買賣合同

時間：2022-04-19 15:05:27 買賣合同我要投稿

【推薦】關于買賣合同

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同出現的次數越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的關于買賣合同，歡迎閱讀與收藏。

【推薦】關于買賣合同

關于買賣合同1

　　深圳房屋買賣合同

　　賣方：_______________________________

　　地址：______________電話：______________

　　營業執照號碼：___________________________

　　開發企業資質證書號碼：_______________________

　　法定代表人：____________________________

　　身份證/護照號碼：_________________________

　　委托代理人：____________國籍：_____________

　　身份證/護照號碼：__________電話：____________

　　地址：_______________________________

　　賣方：_______________________________

　　地址：______________電話：______________

　　營業執照號碼：___________________________

　　開發企業資質證書號碼：_______________________

　　法定代表人：____________________________

　　身份證/護照號碼：_________________________

　　委托代理人：____________國籍：_____________

　　身份證/護照號碼：__________電話：____________

　　地址：_______________________________

　　賣方：_______________________________

　　地址：_______________電話：_____________

　　營業執照號碼：___________________________

　　開發企業資質證書號碼：_______________________

　　法定代表人：____________________________

　　身份證/護照號碼：_________________________

　　委托代理人：____________國籍：_____________

　　身份證/護照號碼：__________電話：____________

　　地址：_______________________________

　　買方：________________國籍：____________

　　身份證/護照號碼：__________電話：____________

　　地址：______________所占份額：____________

　　公司或機構名稱：__________________________

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：____________電話：_____________

　　身份證/護照號碼：_________________________

　　委托代理人：____________國籍：_____________

　　身份證/護照號碼：__________電話：____________

　　地址：_______________________________

　　買方：________________國籍：____________

　　身份證/護照號碼：__________電話：____________

　　地址：______________所占份額：____________

　　公司或機構名稱：__________________________

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：____________電話：_____________

　　身份證/護照號碼：_________________________

　　委托代理人：____________國籍：_____________

　　身份證/護照號碼：__________電話：____________

　　地址：_______________________________

　　買方：________________國籍：____________

　　身份證/護照號碼：__________電話：____________

　　地址：______________所占份額：____________

　　公司或機構名稱：__________________________

　　地址：_______________________________

　　法定代表人：____________電話：_____________

　　身份證/護照號碼：_

關于買賣合同2

　　【案情簡介】 原告李彥軍訴稱：原告生產、經營民用建筑類樓板。20xx年5月份，被告武喜軍在鄭州市經濟技術開發區黃商村承攬民房建設工程需用樓板。雙方經口頭協商訂立買賣樓板合同。按約定，原告先后向被告交付規格為3.3×0.48（米）的樓板251塊，約定單價為57元/塊，貨款總計為14300元。雙方約定的付款進度為：被告每完工一層樓房，為原告結清一層樓板的貨款，但被告始終未按約定給付原告貨款。20xx年5月28日，經原告要求，被告為原告出具欠條一份，主要內容為：“欠條收到251塊樓板，李彥民廠里3.3米，14300元整。武喜軍”。該欠條中“欠條收到251塊樓板，李彥民廠里3.3米”部分系原告之妻書寫，但其中“14300元整。武喜軍”部分系被告武喜軍親自書寫并捺指印。但之后，雖經原告多次催要，被告仍未予清欠貨款。無奈，原告訴至法院，請求判令被告給付貨款14300元。原告提供的證據有：被告武喜軍為原告出具欠條一份，其主要內容為：“欠條收到251塊樓板，李彥民廠里3.3米，14 300元整。武喜軍”，用以證明被告拖欠原告貨款14300元的事實。被告未到庭答辯，亦未提供證據。訴訟中，依原告申請，證人吳ＸＸ出庭作證（證人吳ＸＸ系隨車貨運人員），用以證明其曾隨原告一起為被告武喜軍運送樓板及被告為原告出具欠條的事實。另外，依原告申請，本院依法調取了被告武喜軍的戶籍證明。庭審質證中，被告武喜軍無正當理由未到庭參加訴訟，亦未對原告提供的證據進行質證，視為其放棄質證的權利。本院向原告及證人出示被告武喜軍的

　　戶籍證明，原告李彥民及證人吳ＸＸ均指認戶籍證明中頭像系樓板收貨人武喜軍頭像，亦即本案被告武喜軍。對于原告提供的欠條及證人吳ＸＸ的證言，本院綜合分析認為，欠條中關于樓板數量、規格、貨款總額等信息可以與原告的陳述互相印證，而欠條中送貨人及收貨人及欠條出具人又與證人吳ＸＸ的證言互相印證，故本院對于原告提供的證據及證人吳ＸＸ的證言予以采信。

　　【法院認定】經庭審質證，依據有效證據，結合當事人陳述，本院確認下列案件事實：原告李彥民生產、經營民用建筑類預制板。20xx年5月份，因被告武喜軍在鄭州市經濟技術開發區黃商村承攬民房建設工程需用樓板，雙方經口頭協商訂立買賣樓板合同。按約定，原告先后向被告交付規格為3.3×0.48（米）的樓板251塊，單價為57元/塊，貨款總計為14300元。雙方另約定：被告每完工一層樓房，為原告結清一層樓板的貨款，但被告始終未按約定給付原告貨款。后經結算，被告為原告出具欠條一份，主要內容為：“欠條收到251塊樓板，李彥民廠里3.3米，14300元整。武喜軍”。之后，被告仍未予清欠貨款。現原告訴至法院，請求判令被告給付貨款14300元。

　　【法律分析】當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。依法成立的合同，自成立時生效，受法律保護，對當事人具有法律約束力，當事人應當按照約定履行自己的義務。當事人一方不履行合同義務的，應當承擔繼續履行等違約責任。買賣合同中的買受人應當按照約定的數額支付價款。本案中，原告李彥民與被告武喜軍之間

　　系口頭形式的買賣合同關系，合法有效，應受法律保護。被告武喜軍在原告李彥民履行完交貨義務后，未及時支付貨款，經原告多次催要，仍長期拖欠，構成違約，應承擔給付原告貨款的民事責任。原告要求被告給付貨款14300元的訴訟請求，本院予以支持。

關于買賣合同3

　　供方：編號：需方：簽訂地點：

　　供需雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，在平等互利、友好協商的基礎上，就供方向需方出售產品、需方向供方支付貨款事宜，達成協議如下：

　　一、品種、數量、單價及金額：

　　二、合同金額：

　　1、總購貨金額為：人民幣 5868600 元，伍佰捌拾陸萬捌仟陸佰元整;含產品金額、包裝、裝卸、運輸、稅費等全部費用。

　　2、最終合同金額以需方實際交付的貨物總量結算。

　　三、付款方式及結算：

　　供方收到需方交付的每筆貨物及相關發票后三十個工作日內交付貨款。

　　四、交貨、包裝及驗收：

　　1、交貨地點：供方指定倉庫。

　　2、包裝：供方應將產品按照產品特性采用新包裝，并標明出貨日期，保證產品不被水浸泡、不被污染等。 3、驗收：需方收貨前就產品的數量及重量進行清點，對于產品的顏色、質量等進行抽查。如發現顏色、質量等不符合約定，需方有權拒絕收貨，需方應在三日內進行調換。

　　五、質量標準：符合國家對皮鞋的相關質量標準、需方提供的樣品標準。六、需方權利義務：

　　1、及時向供方下訂單，說明所需的皮鞋種類、貨號、數量等。 2、按照約定及時接貨，如出現數量、質量等問題及時與供方溝通。

　　七、供方權利義務：

　　1、按照需方訂單要求，按時按質足額提供產品。

　　2、保證產品本身質量，如發生數量、質量等問題，應及時給予調換、補貨等，不得以任何理由推諉。

　　八、違約責任：

　　1、如供方每遲延交貨一天，應按當筆貨款的2%按日支付違約金，需方有權從貨款中直接扣減。

　　2、如因皮鞋質量存在問題，供貨方應立即予以調換、補貨等，并承擔因此給需方造成的包括運輸費用、訴訟費、律師費等一切經濟損失。

　　九、解決合同糾紛的方式：

　　由當事人雙方協商解決;協商不成的，由購貨方所在地人民法院管轄處理。

　　十、其他約定事項：

　　1、雙方每次供貨可以傳真等書面方式下訂單，傳真件視為原件，每個訂單作為本合同附件，具有同等效力。

　　2、本合同一式二份，雙方各持一份，具體同等效力;如有未盡事宜，雙方另行協商并達成書面補充協議。如補充協議與本合同不符的，以補充協議為準。 3、本合同自雙方簽字蓋章后生效。

　　供方：需方：法定代表人：法定代表人：經辦人：經辦人：日期：年月日日期：年月日

關于買賣合同4

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的廠房建設工程，其工地負責人Z某、C某以該公司名義與原告上海某鋼材物資有限公司簽訂《鋼材購銷合同》，Z某和C某在合同落款處簽名，被告公司未蓋章，建筑鋼材買賣合同。合同約定被告向原告購買鋼材用于該廠房工程，約定鋼材價款按上海西本鋼鐵每日市場報價為基準上浮每噸150元作為成交價，又約定以送貨單確定的單價和總金額為結算依據，也明確約定了被告付款時間及逾期付款按所欠貨款金額的日千分之二支付違約金。原告至20xx年底依約送貨，共計貨款金額為520萬余元。被告通過Z某、C某陸續付款計360萬元，余款160萬余元逾期不付。原告多方與Z某、C某協商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答復。此時適逢金融危機，原告經受極大資金壓力，遂委托律師代理訴訟。

　　我們接受委托后，經周密調查，掌握Z某被告的工程項目經理、C某為被告該項目工程的內部承包人，原告有理由相信他們有權代表被告簽訂買賣合同，該合同相對方應為被告公司，同Z某和C某以個人身份自愿對被告貨款承擔共同付款責任，律師代理原告上海某物資有限公司起訴被告上海某建筑工程公司支付鋼材貨款160萬余元、違約金17萬元，并起訴Z某、C某為共同被告，要求兩人對被告的貨款義務承擔共同清償責任，同時向法院申請訴訟保全，全額凍結了被告公司的銀行賬戶，保證了債權的實現。

　　訴訟中，被告以貨款金額計算有誤和違約金過高為由提出抗辯，并以原告交付鋼材質量不合格為由提起反訴，要求賠償被告損失50余萬元。

　　因雙方考慮各自在本案中是法律風險，我方在保障根本利益得到順利實現的前提下愿與對方和解，經法院主持調解，雙方達成調解協議，被告公司于和解當日支付145萬元貨款。

　　因訴訟目的已經實現，我方遂申請撤訴。

關于買賣合同5

　　機電產品購銷合同

　　需方/買方（以下簡稱“甲方”）: 供方/賣方（以下簡稱“乙方”）：

　　甲乙雙方經協商一致，就甲方向乙方購買機電產品事宜，達成以下協議,雙方共同遵守：一、產品名稱、數量、價格

　　賣方保證所提供的所有設備是全新的，并且采用賣方最新設計和合格的材料制造，各方面符合合同所規定的質量、規格、型號等要求。二、質量要求、技術標準

　　執行國家、地方頒發的質量標準和行業標準。在供貨時附出廠說明書、合格證，作為本合同的有效附件。

　　三、賣方對質量負責的條件及期限：

　　1、設備自安裝、調試合格之日起保質期 2 年。。

　　2、因設備質量問題發生爭議，由乙方所在地的技術單位進行質量鑒定。

　　3、產品的風險自發貨之日起轉移至買方，但產品的所有權自買方付清所有款項之日起轉移至買方，在買方付錢所有款項之前，本合同所述的產品的所有權歸賣方。四、違約責任

　　1、逾期交貨的，乙方應每天按合同總價的萬分之五向對方支付違約金。 2、甲方無正當理由拒收的，應向乙方支付合同總價30%的違約金。

　　3、如一方違反本合同的約定，違約方除應承擔本協議第八條的違約責任外，還自愿承擔守約方為實現權利所支付的合理費用包括但不限于律師費、差旅費、法院訴訟費等。五、其他：

　　本協議自雙方簽字/蓋章之日起生效。本協議一式四份，甲乙雙方執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：法定代表人或授權代表：法定代表人或授權代表：年月日年月日

關于買賣合同6

　　合同雙方當事人：______________________________________________________

　　出賣人：______________________________________________________________

　　注冊地址：____________________________________________________________

　　營業執照注冊號：______________________________________________________

　　企業資質證書號：______________________________________________________

　　法定代表人：________________________________聯系電話：________________

　　郵政編碼：____________________________________________________________

　　委托代理人：________________________________聯系地址：________________

　　身份證號碼：__________________________________________________________

　　郵政編碼：__________________________________聯系電話：________________

　　委托代理機構：________________________________________________________

　　注冊地址：____________________________________________________________

　　營業執照注冊號：______________________________________________________

　　代理機構經當地房地產行政主管部門備案號：______________________________

　　法定代表人：________________________________聯系電話：________________

　　郵政編碼：____________________________________________________________

　　買受人：______________________________________________________________

　　【本人】【法定代表人】姓名：__________________________________________

　　國籍：________________________________________________________________

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】【________】號碼：________________

　　聯系地址：____________________________________________________________

　　郵政編碼：_________________聯系電話：_________________________________

　　【委托代理人】【】姓名：____________________國籍：____________________

　　聯系地址：____________________________________________________________

　　郵政編碼：____________電話：__________________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議：

　　第一條項目建設依據

　　出賣人以_________________方式取得位于__________________________________、編號為_________________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】【國有土地使用權證號】為___________________________________________________.

　　該地塊土地面積為_________________平方米，規劃用途為_________________，土地使用年限自______年______月______日至______年______月_____日。

　　出賣人經批準，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】_________________.建設工程規劃許可證號為_________________，施工許可證號為__________________________________.

　　第二條商品房銷售依據

　　買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為_______________，商品房預售許可證號為______________________________.現售商品房備案機關為_______________，現售備案號為_____________________________________________.

　　出賣人在簽訂本合同時，已向買受人出示上述國有土地使用權證（或其他有效用地證明文件）建設工程規劃許可證、施工許可證、商品房預售許可證和白蟻預防合同及出賣人的營業執照、開發資質證書等相關證件的原件或復印件。

　　第三條買受人所購商品房的基本情況

　　買受人購買的商品房（以下簡稱該商品房，經有權機關批準的房屋所在層平面圖見本合同附件一，房號以附件一表示為準）為本合同第一條規定的項目中的：

　　第_______________【幢】【座】_______________【單元】【層】_______________號房。

　　該商品房的用途為_______________，屬_______________結構，層高為_______________米，位于所在建筑設計標高±0.000【地上】【地下】第_______________層。建筑層數地上最高_______________層，地下_______________層。

　　該商品房陽臺為封閉式_______________個，非封閉式_______________個。

　　該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共_______________平方米，其中，套內建筑面積_______________平方米，公共部位共有分攤建筑面積_______________平方米（有關公共部位位置及共有分攤建筑面積計算構成說明見附件二）

　　該商品房所在建筑采用的節能措施、指標見附件三。

　　第四條計價方式與價款

　　出賣人與買受人約定按下述第_______________種方式計算該商品房價款：

　　1.按建筑面積計算，該商品房單價為（_______________幣）每平方米_______________元，總金額（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百_______________拾_______________元整。

　　2.按【套】【間】【位】計算，該商品房總價款為（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百_______________拾_______________元整。

　　3.按套內建筑面積計算，該商品房單價為（_______________幣）每平方米_______________元，總金額（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百_______________拾_______________元整。

　　4.___________________________________________________________________________.

　　除上述購房款外，其他由出賣人代收的費用項目按以下標準、時間收取___________________________________________________________________________ .

　　第五條面積確認及面積差異處理

　　根據當事人選擇的計價方式，本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】（本條款中均簡稱面積）為依據進行面積確認及面積差異處理。

　　當事人選擇按【套】【間】【位】計價的，不適用本條約定，雙方可在附件六另行約定。

　　合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。

　　商品房交付后，合同約定面積與產權登記面積發生差異，雙方同意按以下原則處理：

　　1.建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值均在3%以內（含3%）的，據實結算房價款；

　　2.建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值其中任何一項超出3%時，買受人有權退房。

　　買受人退房的，出賣人在買受人書面提出退房之日起30日內將買受人已付款（含買受人向銀行按揭貸款部分的本金及已支付利息，下同）退還給買受人，并按_______________%利率付給利息。

　　買受人不退房的，按以下方式處理：

　　產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內（含3%）部分的房價款由買受人補足；超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內（含3%）部分的房價款由出賣人返還買受人；絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。但共有分攤部分面積增加超過其合同約定面積3%的，買受人不承擔超出3%部分的房價款。

　　面積誤差比＝（產權登記面積－合同約定面積）/合同約定面積×100%

　　因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。

　　第六條付款方式及期限

　　如屬預售商品房，買受人應當按時依約定將房價款存入到指定的銀行預售款監管帳戶上。監管帳戶應當與辦理商品房預售許可時申報的一致。

　　監管銀行：______________________________

　　監管帳戶：______________________________

　　買受人按下列第_______________種方式按期付款：

　　1.一次性付款_____________________________________________.

　　2.分期付款：

　　_______________年_______________月_______________日前支付全部購房款的_______________%，計（_______________幣）_______________千_______________百_______________拾_______________萬_______________千_______________百_______________拾_______________元整。

　　3.其他方式____________________________________________________________.

　　第七條買受人逾期付款的違約責任

　　買受人如未按本合同約定的時間付款，按下列第_____________種方式處理：

　　1.按逾期時間，分別處理（不作累加）

　　（1）逾期不超過_____________日，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金，合同繼續履行；

　　（2）逾期超過_____________日后，買受人在出賣人書面催告日后仍未支付應付款的，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之（該比率應不小于第（1）項中的比率）的違約金。

　　本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額；采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

　　2.___________________________________________________________________________ .

　　第八條交付條件與期限

　　出賣人應當在_______年月_______日前，依照國家和地方政府的有關規定，將同時符合下列各項約定條件的商品房交付買受人使用：

　　1.該商品房經建設單位依法組織勘察、設計、施工、監理等單位竣工驗收合格和消防驗收合格；

　　2.該商品房所在建筑物生活給排水、用電、管道燃氣、電信、有線電視、消防、郵政信報箱等設施達到設計要求條件；

　　3.小區內部道路、綠化、室外照明、消防、環衛及其他商業、社區服務和管理等公共配套建筑、基礎設施按規劃設計要求建設完成。分期建設的，該商品房所在分期建設部分應按規劃設計要求全部完成，并與在建工程之間設置有效的隔離設施和施工安全設施；

　　4.________________________________________________________________________________ .

　　如果在規定日期內未達到上述條件，雙方同意按以下第_______種方式處理：

　　1.買受人有權拒絕交接，按逾期交房由出賣人承擔違約責任；

　　2.買受人同意接收，出賣人支付買受人（______________幣）______________元違約金。

　　但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：

　　1.遭遇不可抗力，且出賣人在發生之日起_______日內書面告知買受人的；

　　2._________________________________________________________________________.

　　第九條出賣人逾期交房的違約責任

　　除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第_______種方式處理：

　　1.按逾期時間，分別處理（不作累加）

　　（1）逾期不超過_______日，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已付款萬分之_______的違約金，合同繼續履行；

　　（2）逾期超過_______日后，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同書面通知到達之日起______________

　　天內退還全部已付款，并按買受人已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已付款萬分之（該比率應不小于本條第（1）項和第七條中的比率）的違約金。

　　2.__________________________________________________________________________ .

　　第十條規劃、設計變更的約定

　　下列經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致影響到買受人所購商品房質量或使用功能的，出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內，書面通知買受人：

　　（1）變更該商品房結構形式、戶型、空間尺寸及形狀、朝向；

　　（2）變更小區總體規劃設計和基礎設施、公共配套設備設施；

　　（3）變更房屋節能措施及指標；

　　（4）________________________________________________；

　　（5）________________________________________________.

　　買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的，視同接受變更不退房。出賣人未在規定時限內通知買受人的，買受人有權退房。

　　買受人退房的，出賣人須在買受人書面提出退房要求之日起

　　30日內將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協議；因出賣人原因，造成買受人損失的，出賣人應當給予______________合理補償。

　　第十一條交接

　　商品房達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規定條件已達到的有關證明文件原件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，或要求收取本合同約定范圍以外的費用，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

　　由于買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：______________________________________________________________________________ .

　　第十二條出賣人保證銷售的該商品房在向買受人交付時沒有出賣人設定的抵押權、產權糾紛和其他債權債務糾紛。因出賣人原因造成該商品房不能按時辦理本合同登記備案、按揭貸款、預告登記、產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。

　　第十三條出賣人關于室內分隔、裝飾、設備標準、節能措施及指標承諾的違約責任

　　出賣人交付使用的商品房的室內分隔、裝飾、設備標準、節能措施及指標應符合雙方約定（附件三）的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第____________種方式處理：

　　1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備、節能設施差價。

　　2._______________________________________________________________________ .

　　第十四條關于產權登記的約定

　　出賣人應當在商品房交付使用后60日內，向當地房屋權屬登記機構辦理房屋所有權初始預登記，并將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料交付買受人。如因出賣人原因，買受人不能在商品房交付使用后90日內取得房屋權屬證書的，雙方同意按下列第_______項處理：

　　1.買受人退房，出賣人在買受人書面提出退房要求之日起30日內將買受人已付款退還給買受人，并按_______%利率付給利息，同時按已付款的____________%賠償買受人損失。

　　2.買受人不退房，出賣人自逾期之日起每日按買受人已付款的____________%向買受人支付違約金。

　　經買受人書面委托，出賣人可向房屋權屬登記機構代辦權屬登記，相關費用等具體事項在合同附件六中另行約定。

　　第十五條保修責任

　　買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

　　買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。

　　在商品房保修范圍和保修期限內發生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者住戶不當使用造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協助維修，維修費用由購買人承擔。

　　第十六條除附件二所列本幢計入分攤面積的公共部位外，以下其他公共部位和小區內公共場所的所有權屬全體業主：

　　____________________________________________________________________________ .法律、法規另有規定的除外。

　　第十七條買受人購買的該商品房僅作______________用途使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構、建筑屋頂、外墻、外窗（含天窗）的隔熱、保溫結構和用途。買受人擅自改變的，相應法律后果由買受人承擔。除本合同及其附件另有規定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房關聯的公共部位和設施，并承擔相應義務。

　　出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。

　　第十八條前期物業服務約定

　　本商品房項目由出賣人依法以【招標】【協議】方式選聘

　　___________________________________公司提供前期物業服務，服務內容及質量標準等見合同附件四。

　　專項維修資金由買受人按有關規定繳交，計人民幣_______拾____________萬____________千____________百____________拾____________元整，于____________年____________月____________日前繳交到房地產行政主管部門委托的商業銀行監管賬戶上。

　　監管銀行：_______________________________________________________________

　　監管帳戶：_______________________________________________________________

　　第十九條買受人已詳細閱讀并理解本合同附件四有關前期物業服務合同和附件五臨時管理規約的全部內容，買受人同意由出賣人依法選聘的物業服務企業按期提供前期物業服務，同意按本合同附件四前期物業服務合同約定的價格和方式交納物業服務費用，并同意遵守臨時管理規約。

　　第二十條文書送達

　　本合同確定的聯系地址為各類通知、文書送達的地址，如有變動應及時通知對方當事人和登記機構，否則造成相關通知文書無法送達的，將視同已經送達，由此產生的法律責任由當事人自行承擔。

　　第二十一條本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可請求當地消費者委員會調解處理，或者向當地工商行政管理部門申訴。協商不成的，按下述第_______種方式解決：

　　1.提交_______仲裁委員會仲裁；

　　2.依法向人民法院起訴。

　　第二十二條本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議（附件六），但補充協議中不得含有減輕或免除本合同中約定應當由出賣人承擔的責任，或加重買受人責任、排除買受人主要權利的內容。

　　雙方同意以下有關廣告、宣傳資料作為本合同附件__________________：_________________________________________________________________________.

　　第二十三條本合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

　　第二十四條本合同連同附件共_______頁，一式份，具有同等法律效力。合同持有情況如下：

　　出賣人份（其中房屋權屬登記機構辦理預售合同登記備案時存檔壹份），買受人____________份（原件不少于一份），―_____________―_____________________份。

　　第二十五條本合同自雙方簽訂之日起生效。本合同簽訂之日起____________日內，由【買受人】【出賣人】向房屋權屬登記機構____________________________________申請預告登記。

　　第二十六條商品房預售的，自本合同生效之日起30日內，由出賣人向_________________________辦理合同登記備案。

　　出賣人（簽章）______________ 買受人（簽章）______________

　　【法定代表人】：______________ 【法定代表人】：______________

　　【委托代理人】：______________ 【委托代理人】：______________

　　______________________（簽章） ______________________（簽章）

　　__________年_______月_______日 __________年_______月_______日

　　簽于__________________________ 簽于__________________________

關于買賣合同7

　　甲方：福州駿杰貿易有限公司

　　乙方：_______

　　甲、乙方本著平等互利的原則制定本合約，甲、乙雙方必需遵照執行。

　　一、供貨條件：

　　甲方為乙方提供0#柴油，供貨價為6700元。雙方協商后，由雙方代表簽字后生效。供貨期間如遇價格變動（發改委統一價格變動），按發改委的調整而增減。

　　二、供貨方式：

　　在甲方的貨物到達之前，乙方有權重新修定貨物的數量；甲方必須將貨物送到乙方指定地點并負責裝卸；甲乙雙方共同驗收貨物；甲方必須嚴格遵守乙方的驗收貨物的各種規定，按實際過甲方供貨必須準時、保質、保量；甲方所送物品，經乙方收貨人員驗收后，以實際收貨數量簽定協議前，甲乙雙方需提供有效的營業執照，稅務登記磅重量驗收；開收貨單，甲方不得由異議；證等復印件；

　　三、付款方式

　　1、甲方提供第一批貨款叁萬元，作為合同履約保證金，甲方在第二批進油驗收合格后，乙方以現金或轉帳形式支付貨款。合同期滿乙方應全額支付甲方預留款。

　　2、甲方根據乙方的要求提供相關的收據或發票作為收款收據。

　　四、操作流程：

　　1、甲方提供貨物若出現短斤缺兩，規格不符、品質不合格、甲方必須無條件接收乙方退貨，并在乙方規定時間內給予補足貨物，由此所造成的經濟損失由甲方承擔；

　　2、甲方送貨不準時或未經乙方同意停止供貨，乙方有權終止乙方收貨人員不得故意刁難、惡意誹謗甲方，甲方有義務乙方付款不準時，甲方有權要求乙方每天支付1‰的滯納合作關系或從其他渠道進貨，并沒收甲方合同履約金。舉報乙方收貨人員的不良行為；金，以作補償。

　　五、合約終止、變更：

　　1、甲、乙雙方任一方需終止協議必須提前15日書面通知對方，經雙方確認后方可生效，否則將視為違約。

　　2、經雙方協商而中途解除協議，乙方應根據本協議按時與甲方核對貨款，按時支付，不得惡意欠款；

　　3、本合同未盡之事宜雙方協商后，簽署補充協議；

　　六、本協議雙方同意后由雙方代表簽字蓋章后生效，具有法律同等效應。

　　七、本協議期限暫定叁個月，自20_年4月6日起至20_年7月日止。若雙方合作滿意，可延續合同。

　　八、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方（蓋章）：______ 乙方（蓋章）：______

授權代表（簽字）：______ 授權代表（簽字）:______

電話：______ 電話：_______

　　地址：_____ 地址：_____

　　簽訂日期：____年____月___日簽訂日期：____年____月___日

關于買賣合同8

　　家具名稱：_____（文本中所指家具包括生活家具和辦公家具）

　　家具名稱：_____

　　商標：_____

　　規格型號：_____

　　材質：_____

　　顏色：_____

　　生產廠家：_____

　　數量：_____

　　單價：_____

　　總價：_____

　　合計人民幣金額（大寫）：_____￥：_____

　　定做家具圖紙提供辦法及要求：_____

　　質量標準：_____

　　交貨方式，時間及地點：_____

　　買方自提：_____

　　賣方送貨：_____

　　送貨費用由_____承擔

　　交貨時間：_____；

　　交貨地點：_____

　　驗收及三包期限：對于家具的數量，結構，顏色等表面瑕疵，買方應在交貨時當場提出異議；對于其他質量問題要求三包的，應按照《北京市家具產品修理，更換，退貨責任規定》辦理。

　　付款方式，地址，時間：。

　　定金：買方應在_____年_____月_____日前向賣方交付總價款_____%的定金（此比例不得超過20%），賣方交貨后，定金抵作價款。買方違約中途解除合同的，無權要求返還定金；賣方違約中途解除合同的，應雙倍返還定金。

　　違約責任：

　　（一）一方遲延送貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分家具價款_____%的違約金；

　　（二）賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之后，有權向賣方追償。

　　爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方協商或調解解決或向有關行政機關申訴解決；協商，調解，申訴解決不成的，按下列第_____ 種方式解決；

　　（一）提交__________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向_____ 人民法院起訴。

　　其他約定事項：。

　　賣方（章）：_____

　　買方（章）：_____

　　主辦單位（章）：_____

　　住所：_____

　　電話：_____

　　法定代表人：_____

　　委托代理人：_____

　　賬號：_____

　　簽訂時間：____年_____月_____日

　　簽訂地點：____年_____月_____日

關于買賣合同9

　　甲方（出讓方）：__________________

　　乙方（受讓方）：__________________

　　簽約地點：__________________

　　簽約日期：_________年_________月_________日

　　甲、乙雙方本著誠實信用、自愿的原則，就叉車轉讓事宜協商一致，達成協議如下：

　　一、交易標的：

　　杭叉內燃平衡重式叉車

　　型號：__________________

　　出廠編號：__________________

　　發動機號：__________________（含操作說明書一份、合格證一份、維修工具一套……）。

　　二、轉讓價格：

　　人民幣八千元整。

　　三、付款方式：

　　乙方應在協議簽訂后叁日內，一次性付清轉讓款。

　　四、甲方權責：

　　1、甲方保證對標的物的狀況（包括外觀、性能、操作及維修方法、重大瑕疵等）向乙方作充分的陳述、說明，沒有其他保留；

　　2、甲方具有轉讓標的物的權利能力和行為能力，并保證標的物無產權糾紛；

　　3、乙方向甲方支付全額款項后，甲方三日內向乙方交付標的物。

　　五、乙方權責：

　　1、乙方標的物作了充分了解，并同意在該狀況下受讓；

　　2、乙方具有轉讓標的物的.權利能力和行為能力；

　　六、乙方向甲方付清全部轉讓價款且甲方向乙方交付轉讓標的物后，雙方并于11月30日前完成過戶手續，過戶后標的物的風險即轉移至乙方。

　　七、爭議解決：

　　甲、乙雙方在履行本協議的過程中發生爭議，應協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

　　八、本協議雙方簽字即生效。

　　協議一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　_________年_________月_________日

關于買賣合同10

　　甲方:

　　乙方:

　　上列雙方就買賣下列設備的有關事宜,經自愿協商訂立下列條款,以便共同履行:

　　1. 甲方向乙方購買垂直發泡機組壹臺,設備單價金額為現金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整

　　2. 設備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環攪拌)小料罐三個, 聚醚攪粉罐一個．(水冷機,空壓機甲方自備).

　　3. 主機尺寸:長4.5米*寬4米*9米.內直徑為1600MM

　　4. 甲方要負責完成基礎的澆灌,包括2個地下成孔的施工.

　　5. 付款方式為自合同生效起首付定金叁萬，機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬.

　　6. 機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節放假期間,初定完工日期為農歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食,

　　7. 機臺運送由甲方負責車費, 乙方裝車, 甲方幫忙卸.動用到吊車等裝卸工具由甲方負責.

　　8. 甲方負責整套設備的安裝，調試．經調試后設備正常運轉交付乙方使用．

　　9. 乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的故

　　障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內.

　　10. 因本合同引起的或本合同有關的任何爭議,應提交莆田仲裁委員會按照該會現行仲裁規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力.

　　11. 本合同一式四份, 甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效.

　　甲方簽字: 乙方簽字: 甲方地址: 乙方地址: 電話:電話:

　　簽訂日期:

關于買賣合同11

　　賣方：___________________

　　買方：___________________

　　買賣雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

　　第一條商品名稱、種類、規格、單位、數量

　　____________________________________

　　第二條商品質量標準商品質量標準可選擇下列第____項作標準：

　　1．附商品樣本，作為合同附件。

　　2．商品質量，按照________標準執行。（副品不得超過____％）。

　　3．商品質量由雙方議定。

　　第三條商品單價及合同總金額

　　1．商品定價，買賣雙方同意按________定價執行。如因原料、材料、生產條件發生變化，需變動價格時，應經買賣雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

　　2．單價和合同總金額：_________________________。

　　第四條包裝方式及包裝品處理__________________________________________。

　　（按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。包裝品以隨貨出售為原則；凡須退還對方的包裝品，應按鐵路規定，訂明回空方法及時間，或另作規定。）

　　第五條交貨方式

　　1．交貨時間：__________________。

　　2．交貨地點：_______________________________________。

　　3．運輸方式：_______________________________________。

　　第六條驗收方法___________________________。

　　（按照交貨地點與時間，根據不同商品種類，規定驗收的處理方法。）

　　第七條預付貨款（根據不同商品，決定是否預付貨款及金額。）

　　第八條付款日期及結算方式______________。

　　第九條運輸及保險__________________。

　　（根據實際情況，需委托對方代辦運輸手續者，應于合同中訂明。為保證貨物途中的安全，代辦運輸單位應根據具體情況代為投保運輸險。）

　　第十條運輸費用負擔_______________________。

　　第十一條違約責任

　　1．買方延付貨款或付款后賣方無貨。使對方造成損失，應償付對方此批貨款總價____％的違約金。

　　2．賣方如提前或延期交貨或交貨不足數量者，賣方應償付買方此批貨款總值____％的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付賣方此批貨款總值____％的違約金。任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前通知對方，征得同意，否則應承擔經濟責任。

　　3．賣方所發貨品有不合規格、質量或霉爛等情況，買方有權拒絕付款（如已付款，應訂明退款退貨辦法），但須先行辦理收貨手續，并代為保管和立即通知賣方，因此所發生的一切費用損失，由賣方負責，如經賣方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協商決定。

　　4．約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　第十二條當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。

　　第十三條本合同在執行中發生糾紛，簽訂合同雙方不能協商解決時，可向人民法院提出訴訟。（或申請______仲裁機構仲裁的解決）

　　第十四條合同執行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效。

關于買賣合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經過友好協商，并根據《中華人民共和國合同法》，就買賣花草花卉事宜達成本如下協議：

　　一、花草花卉內容

　　1.甲方按照乙方提出的要求，提供如下花草花卉：

　　2.雙方應依據《中華人民共和國合同法》及有關法規對花卉花草根葉進行嚴格審查，如不符合有關法規，乙方有權要求調換。

　　二、付款條件

　　雙方同意花草花卉采取先送貨后付費的原則，甲方應在__年_月_日前將上述花卉一次性送給乙方，乙方在花卉貨到一周內付款給甲方，總付款額是人民幣：(大寫：)。

　　三、責任

　　1.甲方必須保證花草花卉成活質量，如果在一周內不能成活，則乙方有權拒絕付款。并要求甲方承擔總金額百分之十的賠償責任。

　　2.如乙方未按時付款，遲延一天則按總金額百分之五罰款。

　　四、其他

　　1.本合同未盡適宜，將按照《合同法》由雙方友好協商解決。

　　2.合同傳真件與合同原件有同等法律效力。

　　3.本合同一式兩份，雙方各執一份，經雙方代表人簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)：乙方:(蓋章)：

　　代表簽字：代表簽字：

　　年月日

關于買賣合同13

　　住所地：

　　法定代表人：

　　購買人：(以下簡稱乙方)

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方杉XX達成以下合同條款。

　　一、甲方山XX位于省縣鄉村組小地名為的地方，東至，西至，南至，北至，共畝，約為株，此片杉XX為，由戶人家于___XXXX___年共造，林里面不雜其他人造的林。

　　二、經雙方協商甲方愿將此片杉XX以總價款為：元的價格出售給乙方。

　　三、雙方同意：

　　1、乙方付清總價款之日起，甲方此片林地上的土地所有權仍歸甲方所有，此片林地上的所有林木所有權即歸乙方所有，乙方有權做任何形式的處置，甲方不得干涉。

　　2、工程林還款由乙方負責。

　　3、若有糾紛、界限不清引起的各種問題由甲方負責。

　　4、甲方負責提供林權證、身份證、造林合同證等證件給乙方辦理砍伐許可證

　　5、此山砍伐期至___XXXX___年底，若辦不到砍伐許可指標可延期至___XXXX___年底砍完，租地養樹費由乙方負責，由乙方按每年每株一元補付給甲方。

　　6、在合同約定期限內即林木搬出林地前甲方發現有人有意偷盜、滅失、毀損林木的，甲方有責任及時告訴乙方。

　　7、在合同約定期限內即林木搬出林地前甲方有意偷盜、滅失、毀損林木的，甲方承擔造成的全部損失。

　　四、違約責任

　　本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

　　十、其他約定事項

　　1、甲、乙雙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到對方，

　　2、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

　　3、乙方在砍伐林木時要主動告知甲方并提供其合法證明文件(砍伐證)。

　　十

　　一、爭議解決

　　本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民提起訴訟解決。

　　二、明示條款：

　　甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

　　三、本合同經雙方簽字蓋手印或授權代表簽字蓋手印后生效。

　　四、本合同書一式四份，雙方各執二份。

　　甲方簽名蓋手印：

　　電話：

　　委托代理人簽名蓋手印：

　　電話：

　　乙方簽名蓋手印：

　　電話：

　　委托代理人簽名蓋手印：

　　電話：

　　___XXXX__年____月____日

關于買賣合同14

　　供方：

　　需方：

　　供需雙方經友好協商，本著平等互利的原則，就需方在新建天津至保定鐵路工程3標段路基土石方及附屬工程的柴油供應事宜達成一致，并同意按以下合同條款簽署合同并共同遵守。

　　一、材料名稱、規格型號、數量、價格，

　　1、產品名稱：0#柴油、-10#柴油;

　　2、產品數量：按需方電子汽車衡實際稱重數量為準;

　　3、單價：雙方以霸州市中石化公司加油站供應當日掛牌價下調0.15元/升作為結算單價，定價方式在合同執行期間不予調整。此單價為供方組織材料至需方儲油罐的含稅單價。柴油比重換算0#為1198升/噸、-10#為1191升/噸

　　二、交貨地點、方式、時間

　　供方按需方進料通知，按時、保質、保量送達到指定的施工工地儲油罐。

　　三、運輸方式及費用承擔

　　由供方組織運輸柴油至需方指定地點，供方承擔卸至工地前的所有風險及費用。

　　四、驗收方式

　　1、計量驗收：柴油到達需方現場后，需方以過磅方式進行計量驗收，在正常磅差±3‰范圍內，以需方磅秤重量為準，若超出正常磅差范圍，以雙方認可的第三方過磅數量為準，最后由需方指定的有權收料人員開據材料驗收簽認單作為對賬依據;

　　2、質量驗收：貨運到后由需方按國家標準GB252—20_進行抽樣檢驗，經檢驗不合格者，供方無條件退貨，并承擔由此而造成的所有損失，供方并應承擔違約責任，同時需方有權更換供應商。

　　五、結算方式

　　1、銀行轉賬，每期支付所結算貨款的90%;

　　2、結算時，供方需向需方出具所供應材料的正式合法稅務發票，并將需方的材料驗收簽認單同時交還給需方，凡無需方簽認的材料需方將不予結算。

　　3、合同約定需方支付貨款匯入供方指定如下賬戶：單位全稱：東莞市加侖石油化工有限公司(需加蓋單位公章)開戶銀行：東莞銀行萬江支行

　　賬號：

　　六、雙方的責任、義務和違約責任

　　1、供方應負的責任、義務和違約責任

　　(1)供方應承擔卸至工地前的所有風險及費用，在運輸途中或需方工地卸承運貨物時造成環境污染，因此所發生的賠償及罰款由供方承擔;

　　(2)供方應根據需方需要，向需方提供全天候的供油服務，確保需方生產施工需要。如供方未按需方要求通知時間供油，供方需承擔因此給需方造成的損失;

　　(3)如因供方所供柴油質量問題造成需方機械設備等損壞，供方應無條件全額賠償由此給需方造成的一切直接和間接損失(其賠償額度不受質保金數額限制);

　　(4)供方承諾提供壹佰萬元人民幣的質量保證金，此質保金可由油款充抵。乙方在支付供方的貨款時按以下情形實施：當需方施工前期時每兩個月與供方結算一次，當施工進入高峰期時，先扣除質保金，直至扣完后再每月結算油款。質保金在雙方無合同糾紛的情況下，合同期滿后一個月內通過銀行轉賬無息返還。

　　(5)工地的儲油罐所需費用共5萬元，其中供方承擔3萬元，需方承擔2萬元

　　2、需方應負的責任、義務和違約責任需方應按合同約定及時結算貨款，若因需方付款不及時造成供方無法供應時，其責任由需方承擔。

　　七、合同執行中的聯系方式

　　1、供方聯系方式

　　通訊地址：

　　郵政編碼：

　　2、需方聯系方式通訊地址：河北省霸州市信安鎮楊各莊村施工工地制定聯系經辦人：手機或國定電話：

　　八、其他約定

　　1、因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成應向需方單位所在地人民法院提起訴訟;

　　2、其他與合同有關的協商事項，均以雙方認可的文字函電為依據，其為合同不可分割的一部份;

　　供方：

　　需方：

關于買賣合同15

　　甲方(賣方)：電話：

　　地址：

　　乙方(買方)：電話：

　　地址：

　　甲乙雙方本著平等、自愿原則，在共同遵守國家相關法律的前提下簽訂本合同。具體內容如下：

　　一、品名、數量及規格

　　乙方在甲方商行XXX年05月18日買玉雕工藝商品(小平安牌(吉祥件)600件。

　　二、付款方式

　　商品總價款：伍拾陸萬肆仟捌佰圓整(￥：564800.00元)。乙方驗貨后采用現金形式支付甲方60%，剩余40%貨到付款。

　　三、包裝方式

　　按傳統包裝(外包裝木箱，內包紙絹)由供方負責包裝。

　　四、運輸方式及交貨地點

　　由甲方負責運輸，運費由乙方承擔，貨到新疆如出現破碎，或與原貨不符，由甲方負責，新疆交貨后由乙方負責一切責任。

　　五、雙方責任義務

　　1、甲方保證向乙方所銷售商品品質和質量。甲乙雙方在簽定買賣合同前無異議，合同立即生效。

　　2、甲乙雙方履行各自義務后，雙方無異議簽字后本合同(一式兩份，雙方各執一份)立即生效。

　　六、本合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【【推薦】關于買賣合同】相關文章：