工地工程合同

時間：2022-05-06 17:28:51 用工合同我要投稿

通用工地工程合同2篇

　　隨著人們法律意識的建立，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編收集整理的通用工地工程合同，歡迎大家分享。

通用工地工程合同2篇

通用工地工程合同1

　　合同編號：________

　　發包人：________承包人：____________

　　住所：__________住所：______________

　　委托代理人：____營業執照號：________

　　電話：__________法定代表人：________電話：________

　　b機號：________委托代理人：________電話：________

　　本工程設計人：_電話：______________

　　施工隊負責人：__電話：______________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1．1工程地點：____________________________________________________。

　　1．2工程內容及做法（詳見附表1：家庭裝飾裝修工程施工項目確認表。附表2家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

　　1．3工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式。

　　（1）承包人包工、包料（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

　　（2）承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表。附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表）；

　　（3）承包人包工、發包人包料（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表）。

　　1．4工程期限________________天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日；

　　1．5合同價款：本合同工程造價為（大寫）：_______________________元（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。

　　第二條工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙）；

　　（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份（詳見附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費（大寫）______________________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

　　第四條發包人義務

　　4．1開工前_______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　4．2提供施工期間的水源、電源；

　　4．3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

　　4．4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　4．5施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　4．6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第五條承包人義務

　　5．1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　5．2嚴格執行本XX有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　5．3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　5．4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表7：家庭裝飾裝修工程變更單）。

　　第七條材料的提供

　　7．1由發包人提供的材料、設備（詳見附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表），發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　7．2由承包人提供的材料、設備（詳見附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第八條工期延誤

　　8．1對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化或設計變更：

　　（2）不可抗力；

　　（3）發包人同意工期順延的其他情況。

　　8．2因發包人未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　8．3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　8．4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第九條質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：______________________________________________

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_____________________________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人負責。

　　第十條工程驗收和保修

　　10．1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　（1）_______________________________________________________________；

　　（2）_______________________________________________________________；

　　（3）_______________________________________________________________。

　　承包人應提前二天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。

　　10．2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（詳見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單）。

　　10．3本工程自驗收合格雙方簽之日起保修期為____月。驗收合格簽后，填寫工程保修單（見附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單）。

　　第十一條工程款支付方式

　　1．1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　支付次數

　　支付時間

　　支付金額

　　第一次開工前____日工程進度過半雙方驗收合格

　　支付____元

　　第二次開工前____日工程進度過半雙方驗收合格

　　支付____元

　　第三次開工前____日工程進度過半雙方驗收合格

　　支付____元

　　工程進度過半指：___________________________________________________________

　　（2）其他支付方式：_______________________________________________________

　　1．2工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單）并簽，發包人應在簽時向承包人結清工程尾款。

　　1．3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　第十二條違約責任

　　2．1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給雙方造成損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　2．2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　2．3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　2．4發包人未按期支付

　　第二

　　（三）次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______________元。

　　2．5由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　2．6由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金__________元。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_____________種方式解決：

　　（一）提交______________________________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條幾項具體規定

　　4．1因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）_____________________________元（此費用不在工程價款內）。

　　4．2施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_______把，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　4．3施工期間，乙方每天的工作時間為：

　　上午______點_______分至______點______分；

　　下午______點_______分至______點______分；

　　第十五條其他約定事項________________________________________________

　　第十六條附則

　　6．1本合同經雙方簽（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　6．2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　6．3本合同一式_________份，雙方各執____________份，___________部門_____份。

　　6．4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　附表

　　1-1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表

　　（一）

　　附表

　　1-2：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表

　　（二）

　　附表

　　1-3：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表

　　（三）

　　附表2：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

　　附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單

　　附表4：發包人提供裝飾裝修材料明細表

　　附表5：承包人提供裝飾裝修材料明細表

　　附表6：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

　　附表7；家庭居室裝飾裝修工程變更單

　　附表8：家庭居室裝飾裝修工程驗收單

　　附表9：家庭居室裝飾裝修工程結算單

　　附表10：家庭居室裝飾裝修工程保修單

　　發包人（簽）：_____

　　承包人（蓋章）：______

　　法定代表人：__________

　　委托代理人：__________

　　________年____月____日

　　鑒證意見：____________

　　鑒證機關（章）________

　　經辦人：______________

　　________年____月____日

　　監制部門：____省無錫工商行政管理局

　　印制單位：____XXXX廠

通用工地工程合同2

　　合同編號：_________

　　建設項目：_________

　　貸款方（甲方）：_________

　　借款方（乙方）：_________

　　根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條

　　乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。

　　第二條

　　借款用途：購置設備_________臺（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。

　　第三條

　　貸款利息，按年息_________％計收；乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的'貸款作為逾期還款加息_________；挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據政策相應調整。

　　第四條

　　甲方提供的貸款，乙方保證從________年____月起至________年____月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，并簽訂補充文本。

　　第五條

　　貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償：

　　1．基本建設收入；

　　2．新增固定資產的基本折舊基金；

　　3．固定資產稅；

　　4．利潤。

　　乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

　　第六條乙方對償還貸款本息以抵押或

　　第三方保證的方式提供擔保，抵押（或保證）協議作為合同附件。

　　第七條

　　貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收；以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

　　第八條

　　乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

　　第九條

　　甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第十條聲明及保證

　　甲方：

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何

　　第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　1．提交_________仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法人代表（簽字）：_________

　　法人代表（簽字）：_________ ________年____月____日

　　________年____月____日

　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點

【通用工地工程合同2篇】相關文章：

通用工地工程合同04-25

工地施工合同(通用15篇)04-30

通用建筑工地施工合同04-28

正規版建筑工地工程合同范本（通用6篇）04-29

工地施工合同04-25