杉XX以總價款為：元的價格出售給乙方。

　　三、雙方同意：

　　1、乙方付清總價款之日起，甲方此片林地上的土地所有權仍歸甲方所有，此片林地上的所有林木所有權即歸乙方所有，乙方有權做任何形式的處置，甲方不得干涉。

　　2、工程林還款由乙方負責。

　　3、若有糾紛、界限不清引起的各種問題由甲方負責。

　　4、甲方負責提供林權證、身份證、造林合同證等證件給乙方辦理砍伐許可證

　　5、此山砍伐期至___XXXX___年底，若辦不到砍伐許可指標可延期至___XXXX___年底砍完，租地養樹費由乙方負責，由乙方按每年每株一元補付給甲方。

　　6、在合同約定期限內即林木搬出林地前甲方發現有人有意偷盜、滅失、毀損林木的，甲方有責任及時告訴乙方。

　　7、在合同約定期限內即林木搬出林地前甲方有意偷盜、滅失、毀損林木的，甲方承擔造成的全部損失。

　　四、違約責任

　　本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

　　十、其他約定事項

　　1、甲、乙雙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到對方，

　　2、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

　　3、乙方在砍伐林木時要主動告知甲方并提供其合法證明文件(砍伐證)。

　　十

　　一、爭議解決

　　本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民提起訴訟解決。

　　二、明示條款：

　　甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

　　三、本合同經雙方簽字蓋手印或授權代表簽字蓋手印后生效。

　　四、本合同書一式四份，雙方各執二份。

　　甲方簽名蓋手印：

　　電話：

　　委托代理人簽名蓋手印：

　　電話：

　　乙方簽名蓋手印：

　　電話：

　　委托代理人簽名蓋手印：

　　電話：

　　___XXXX__年____月____日

關于買賣合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲乙雙方本著平等互利互惠的原則，就雙方采購鋼材事項達成如下合同條款：

　　一、甲方工程的名稱及地點：

　　二、交易方式：

　　1、在本合同有效期內，甲方項目部指定收料人在與各項目部簽訂采購合同中指定，甲方項目部指定收料人及對帳人為，聯系電話。

　　2、甲方以傳真、短信或口頭方式通知所需采購的鋼材具體的規格、數量，乙方應當在接到甲方要貨通知之日起3個工作日內（直徑28以上鋼材需提前30天報供貨計劃），將所需鋼材送到指定地點，如乙方原因造成供貨延誤，乙方應按甲方要求鋼材供貨額萬分之六/天向甲方支付違約金。

　　3、乙方將鋼材送達工地后，甲方收料人應當場清點數量，核對規格、品名，核實后在乙方的送貨單上簽名，該單作為乙方與甲方的結算憑證。

　　四、鋼材的計量方式：螺紋鋼按理論重量計算；9米定尺。線材按電子磅計量，磅差不得超過每噸3公斤。

　　五、交（提）貨地點、方式：每批鋼材交貨地點按照合同的指定工程地點，由乙方負責送貨到達。乙方配送部，手機：，傳真：，乙方核對人：，手機。

　　六、質量要求、技術標準：乙方必須按甲方如下的指定品牌供應符合國家的質量標準的鋼材，并隨每批貨物出具質量保證書、合格證、生產許可證，甲方的指定鋼材品牌或指定廠家如下：，若因乙方原因不能采購以上指定鋼材品牌或指定廠家的貨源送達甲方工地，向甲方支付20xx元/次的違約金，并應在接到甲方供貨通知當天告知甲方，經甲方同意可采購上述指定鋼材品牌或指定廠家以外且質量符合國家標準的三個以上鋼材品牌或指定廠家品牌供甲方選擇。

　　七、驗收標準和方式：甲方應在收到乙方送達鋼材后五個工作日內取樣送當地有檢測資格部門進行檢測，檢測合格后方可使用，若甲方未復檢使用鋼材責任由甲方負責。如鋼材在檢測后發現質量不合格，甲方應在收到檢測報告三天內通知乙方，乙方確認檢測報告后無條件負責退回貨物，并在二個工作日內按甲方要求供應合格產品，并承擔退貨相關費用（裝卸費用由乙方承擔），若甲方在接鋼材復檢不合格報告后未能在三天內通知乙方的，則由甲方承擔責任。同時甲方在現場抽驗鋼材外觀質量和理論重量，乙方應保證合格。不論甲方是否將材料送去檢測，乙方均需確保材料質量符合國家標準。

　　八、結算及付款方式：

　　1、乙方按甲方要求將鋼材送達甲方指定工地的當天，甲方指定收貨人應在乙方送貨憑單上簽收確認并加蓋項目部專用章，該簽收憑單將作為雙方結算貨款的依據。

　　2、乙方把結算清單送達工地，甲方代表應在三十天之內書面或口頭回復是否準確。

　　3、付款方式為：每次付款前，乙方均應提供國家統一完稅發票，同時發票專用章的單位名稱應與供貨單位名稱相一致，否則甲方有權拒絕付款。

　　九、其他約定事項；若到鋼材到甲方工地時間為05：00到20：00時間的甲方負責工地5小時內及時配合卸貨，若甲方原因不能在5小時內安排卸貨的，向乙方支付誤工費1000元/日，若鋼材到甲方工地時間為20：00到05：00時間的甲方負責10小時內及時配合卸貨，若甲方原因不能在10小時內安排卸貨的，向乙方支付誤工費1000元/日。

　　十、簽訂合同的任何一方違約不履行合同，應負違約責任。因本合同發生糾紛，任何一方均可向合同簽訂地所在地法院起訴。

　　甲方：乙方：日期：

【【精】關于買賣合同】相關文章：