- 相關推薦
裝飾裝修合同 15篇
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同起到的作用越來越大，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家整理的 裝飾裝修合同 ，希望對大家有所幫助。
裝飾裝修合同 1
項目名稱：
設計單位：
簽訂日期：
甲方：
乙方：
茲有甲方委托乙方擔任室內裝飾設計工作，本著精益求精、精誠合作的原則，經雙方協商簽訂本合同條款，以茲雙方共同遵守：
第一條本合同依據下列文件簽訂
1、《_____》
2、國家及地方有關建筑裝飾工程、工程勘察設計管理規章、條例
3、建設工程批準文件
第二條本合同設計項目名稱、設計要求、設計內容
1、項目名稱：
2、項目地點：
3、裝飾設計范圍建筑面積 ㎡，
4、設計要求：達到國家相關規范要求同時做到功能合理、經濟、造型新穎、堂皇、滿足業主要求的同時提供創意及專業建議。
5、設計成果及服務范圍：
�、懦醪皆O計方案；
�、撇噬Ч麍D3-4張，超出的按￥2，000元/張計算；
�、鞘┕D一式肆套，電子文件壹套；
�、葏f助甲方制定施工招標文件；
�、商峤皇┕D時，提供現場施工交底工作；
�、侍峁┈F場監理服務，每月1-2次（異地項目參考第⑽條執行）；
�、巳绻追叫枰曳矫恐芴峁�3天或以上的設計監理工作，則按￥80元/平米進行_____（需另行簽訂補充協議）；
�、淌┕D紙包括：設計施工說明、材料表、門表、燈具表、家具表、平面布置圖、立面圖、地面拼花圖、天花布置圖、剖面圖、主要節點施工大樣圖、照明點位布置圖、插座點位布置圖及1份主材料樣板（本合同未含的專業有：結構、消防、空調、強弱電系統圖、給排水系統圖、電梯設備、景觀施工圖、廣告位設計、燈光舞美設計）；
�、吞峁┰O計進度表；
⑽若項目不在深圳市范圍內且合同總金額超過￥200，000元以上（包含￥200，000元），如果需要乙方人員出差，乙方共提供2次現場監理服務，超出部分按第⑿條執行；
�、先繇椖坎辉谏钲谑蟹秶鷥惹液贤偨痤~未超過￥200，000元以上（包含￥200，000元），如果需要乙方人員出差，按第⑿條執行；
�、屑追叫杼峁┮曳皆O計人員出差的相關差旅費，具體標準如下：
1、路費：飛機經濟艙；
2、住宿費：四星級以上酒店；
3、膳食補助：200元/天。以上提及的路費與膳食補助款需在乙方設計人員到達甲方現場后，即刻以現金形式付給設計人員并即時為設計人員預定好住宿房間，反之，路費與膳食補助、住宿費將增加到階段性設計費里。
第三條設計_____、付款方式
1、單價進行計算。
2、（大寫）
3、付款方式：
3.1、簽約后三個工作日內，付設計費的定金30%， 元整。（大寫）
3.2、效果圖方案確定后三個工作日內，付設計費的30%，（大寫）
3.3、交施工設計圖后三個工作日內，付設計費的35%元整。（大寫）
3.4、余5%部設計費。（大寫）
3.5、以上每項款項都應一次性付清。
3.6、本合同所產生的一切稅費由甲方承擔，稅率為7%。
4、除設計費外，以下內容由甲方另行支付，但設計方必須提供書面證明：
4.1獲取第三方專業服務的費用，比如測繪、測試或消防布局圖制作等。
4.2本合同中沒有規定但甲方另行提出要求的特殊服務所產生的費用。
4.3除約定提供的設計成果外，甲方另外提出的增印文件費用或增加材料樣板將按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。
4.4本合同所附設計范圍之外的設計內容雙方另行協商計算。
第四條設計交付時間
1、第一階段：自雙方所簽訂合同生效及收到甲方提交的本項目有關資料及文件之日算起開始進入方案設計，
2、第二階段：在第一階段設計方案經甲方簽署確認后的之相關彩色效果圖。
3、第三階段：在第二階段設計方案經甲方簽署確認后的工程所有施工圖。
4、第四階段：經雙方完成第三階段工作確認后即開始與甲方及施工單位進行施工圖交底、施工監管以及竣工驗收后協助甲方布置室內氛圍。
第五條雙方責任
1、甲方責任
�。�1）按照各設計階段協議的規定，按時向乙方提交本項目有關資料及文件，并對其完整性、正確性負責，若提交的資料錯誤或變更，引起設計修改，須另付修改費，修改費另行商議。
�。�2）及時辦-理各設計階段的設計文件的審批工作并出示書面確認函。
（3）甲方有特殊情況，必須終止設計的進行，應書面通知乙方，甲方應付乙方接到通知時已完成部分設計的費用。
（4）甲方有責任保護乙方的設計版權，未經乙方同意，甲方對乙方交付的設計文件不得向第三方轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，乙方有權按總設計費雙倍收取違約金。乙方為本合同所設計的圖紙保有版權，只供甲方作為本合同指定地點施工專用，甲方不得轉讓出版或其他用途。
（5）甲方應按本合同第三條規定的金額和時間向乙方支付設計費，每逾期支付一天應承擔應付金額千分之十逾期違約金，在甲方付清前一階段的費用前，乙方有權拒絕提交下一階段的設計成果，相應的工期延誤責任由甲方承擔；如甲方延遲付設計款超過十個工作日，乙方有權解除合同并追究甲方違約責任，有權要求甲方支付延遲進度款的雙倍設計費。
（6）在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，甲方應書面通知乙方，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金；已開始設計的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量支付設計費：不足一半時，按總設計費的一半支付；超過一半時，則應付清全部設計費。若施工設計圖已完成，而工程非因設計原因未能進行時，甲方則應按本合同“第三條第3條”將“第（1）、（2）、（3）、（4）”項設計費應一次付清給乙方。
�。�7）事先經甲乙雙方確認的方案，在施工中途甲方提出2次以上（含2次）的設計修改，甲方應根據乙方的工作量增加設計費，設計費另行商議。
�。�8）對未經甲方確認的，或未付清設計費的圖紙均不能外帶。
�。�9）施工中，甲方要求更改設計圖紙必須經乙方同意。如甲方提出的修改圖紙影響房屋結構或裝修內部結構，乙方不同意修改而甲方執意要改的，其一切后果均由甲方自負。
（10）凡甲方在設計圖紙上簽字或付清全部設計費后三天內未提出書面異議者均作為甲方對設計圖紙的簽收和確認。
2、乙方責任
�。�1）合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還設計定金，即設計首期款（不可抗力因素除外）。
（2）按照甲方提供的建設文件和設計基礎資料編制設計文件，按照設計階段協議書的規定，按期交付甲方各設計階段的設計文件，并保證質量。由于乙方自身原因延誤了設計文件交付時間，每延誤一天應減收設計費的千分之十。
�。�3）乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤及甲方提出的變更意見負責修改補充。
�。�4）乙方負責向施工方做設計技術交底，指導工人施工及解釋圖紙，協助解決施工中提出的技術難題。
（5）協助甲方選擇材料，并幫助甲方監控材料質量。
�。�6）乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的技術經濟資料，如有此種情況甲方有權索賠。
第六條其他
1、施工圖由甲方簽字確認后，并由乙方蓋好公司公章后，施工圖才算正式有效。否則應為無效，乙方不對所有施工圖負責。
2、乙方提出的設計方案必須經甲方審核，參照甲方意見進行修改，以不違反合同規定為原則，在協商基礎上達到雙方滿意。
3、本合同中所稱室內裝修設計系解決功能，藝術性的“形”的設計，而不含原有建筑構造的安全鑒定，及其構造變更后的加固和技術措施。若甲方需要應另行委托設計。
4、凡本設計在實施前甲方或施工企業均應按規定辦-理有關審批手續，并應遵循相關規范與要求。若有差異均應以規范或審批結論為準，否則乙方不承擔責任。甲方或施工企業在實施前均應與設計師進行圖紙交底，凡未會審交底而進入施工所產生的一切問題均與乙方無關。
5、對甲方提出的有違反設計規范的建議及要求，乙方有權不予采納，如甲方要求乙方強制采納設計的，乙方不承擔由此引起的一切后果。
6、甲方不得另行委托他人設計，否則乙方憑證明文件，通知甲方解除委托合同，沒收已收的設計費用，甲方向乙方賠償合同總金額雙倍的毀約費用，乙方并保留訴訟的權利。
7、本合同書系指委托設計，如需施工另行簽訂施工委托合同書。
8、甲方訂立工程施工合同時，應約束承包方（施工方）服從乙方監督指導工程的進行，若承包方與乙方有爭議，甲方應出面協調，若責任在承包方而導致工程停頓時與乙方無關。若因施工發生困難，要求更改設計時，甲方應征得乙方書面同意后，修改設計圖紙。
9、甲方在初步設計批準后，不能以設計內容不滿意為由拒絕支付設計費，雙方應以合作的態度協商解決。
10、本合同書為雙方同意簽訂，雙方不得以其他文件提出對本合同書作其他解釋。本委托合同書如某一項經雙方協商同意無效時，需加蓋委托方與設計方的公章，并不影響其他條款的實施。
11、本合同在履行過程中發生糾紛，委托方與設計方應及時協商解決。協商不成的，可訴請深圳市人民法院解決。
12、如需乙方提供發票或收據，甲方在收到乙方所提供的發票或收據時，需即時以現金或支票的形式交付給乙方設計款及與所提供發票等額稅率的稅金（稅金需以現金方式支付）。
13、甲、乙雙方任何通知文件應按下列通訊地址為準。
甲方：
乙方：_________市_________區僑香路香年廣場C座702室
14、若通訊地址有變，應以書面通知對方。
15、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。
所有關于本工程的協議及甲方和乙方認可的來往傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
16、本合同一式肆份，由甲、乙雙方各執貳份，均具同等法律效力。
17、本委托合同書雙方自簽字蓋章之日起生效，雙方履行完合同條款后本合同自行終止。
裝飾裝修合同 2
一、房屋租賃合同無效時，裝飾裝修如何處理?
(1)承租人經出租人同意裝飾裝修，未形成附合的裝飾裝修物：
A.出租人同意利用的，可折價歸出租人所有(不當得利);
B.不同意利用的：①可由承租人拆除(承租人享有所有權);②因拆除造成房屋毀損的，承租人應當恢復原狀。
(2)承租人經出租人同意裝飾裝修，已形成附合的裝飾裝修物：
A.出租人同意利用的，可折價歸出租人所有(不當得利);
B.不同意利用的，將裝飾裝修物的現值損失作為無效合同的損失，由雙方各自按照導致合同無效的過錯分擔現值損失。
二、房屋租賃合同解除時，裝飾裝修如何處理?
(1)承租人經出租人同意裝飾裝修，合同解除時：
A.未形成附合的裝飾裝修物：①可由承租人拆除;②因拆除造成房屋毀損的，承租人應當恢復原狀。
B.雙方對已形成附合的裝飾裝修物的處理沒有約定的，按照下列情形分別處理：
�、僖虺鲎馊诉`約導致合同解除，承租人有權請求出租人賠償剩余租賃期內裝飾裝修殘值損失。
②因承租人違約導致合同解除，承租人不得請求出租人賠償剩余租賃期內裝飾裝修殘值損失。但出租人同意利用的，應在利用價值范圍內予以適當補償。
③因雙方違約導致合同解除，剩余租賃期內的裝飾裝修殘值損失，由雙方根據各自的過錯承擔相應的責任。
�、芤虿豢蓺w責于雙方的事由導致合同解除的，剩余租賃期內的裝飾裝修殘值損失，由雙方按照公平原則分擔。法律另有規定的，適用其規定。
(2)當事人另有約定的，按照約定處理。
三、房屋租賃期間屆滿時，裝飾裝修如何處理?
(1)承租人經出租人同意裝飾裝修，租賃期間屆滿時：
A.未形成附合的裝飾裝修物：
�、倏捎沙凶馊瞬鸪�;
�、谝虿鸪斐煞课輾p的，承租人應當恢復原狀。
B.形成附合物的：
�、俪凶馊瞬坏谜埱蟪鲎馊搜a償附合裝飾裝修費用;
�、诘斒氯肆碛屑s定除外。
綜上所述，經出租人同意裝飾裝修，租賃期間屆滿時，除另有約定或者可以拆除以外，承租人不得要求賠償裝飾裝修費用。
裝飾裝修合同 3
發包人：_________
承包人：_________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協議。
1.1 工程地點：_________
1.2 工程內容：房屋間數_________室_________廳；總建筑面積_________平方米。
1.3 承包范圍：_________
1.4 承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式：
（1）承包人包工包全部材料；
（2）承包人包工包部分材料；
�。�3）承包人包工、發包人包料。
1.5 開工日期：_________年_________月_________日；竣工日期：_________年_________月_________日；總日歷工期（包括法定節假日）：_________日。
第2條 合同價款與支付
2.1 合同價款：金額（人民幣大寫）：_________，￥：_________.
2.2 合同價款采用方式：
雙方商定本合同價款采用第_________種方式確定。
（1）采用固定價格：固定價格加_________%包干風險系數計算。包干風險包括_________.
�。�2）采用可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。
�。�3）成本加酬金：_________
2.3 工程預付款：合同生效后，發包人向承包人預付工程款_________%即人民幣（大寫）_________，預付款扣回的時間、比例：_________.
2.4 工程款（進度款）支付
�。�1）工程款支付方式：_________
�。�2）工程款支付金額和時間：_________
工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款（進度款）同期調整支付。
發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
（1）發包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。
（2）由承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（費用包含在合同價款內）。
4.1 指派_________為發包人駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
4.2 裝飾裝修工程開工前，負責向物業或者房屋管理機構辦理申報登記，并應當與物業管理單位簽訂裝飾裝修管理服務協議，主動接受監督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結構或設備管線（水、電、暖氣、煤氣管道），負責到有關部門辦理審批手續。
4.3 向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。
4.4 負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。
4.5 開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向承包人進行現場交底。
4.6 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委托承包人處理，承擔相應的費用。
5.1 指派_________為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。
5.2 嚴格按照圖紙或作法說明及質量標準進行施工，做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。
5.3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
5.4 未經發包人同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
5.5 工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5.6 保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。
6.1 裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
6.2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。
6.3 凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。
第7條 安全生產和防火
7.1 發包人提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。
7.2 發包人提供確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
7.3 承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定采取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
7.4 由于承包人在裝飾裝修設計和施工過程中違反消防法及有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，應承擔由此引發的一切經濟損失。
第8條 工程質量及驗收
8.1 雙方約定本工程質量應達到國家質量評定_________標準（可選擇優良或合格）。
8.2 優良工程等級增加的經濟支出_________.
8.3 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家制定的現行裝飾裝修施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
8.4 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。
8.5 工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，并辦理驗收和移交手續。
8.6 裝飾裝修工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，應當向發包人提交說明書、保修單和環保說明書。
9.1 發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時辦理變更洽商簽證，方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
9.2 承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經發包人批準。
10.1 工程竣工合格后，承包人應及時向發包人提出工程竣工結算報告，辦理竣工結算。發包人接到竣工資料后三日內如未有異議，即視為同意。
10.2 工程結算報告經發包人批準后，雙方簽字，三日內由發包人向承包人結清工程尾款。無正當理由不辦理結算，應承擔違約責任。
11.1 驗收合格后，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。
12.1 由于發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人_________元。發包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_________支付滯納金。
12.2 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人_________元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的_________%.
12.3 承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
12.4 未經發包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由承包人負責并承擔損失。
12.5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。
12.6 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。
12.7 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
12.8 雙方約定其它違約責任：_________.
第13條 爭議的解決方式
13.1 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交大連仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向工程所在地人民法院起訴。
14.1 雙方關于不可抗力的約定：_________.
第15條 保險_________.
16.1 合同生效日期：_________年_________月_________日
17.1 本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。雙方約定合同副本份數：_________.
第18條 合同備案、鑒證
18.1 合同備案、鑒證：
發包方：_________
身份證號：_________；
承包方：_________
身份證號：_________.
第19條 其它約定_________.
發包方（蓋章）：_________
承包方（蓋章）：_________
授權代表（簽字）：_________
授權代表（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
裝飾裝修合同 4
甲方：xxxxxx有限公司
乙方：
裝修店店名：裝修店地址：
裝修后店面性質：專賣店（）店中店（）其他（）
現甲方為支持乙方的銷售，雙方經過友好協商，達成如下協議：
一、裝修前提;
１、乙方必須為甲方合法簽約“xxxxxx”產品經銷商。
２、乙方擁有本店一年以上合法使用權。
二、裝修費用申請、報銷程序；
１、簽訂此合同前，乙方必須向甲方提出書面申請，并出具房屋使用合同（租貸合同或產權證等能證明使用期限的資料）；
�。病⑸暾垉热荼仨毢�
(1)店面裝修前各部位詳細照片及內部結構總體平面圖；
(2)店面裝修部位平面示意圖（必須標明真是尺寸）
�。�、甲方根據乙方提供的合格資料予以設計、預算之后，向乙方提供《經銷店裝修合同》。
４、若乙方認可，則在《經銷店裝修合同》、《裝修合同附件》蓋章、簽字確認后回傳甲方，甲方蓋章、簽字確認后將合同及附件回傳乙方，此裝修項目即刻生效（注：生效前提為《經銷店裝修合同》、《裝修店合同附件》二內容須同具備）。
5、（1）乙方報銷時須及時提供本店裝修后詳細照片，否則甲方有權不予承擔任何費用。
（2）乙方未按《裝修合同附件》（施工明細表、施工圖）施工而擅自改動裝修內容，甲方有權少承擔費用或不予以承擔費用。
�。�3）費用結算：裝修完工甲方驗收合格后，予以核報總費用的40%，其余部分視乙方后期銷售實績予以分階段報銷。
三、甲、乙方責任：
1、店面裝修后銷售“xxxxxx”產品時限要求：在非甲方主動終止銷售合作的情況下，此店自裝修結束后，______年______月______日前必須銷售“xxx公司”的產品，不得在本店內（或展廳）銷售非“xx公司”之產品，否則，甲方有權要求乙方向甲方賠償本店所有裝修費用。
2、若因使用權等乙方原因造成本店裝修后不能達到第三條第（1）項時限內銷售“xx公司”之產品，則甲方有權要求乙方向甲方賠償本店所有裝修費用。
四、合同的變更和終止：
若乙方在裝修過程中中途停止裝修，其所有費用乙方自行承擔
本合同雙方簽字、蓋章后生效。
甲方：（章） 乙方：（章）
簽約代表： 簽約代表：
簽訂日期： 簽訂日期：
裝飾裝修合同 5
發包方：_____（以下簡稱“甲方”）與承包方：_____（以下簡稱“乙方”）為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。
第一章 合同背景
第一條 施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，（以下簡稱“該房屋”）。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條 甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章 施工單位資格
第三條 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。
第三章 施工內容
第五條 該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_____平方米；施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件（一）的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條 施工內容和做法說明如下（不夠可附頁）：
�。ㄒ唬⿵d：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____；
（二）房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____；
�。ㄈ⿵N：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____；
（四）衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____；
�。ㄎ澹┢渌旱孛娌糠謃____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____；前款沒有說明的，依作為本合同附件（二）的《裝修施工圖》確定。
第四章 材料、設備和價款
第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件（三）的《主要材料報價單》、作為本合同附件（四）的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件（五）的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用
第八條 該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。
前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款；結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條 乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。
乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
（1）甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用；
�。�2）甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。
第十三條 甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用
第十四條 該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。
第十五條 甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的`，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發生損壞的，乙方應當賠償。
第十六條 甲方提供的材料和設備，均應用于本工程；未經甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第五章 付款方式
第十七條 工程款按以下方式支付：
�。ㄒ唬┍竞贤炗喓�，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30％的工程款；
（二）完成50％的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40％的工程款；
�。ㄈ┛⒐を炇蘸笕諆�，甲方支付相當于總價款25％的工程款。
�。ㄋ模┛⒐を炇蘸细褚荒旰蠡螂p方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5％的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
第二十條 竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5％的保修基金�？⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲]有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章 結算
第二十一條 工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。
第七章 工程進度
第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分（_____時_____分至_____時_____分休息）。
工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章 施工
第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方；甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條 乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條 工程執行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術規程》、 db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合；但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。
第二十八條 施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件 （六）的《工程項目變更單》。
因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。
第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。
第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條 施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。
第三十二條 施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。
第九章 驗收
第三十三條 隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。
甲方無法及時驗收，可能導致乙方延誤工期的，乙方可以組織人員驗收，甲方應當接受驗收結果。甲方事后要求復驗的，乙方應當按要求辦理復驗，復驗合格的，復驗、返工費用由甲方承擔，工期予以順延。
第三十四條 工程竣工后，乙方應在竣工前五日書面通知甲方驗收，甲方應自接到通知后七日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收，驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署作為本合同附件（七）的《工程質量驗收單》和作為本合同附件（八）的《工程結算單》。乙方應當出具作為本合同附件（九）的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規定的時間內不能組織驗收的，應當及時通知乙方另定驗收日期，驗收合格的，甲方承認原竣工日期。
第三十五條 乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的，不得因甲方已經或未按照本合同第三十三條、第三十四條的規定驗收，免除賠償責任。
第十章 保修
第三十六條 工程保修期三年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。
第十一章 違約責任
第三十七條 甲方違反本合同第十七條第一款的規定，每逾期1日，應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。
第三十八條 乙方違反本合同第二十二條的規定，每逾期一日，應當支付對方_____（100元-500元）的違約金；但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。
第三十九條 乙方違反本合同第二十五條、第二十七條的規定，甲方有權解除本合同，并要求乙方賠償損失。
第四十條 乙方違反本合同第二十九條第一款的規定，甲方有權要求乙方重做或解除本合同，原工期不變，造成甲方損失的，乙方應當賠償。
第四十一條 甲方違反第三十四條第二款的規定，造成乙方損失的，甲方應當賠償。
第四十二條 本合同生效后，任何一方要求終止合同的，經結算已完成的工程款，提出終止合同的一方支付另一方相當于工程總價款10%的違約金后，本合同終止。
第十二章 其他
第四十三條 雙方因履行本合同發生爭議，協商不成的，選擇以下第_____種途徑解決：
（一）向_____仲裁委員會申請仲裁；
�。ǘ┫蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第四十四條 本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。
甲 方：_____ 乙 方：_____
身份證號碼：_____ 法定代表人：_____
委托代理人：_____ 委托代理人：_____
身份證號碼：_____ 身份證號碼：_____
地 址：____ 地 址：_____
電 話：_____ 電 話：_____
郵 編：_____ 郵 編：_____
日 期：_____年_____月_____日
裝飾裝修合同 6
委托方(甲方)：姓 名： 。 住所地址： 。 聯系電話： 。
被委托方(乙方)：企業名稱： 。 法人代表： 。 企業所在地址： 。 聯系電話： 。
第一條：基本情況
根據國家及當地政府有關規定，經雙方協商，簽定本合同，以共同遵守。工程地址： 。 結構形式： 。
1、 施工面積： 。
2、 施工內容：(詳見預算項目)。
3、 委托方式： 。
4、 開工日期： 年 月 日。
5、 竣工日期： 年 月 日。
6、 工程總造價(大寫)：(附工程預算書)。
第二條：質量要求
1、 使用材料品種、規格、名稱(附預算清單);材料質量 須甲方認可，所購材料為質量合格的環保裝飾材料。
2、 工藝標準及質量按照中國輕工裝飾協會制定的《家庭 裝飾工程質量規范》執行。
3、 施工過程中如有特殊要求，雙方應協商達成一致意見，簽定補充合同。
4、 質量保修自工程完工后起為兩年。
第三條：工程款支付方式(合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款)：
第一次 開工三日前 60% 。 第二次 工程進度過半 35% 。 第三次 竣工驗收合格 5% 。
第四條：違約責任
1、 若乙方施工質量不合格，乙方應自行返工，費用自理。
2、 因乙方原因不能按期完工，每拖延一日應由乙方支付 甲方合同總造價2%的違約金。
3、 因甲方原因不能按期支付工程款，每拖延一日應由甲方支付乙方合同總造價2%的違約金。
4、 在施工過程中，乙方私自更改施工內容，所引起的質量問題，責任自負。如甲方提出施工內容變更，需同乙方協商方案及費用并發生協議。
5、 合同生效后，由于一方原因要求解除合同，造成對方經濟損失的，按實際造成的損失賠償。
6、 因甲方要求增項過大，施工工期另議，預算外安裝項目不計入施工工期。
第五條：爭議處理
1、 合同履行中發生的爭議，雙方可以通過協商解決。協商不成時，采取下列方式解決：
(1) 向當地室內裝修行業主管部門申請協調解決。
(2) 通過仲裁解決。
(3) 通過訴訟。
第六條：合同變更
1、 雙方已達成協議，如有一方需變更合同，需征得另一方的同意并履行簽約手續。
2、 簽定之日起生效：保修期內有關保修條款生效，其余條款終止;保修期滿后全部條款終止。
第七條：合同文本
本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，結算憑證以正式收款收據為準。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾裝修合同 7
承包方：(以下簡稱"乙方")
聯系電話：
本工程項目經理：
聯系電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
第一條工程概況
1.1工程地點及面積：_______________
1.2工程造價：_______________。
1.3工程承包方式：
雙方商定采取乙方包工、包全部材料。(見附件乙方提供裝飾裝修材料明細及預算表)
1.4工程期限
開工日期
第二條工程監理
本工程由乙方自行進行工程監理。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙：甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費包括在工程價款內。
第四條甲方義務
4.1開工前3天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂"物品清單";
4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，乙方應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方不要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用由甲方交納(出入證除外)，乙方提供物管所需相關文件及辦理裝修相關手續。
第五條乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;
5.2在未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、水、電及燃氣管線等，否則應承擔相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.4保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效。
6.2合同簽訂后，乙方不得以任何理由增加工程款(甲方簽字認可的除外);甲方工程減項在總工程款10%以內(含10%)，乙方應當準許并在價款中扣減。，甲方工程減項超過總工程款10%須向乙方支付減項總額8%的變更費。
第七條材料的提供
7.1本項工程全部由乙方提供的材料、設備的(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應按上述明細表及時采購材料、設備并運到施工現場，若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承相;
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。
第九條質量標準
9.1雙方約定本工程施工質量按下列第1和2項標準驗收：
(1)《GB50210--20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
(2)《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
9.2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
(1)可向成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(見附件：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件：工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定合同生效后，甲方按約定直接向乙方的指定帳戶支付工程款：
乙方的開戶名：帳號(卡號)：
第一次：合同簽訂后，當日付款百分之五十，即7940元。
第二次：乙方貼磚及乳膠漆基礎完成，甲方付款百分之四十，即6352元。
第三次：乙方完工后二個工作日，甲方付款百分之十，即1588元
11.2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件工程結算單)上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
第十二條違約責任
12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程總造價25%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金，甲方有權在工程款中扣款。
第十三條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，任何一方有權向成華區人民法院起訴。
第十四條幾項具體規定
14.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，垃圾清運費用已含在合同價款中;
14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙壹把，交給乙方項目經理或施工負責人負責保管工程竣工移交給甲方;
14.4施工期間，乙方每天的工作時間遵守物業管理的規定。
第十五條附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包，更換項目經理視為項目轉包。
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;
15.3合同履行完后自動終止;
15.4雙方簽字的合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
第十六條其它約定條款：
甲方(簽字)：
乙方(蓋章)：
委托代理人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
項目經理(簽字)
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
裝飾裝修合同 8
發包人：
承包人：
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1工程地點：___________________。
1.2工程內容及做法。
1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。
承包人包工、包料;
承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料;
承包人包工、發包人包料。
1.4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。
1.5合同價款：本合同工程造價為：____________元。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：
發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份，設計費______元，由發包人支付。
第四條發包人義務
4.1開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第六條工程變更
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
第七條材料的提供
7.1由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2由承包人提供的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
工程量變化和設計變更;不可抗力;
發包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
8.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：____________________________。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
_________________________;
_________________________;
_________________________。
承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。
10.2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。
第十一條款項支付方式
11.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
|支付次數|支付時間|支付金額|
|第一次|開工前三日|支付元|
|第二次|工程進度過半|支付元|
|第三次|雙方驗收合格|支付元|
工程進度過半指：____________________________________。
其他支付方式：__________________________________。
11.2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。
第十二條違約責任
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
12.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發包人未按期支付第二次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。
12.5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。
第十三條合同爭議解決
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
提交________仲裁委員會仲裁;
依法向人民法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規定
14.1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用________元。
14.2施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。
14.3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分。
第十五條其他約定事項
_______________________________________________________________。
第十六條附則
16.1本合同經雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3本合同一式____份，雙方各執____份，____________部門____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
合同附件
附表1—1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表
附表1—2：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表
附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表
附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單
附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表
附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表
附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙
附表7：家庭居室裝飾裝修工程變更單
附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單
附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單
附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單
發包人：
承包人：
日期：
裝飾裝修合同 9
發包人：承包人：
住所：裝修合同注意事項別忽視住所：
委托代理人：營業執照號：
電話：法定代表人：
電話：BP機號：
委托代理人：電話：
本工程設計人：電話：
施工隊負責人：電話：
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1.1工程地點：____________________________________________________。
1.裝修合同注意事項別忽視2工程內容及做法(詳見附表1：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。
(1)承包人包工、包料(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表);
(3)承包人包工、發裝修合同模板包人包料(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4裝修合同書工程期限________________天，開工日期_____裝修合同簽訂需要注意的細節___裝修合同模板電子版_年_______月_______日，裝修合同書竣工日期_________年_______月_____日;
1.5合同價款：裝修合同模板本合同工程造價為(大寫)：_______________________元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
第二條工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)發包裝修合同范本簡單人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包裝修合同注意事項別忽視人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工裝修合同書程設計圖紙);
(裝修合同模板電子版2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖裝修合同紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)________________裝修合同書______裝修合同范本簡單元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條發包人義務
4.1開工前_______天，為承包人入場施工創造條件裝修合同電子版。包括：搬清室內裝修合同怎么寫家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為裝修合同怎么寫原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3負責協調施工隊與裝修合同范本簡單鄰里之間的關系;
4.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
4.5施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項裝修合同書工作;
4.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條承包人義務
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
5.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境裝修合同注意事項別忽視;
5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。裝修合同模板電子版
第六條工程變更
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表7：家庭裝飾裝修工程變更單)。
第七條材料的提供
7.1由發包人提供的材料、設備(詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表)，裝修合同簽訂需要注意的細節發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;
7.2由承包人提供的材料、設備(詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更：
(2)不可抗力;
(3)發包人同意裝修合同模板電子版工期順延的其他情況。
8.2因發包人未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。
8.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
8裝修合同模板電子版.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
第九條質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：_______________裝修合同簡單版_______________裝修合同報價清單____裝修合同注意事項別忽視____________
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由___裝修合同書________________________裝修合同模板__部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人負裝修合同范本簡單責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人負責。
第十條工程驗收和保修
10.1雙方約定在裝修合同模板施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)_裝修合同模板電子版______________________________________________________________;
(2)_______________________________________________________裝修合同簡單版___裝修合同模板_____;
(3)_裝修合同簽訂需要注意的細節_____________________________________________________________裝修合同電子版_。
承包人裝修合同簽訂需要注意的細節應提前二天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填裝修合同書寫工程驗裝修合同報價清單收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。
10.2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)裝修合同范本簡單。在工程款結清裝修合同報價清單后，辦理移交手續(詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為__裝修合同怎么寫________________________月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式
11.1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：
(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數支付時間支付金額
第一次開工前三日工程進度過半雙方驗收合格支付___裝修合同電子版_元
第二次開工前三日工程進度過半雙方驗收合格支付____元
第三次開工前三裝修合同日工程進度過半雙方驗收合格支付____元
工程進度過裝修合同模板電子版半指：__裝修合同簽訂需要注意的細節_______裝修合同報價清單__________________________________________裝修合同模板________
(2)其他支付方式：_______________________________________________________
11.2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后_______日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工裝修合同報價清單程結算單(見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發裝修合同范本簡單票。
第十二條違約責任
12.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款裝修合同或給雙方造成損失均由責任方承擔責任，并賠償給裝修合同怎么寫對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。
12.3因一方原因，造成合裝修合同怎么寫同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____裝修合同模板___裝修合同書________元。
12.5由于承包人原因裝修合同電子版，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予裝修合同怎么寫順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金__________元。
第十三條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由裝修合同簽訂需要注意的細節有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_____________種方式解決：
(一)提交_________ _____________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民裝修合同電子版法院提起訴訟。
第十四條幾項具體規定
14.1因工程施工而產生的垃圾，由承包人裝修合同怎么寫負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用(大寫)_____________________________元(此費用不在工程價款內)。
14.裝修合同范本簡單2施工期間，甲裝修合同書方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_______裝修合同電子版把，由乙方當場負責安裝交付使用。
14.3施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午______點_______裝修合同模板電子版分至___裝修合同模板電子版___點______分;
下午___裝修合同___點_______分至______點______分;
第十五條裝修合同模板其他約定事項______________________________________________裝修合同注意事項別忽視__
第十六條附則裝修合同報價清單
16.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
16.2本合同簽訂后工程不得轉包。
16.3本合同一式__裝修合同書_______份，雙方各執____________份，___________部門_____份。
16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
發包人(簽字)：_____承包人(蓋章)：______
法定代表人：_______裝修合同模板___
委托代理人：________裝修合同模板電子版__
________年____月____日________年____月____日
鑒證意見：____________
鑒證機關(章)________
經辦人：______________
_裝修合同注意事項別忽視_______年____月____日
裝飾裝修合同 10
甲方：___________
乙方：___________
按照《中華人民共和國合同法》和《北京市建筑市場管理條例》及其它法律規定，雙方達成如下協議：
一、合同主要內容
1、甲方將___________形式承包給乙方承做。
2、工程總造價：人民幣___________大寫：
3、工程工期___________年___________月起至___________年___________月。
4、工程付款方式列下表：
注：①增項款與第三次工程款一次付清
②只有尾款付清后，公司才給予辦理保潔、維修、開具發票等有關手續。
�、郾竟こ藤|量保證金為工程總造價的3%。工程若無質量問題，半年內付清。
5、工程保修期：壹年
二、合同細節說明
1、甲方工作
�、匍_工前，甲方對乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等用品規格及尺寸、并說明使用注意事項，辦理施工所涉及的申請、批件手續。
�、诩追酱韺こ藤|量、進度進行監督檢查，辦理工程驗收、變更、登記手續。甲方其他人對工程及乙方單調均需通過甲方代表與乙方接觸。
�、圬撠焻f調鄰里關系，保證乙方施工時間。
�、苋绱_實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
�、輩f調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
2、乙方工作
①組織施工圖交底，擬定施工方案和進度計劃，必須甲方審定并簽字認可。、
�、趪栏駡绦惺┕ひ幏丁踩僮饕幊�、防火安全規定，嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，參加竣工驗收，編制工程結算
③施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
④工程竣工未移交甲方前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3、工期
①因甲方未按約定工作，影響工期，工期順延，對乙方造成誤工的，應付誤工費。
②因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
�、垡蛟O計變更或甲方原因造成停水、停電、停氣及不可抗力的因素影響，導致停工4小時以上(一周累計計算)，工期相應順延，因此造成乙方和誤工費用由雙方協商解決。
4、工程質量及驗收
�、俟こ炭⒐ず�，甲乙雙方以施工圖紙、作法說明、設計變更的內容為準進行驗收。
②甲、乙雙方應及時辦理隱藏工程和中間工程的檢查，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。
③由甲方選購的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。
5、變更
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目，必須及時與乙方代表聯系，在簽訂變更后方能進行該項目施工。由甲方私自更改施工內容所引起的工切后果，甲方自負，給出乙方造成損失的，甲方還應賠償;由乙方私自更改設計圖紙及甲方意圖而造成的損失，由乙方承擔，工期不順延。
6、結算
工程竣工驗收后，乙方提出工程并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料3日內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在3日內結算余款。
7、爭議或糾紛處理
�、俦竞贤诼男衅陂g，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
�、诋斒氯瞬辉敢馔ㄟ^協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。
10、違約責任
本合同簽訂生效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將給出對方工程預算總造價5‰的違約金，并承擔由此而產生的其他經濟損失。
11、附則
�、俦竞贤皇絻煞�，甲、乙雙方各執一份。 ②本合同履行完成后自動終止。
12、補充條款
13、附件
①工程預算書
�、谑┕D紙
乙方公司資料(營業執照及資質證書復印件)
�、芄こ淘鰷p項清單
�、莨こ淌┕び媱�
�、薰こ舔炇諉�
甲方：___________代表人：___________電話：___________地址：___________
乙方：___________代表人：___________電話：___________地址：___________
___________年___________月___________日
裝飾裝修合同 11
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
根據《合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關法律規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方將 工程承包給乙方裝修事宜達成如下協議：
第一條：工程概況：
1、工程地點： 。
2、工程內容及做法：詳見附件1：昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程預算表、附件2：昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修施工工藝標準。
3、工程承包方式：雙方商定 ，材料、設備詳見附件3：昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司提供裝飾裝修材料明細表。
4、工程期限為 工作日(如遇工程變更或合同約定原因則工期相應順延)，從甲方簽認圖紙的第 天起算，詳見附件4：昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司設計圖紙。
5、工程項目：以預算項目為準，詳見附件1：昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程預算表。
6、合同價款：本合同工程造價預算為人民幣 大寫 百 拾 萬 千 百 拾 元，詳見附件1：昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程預算表。
第二條 施工圖紙：
雙方商定由甲方提供設計圖紙，乙方按圖紙施工，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份，詳見附件4昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司設計圖紙。
第三條 甲方權利義務
1、開工前，辦理正式工程和臨時設施范圍內的土地征用、租用，申請施工許可證執照等，以不影響施工為原則;
2、開工前，確定建筑物(或構筑物)、道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和座標控制點，負責到有關部門辦理有關手續和協調鄰里關系;
3、提供施工期間的水、電和運輸道路，拆遷施工場地的障礙物(也可委托乙方承擔);
4、施工期間甲方負責做好施工現場的安全保衛及消防等工作;
5、按時支付工程款和結算，參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場驗收及竣工驗收，乙方所進材料進場通知甲方，乙方應在接到通知后的8小時內驗收，超過八小時沒有驗收的視為驗收合格;
6、組織相關人員對施工圖等技術資料進行簽認，所有圖紙一經簽認不得隨意更改，如需更改需提前協商，工程中途停建、緩建或變更造成的返工、停工、窩工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時，賠償乙方由此而造成的窩工、返工、倒運、人員、材料和構件積壓的實際損失，延誤的工期順延;
7、派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續，負責簽認、解決應由甲方解決的問題及其他事宜;
8、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任;
9、在施工過程中由甲方引起的一切安全責任事故由甲方負責，與乙方無關。
第四條 乙方權利義務
1、編制施工方案，做好各項施工準備工作，施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
2、按雙方商定的分工范圍，做好材料和設備的采購、供應和管理， 嚴格執行有關施工現場管理的規定;
3、保護好原房內的水、電、氣管道，保證管道的暢通;
4、及時向甲方提出開工通知書。施工進度計劃表、施工平面布置圖、隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告;
5、嚴格按照施工圖進行施工，確保工程質量，按合同規定的時間如期完工和交付;
6、按照有關規定提出竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收;
7、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;
8、在合同規定的保修期內，對屬于承包責任的工程質量問題，負責無償修理;
9、在施工過程中由乙方引起的一切安全責任事故由乙方負責，與甲方無關。
第五條 工程變更：
工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期，詳見附件5昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程變更單。
第六條 材料的提供：
由乙方提供的材料、設備(詳見附件3：昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司提供裝飾裝修材料明細表)，應在材料運到施工現場前通知甲方，經甲方檢驗簽后方可使用;由甲方提供的材料、設備，材料質量由甲方負責，工程質量由乙方負責。
第七條 工期延誤：
對以下原因造成的工期延誤，工期順延;
1、工程變化和設計變更，停水、停電;
2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延：
3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延;
4、因甲方責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延;
5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況;
第八條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準按照昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司的《工程質量驗收標準》(詳見附件9：昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司的《工程質量驗收標準》)執行，并按雙方合同約定履行。
施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由云南省家裝協會對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方承擔。
第九條 工程驗收和保修：
1、雙方約定在施工過程中分項對工程質量進行驗收，對每一個分項目乙方應提前兩天通知甲方進行驗收，分項驗收合格后應填寫工程驗收單，(詳見附件6昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(詳見附件7昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程結算單)。
2、本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為兩年。驗收合格簽后，填寫工程保修單(見附件8：昆明藝維業裝飾工程有限公司德宏分公司裝飾裝修工程保修單)。
第十條 工程款支付方式：
1、本合同簽訂后十五日內支付工程總造價10%，即 元整;泥水、水電暗槽部分和木工工程完工驗收合格后，十五日內支付工程總造價30%，即___________元整;全部工程完工并驗收合格后四十五日內支付工程總造價55%，即___________元整，剩余工程尾款5%，即____________元整保質期結束付清。
2、工程結算以甲方報價單中單項單價為結算依據，完工驗收時據實測量，按實際增、減工程量結算，新增工程由乙方先做，在該項工程驗收合格后甲方一次性給支付乙方工程款的95%，剩余的5%一并計入質保金，質保期滿后，由甲、乙雙方統一結算。
3、如施工工程發生變更，按甲方的變更圖紙為結算依據。
4、工程驗收合格后，乙方應向甲方提供工程結算清單，并將有關資料達交甲方;甲方接到工程結算資料后在15日內如無異議，雙方應填寫工程結算單，甲方應在工程結算單簽后按本條第1款的約定結清全部工程進度款。
第十一條 違約責任 ：
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
2、非因甲方及本合同第八條明確的原因，乙方所實施工程不能按期經甲方驗收合格的，每延誤一天向甲方支付應付工程款總數5%的違約金，遲延十五日以上的，甲方有權解除本合同另行委托施工單位，同時有權要求乙方承擔另行委托施工單位的全部費用，該費用可在乙方工程款中直接劃扣，給對方造成的實際損失超過該數額的，應對超過部分進行補償。
3、甲方未按期支付工程款的，按日向乙方支付應付工程款總數0.5%的違約金。
4、本合同生效后，擅自解除合同方，按合同總價的20%作為違約金。擅自解除合同，給對方造成的實際損失超過違約金的，應對超過部分進行補償。
5、因一方原因造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第十二條 合同爭議的解決方式：
協議在履行過程中發生爭議，雙方應首先協商解決，協商不成交由潞西市人民法院裁判。
第十三條 垃圾清運：
因施工產生的垃圾由乙方負責處理。
第十四條 合同效力：
1、本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力;
2、本合同的附件及補充協議，作為本協議不可分割的組成部分，具有同等法律效力;
3、本合同雙方簽(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
第十五條 合同附件：
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人或負責人(簽)： 乙方(簽)：
地 址： 地 址：
電 話： 電 話：
簽定日期：二0xx年 月 日 簽定日期：二0xx年 月 日
裝飾裝修合同 12
委托方： (以下簡稱甲方)
受托方： (以下簡稱乙方)
甲方因裝修工程的需要，委托乙方進行室內裝修設計工作，經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、設計工程概況
1.設計工程名稱： 景泰縣檢察院未成年幫教矯正中心
2.設計工程地點： 白銀市景泰縣
3.設計工程面積約： 162 ㎡
4.設計工程范圍： 景泰縣檢察院未成年幫教矯正中心室內裝飾工程設計
二、設計時間:
1.設計期限：
設計期限為 15 天，從乙方收到甲方支付的定金后開始計算，到向甲方交付全套設計圖紙之日為止。因甲方變更設計要求或對乙方意見未及時答復，其耽誤的時間應從合同約定的設計期限中相應扣除。
2.設計交圖步驟及時間：
(1)甲、乙雙方當面協商滿意后確定設計詳細內容及金額，即簽定本合同，同時支付定金人民幣 20xx 元。乙方收到定金后 7 天內，向甲方提交裝修設計方案圖及平面功能定位草圖，如乙方未提交裝修設計方案圖及平面功能定位圖，則雙倍向甲方返還定金。
(2)乙方向甲方提供全套正式設計施工圖紙，甲方簽字確認設計施工圖后即支付設計費尾款。
三、 提交成果
1 裝修設計方案圖 1套
2裝修施工圖 1套
四、 雙方責任
1.甲方應按合同規定及時支付設計費。
2.甲方應將設計要求準確、簡明扼要的告之乙方設計人員，并不得隨意變更(除了合理的變更)。甲方變更設計委托事項或因提交的資料錯誤，或對所提供資料作較大修改，造成乙方設計返工，除雙方需協商簽訂補充合同(或另訂合同)，重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付相應的費用。
3.甲方應到乙方公司所在地提出設計要求、簽定合同、看圖定樣、支付設計費。
4.乙方須按合同規定的時間提交設計圖紙。
5.乙方應本著認真負責的精神，按照甲方的要求完成設計。
7.若甲方未能按時支付設計費，乙方有權拒絕甲方提出的下一步工作要求。
8、乙方未履行本合同規定的任何一項義務視為根本違約，甲方有權解除本合同，乙方并賠償甲方因此造成的損失。
五、 設計費金額、支付時間與方式
1.設計費總額：人民幣 貳萬肆仟伍佰元整 (小寫：￥ 24500 元)
2.支付時間：
(1)雙方簽訂委托設計合同時，甲方即應向乙方支付定金，即人民幣￥ 20xx 元。
(2)甲方確認簽字整套施工圖，驗收合格，一次性付清剩余款項。
六、 違約責任和爭議的解決
1.甲方在乙方提供有關設計圖紙后，未在合同規定的期限內支付設計費，或乙方無特殊情況延遲交付圖紙，均應視為違反合同約定。按每日100元予以處罰。
2.合同生效后，甲、乙方無故要求終止或解除合同時，應以雙倍定金賠償無過錯方(不可抗力除外)
3.甲、乙雙方在履行合同過程中，如有爭議，應友好協商解決。協商不成任何一方可向合同簽訂地法院提出訴訟。
七、 合同效力
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。合同經雙方簽字后生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
負責人： 負責人：
開戶行： 開戶行：
賬號： 賬號：
裝飾裝修合同 13
發包方(以下簡稱“甲方”)：
承包方(以下簡稱“乙方”)：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱“工程”)的有關事宜，達成以下條款：
第一條 工程概況
1.1工程地點及面積
1.2工程造價：￥ 元，大寫(人民幣)： ; (若要變更施工內容、變更材料，工程造價按實結算)
1.3工程承包方方式，雙方商定采取下列第 種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程有效期限 天;
開工日期 年 月 日 竣工日期 年 月 日
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為 月 日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。 第四條 甲方義務
4.1開工前 天，為乙方入場施工創造條件, 全部騰空或部分騰空房屋，清楚影響施工的障礙物：對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2開工前應將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
4.3負責協調施工對與鄰里之間的關系;
4.4禁止拆動室內承重結構，如確需拆、該建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相關的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關資料。
第五條 乙方義務
5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;
5.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴謹改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承擔相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定不得擾民及污染環境;
5.4保護好住宅的家具和陳設，保證住宅內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容引起的一切后果，均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工項目，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料供應
7.1由甲方提供的材料、設備，其他規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并提前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;
7.2由乙方提供材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應將材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔;
7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的 %)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題在成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔責任;
7.4除合同中注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購，加收所購材料款 %的采購費及運輸費。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成的竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2 因甲方未按合同約定完成相應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;
8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
8.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成了工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第九條 質量標準
9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第 項標準執行：
(1)《 GB50210 一20___ 建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》
(2)《 成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》
(3)其它規定：
9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
(1)可向成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協會投訴進行調解;
(2)如不服調解，由雙方同意的工程質量檢側機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收;
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程的驗收：
(2)油漆、面層涂料施工前驗收：
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方參加各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八：工程驗收單)。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。
10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理交易手續(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。
第十一條 工程款支付方式
11.1雙方約定按下列第 種方式支付工程款：
(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務部支付工程款：
(2)其他支付方式：
11.2工程驗收合格后2日內，乙方應向甲方提交工程結算單，將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件九：工程結算單)上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部，工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員造成損失，責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方提前使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;
12.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延;
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價2 ‰的違約金;
第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第 種方式解決;
(1)向 仲裁委員會申請仲裁;
(2)向 人民法院起訴。 第十四條 幾項具體約定
14.1 工程地在市區以外的客戶，乙方加收工程總造價3 %一10%的遠程施工費;
14.2 因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣) 元，(此費用不在工程款內);
14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙 把，交給乙方施工負責人 負責保管。工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖 把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用。
14.4 施工期間，乙方每天的工作時間為：
上午 點 分至 點 分;
上午 點 分至 點 分;
第十五條 附則
15.1 本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份。甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份。
15.4合同履行完后自動終止;
15.5合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾裝修合同 14
甲方（發包方）：
乙方（承包方）：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、居室規格：____室_____廳____廚_____衛。
3、建筑面積________平方米。
第二條：施工工期
總工期：_______天；
工程開工日期：_____年____月____日；
工程竣工日期：_____年____月____日。
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止，如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第三條：工程價格
工程款：本合同工程造價為（人民幣）：____________元；
金額大寫：____________。
第四條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。
5、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
6、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第五條：乙方義務
1、乙方應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明；經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2、指派（姓名）_______為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
4、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約處。
5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第六條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%；當工期進度過半（____年____月____日），甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）
甲方付清工程價款，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更報告，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決�；驊{本合同和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向_____仲裁委員會申請仲裁。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同一式____份，甲乙雙方各執____份。
甲方：
_____年____月____日
乙方：
_____年____月____日
裝飾裝修合同 15
來源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定：“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業管理企業應當制止，并及時向有關行政管理部門報告�！鄙蜿栯姌I房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。
2、不履行安全保衛義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監控設備24小時運行。”但是，原告從沒有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的規定和《物業管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈，不履行物業服務義務。
根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委托合同》的約定，原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知并取得同意，擅自撤離電業園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業服務費用。
因原告不能適當履行物業服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業服務費用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
【 裝飾裝修合同】相關文章：
裝飾裝修合同04-28
裝修裝飾合同10-19
裝飾裝修合同01-03
裝飾裝修施工合同06-15
裝飾裝修合同模板06-12
外墻裝飾裝修的合同06-12
商場裝飾裝修合同06-12
店面裝飾裝修合同06-12
裝飾裝修合同范文06-12
裝飾裝修設計合同06-12