買賣合同

時(shí)間：2021-04-12 11:45:54 買賣合同我要投稿

有關(guān)買賣合同模板九篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編精心整理的買賣合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

有關(guān)買賣合同模板九篇

買賣合同篇1

　　出賣人：

　　買受人：

　　一、摩托車金額：

　　摩托車品牌型號(hào)

　　顏色

　　價(jià)格

　　備注

　　二、交車方式：

　　交車地點(diǎn)：

　　交車時(shí)間：

　　付款方式：

　　付款時(shí)間：

　　三、質(zhì)量維修：

　　1、出賣人向買受人出售的摩托車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的摩托車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、出賣人向買受人出售的摩托車，必須是在《全國摩托車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的摩托車。

　　3、出賣人向買受人出售摩托車時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。

　　5、買受人在購車時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　6、買受人在購車時(shí)應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。

　　7、摩托車在購買后，由出賣人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。

　　8、如屬于在摩托車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人時(shí)示的，依法承擔(dān)責(zé)任。

　　9、如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。

　　四、違約責(zé)任：

　　五、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。

　　六、合同文本：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。

　　七、合同效力：本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。

　　買受人（簽章）：出賣人（簽章）：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　年月日

買賣合同篇2

　　出賣人：

　　營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　法定代表人：

　　注冊地址：

　　買受人：

　　營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　法定代表人：

　　注冊地址：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在互信、平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條房屋信息

　　1.1 xx年*月**日，出賣人與甘肅西脈新材料科技股份有限公司(以下簡稱西脈公司)就“西脈大廈”建設(shè)項(xiàng)目達(dá)成聯(lián)建協(xié)議，協(xié)議約定，西脈公司以《國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【蘭高新讓字(***)***號(hào)】出讓方式獲得的土地作為“西脈大廈”建設(shè)用地，出賣人負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的全部投資及建設(shè)任務(wù)。出賣人由此取得“西脈大廈”的房屋所有權(quán)(詳見《西脈大廈聯(lián)合建設(shè)協(xié)議》第*條)，出賣人對該部分房屋擁有獨(dú)立的處置權(quán)。

　　1.2土地使用權(quán)編號(hào)為蘭國用(***)字第***號(hào)，土地面積為****平方米，規(guī)劃用途為工業(yè)用地，土地使用年限至***年5月9日。

　　1.3西脈公司經(jīng)政府批準(zhǔn)，在上述地塊上建設(shè)********項(xiàng)目(以下簡稱西脈大廈)。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號(hào)*****，施工許可證

　　第二條房屋基本情況

　　2.1該房屋屬結(jié)構(gòu)。地下兩層，地上二十一層，建筑面積******平方米。

　　2.2買受人所購房屋房間位置： *******。(詳見房屋平面圖)

　　2.3買受人所購房屋合同約定建筑面積約 ********平方米，其中公攤面積以房產(chǎn)部門核定的為準(zhǔn)。

　　第三條計(jì)價(jià)方式

　　3.1出賣人與買受人約定按合同約定面積計(jì)算該房屋價(jià)款，該房屋單價(jià)為人民幣每平方米_*****元，共計(jì)約_*******平方米，總價(jià)：********元整，大寫： ***。

　　第四條面積確認(rèn)

　　4.1合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以政府產(chǎn)權(quán)登記部門核定的面積為準(zhǔn)。

　　第五條面積差異處理

　　5.1房屋交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，按照產(chǎn)權(quán)證記載面積結(jié)算房價(jià)款，多退少補(bǔ)，不計(jì)利息。

　　第六條付款方式及期限

　　買受人按下列第 6.2 種方式按期付款：

　　6.1一次性付款

　　買受人在____年____月____日前付清全部房款人民幣元，大寫元。

　　6.2分期付款

　　買受人應(yīng)當(dāng)按以下時(shí)間如期將房價(jià)款當(dāng)面交付出賣人或匯入出賣人指定銀行,帳戶名稱： **** ，帳號(hào)： *** ，開戶行：*****。

　　(1)買受人自合同簽訂之日起三日內(nèi)向出賣人支付房款*******，計(jì)人民幣 ***** 元。

　　(2)該物業(yè)達(dá)到交付條件可以交付使用時(shí)，買受人向出賣人支付房款*****整，計(jì)人民幣***** 元。

　　(3)該物業(yè)達(dá)到辦理產(chǎn)權(quán)證條件，向產(chǎn)權(quán)主管部門提交辦證所需資料并受理之后，買受人向出賣人支付房款****整，計(jì)人民幣 ****** 元。

　　第七條買受人逾期付款的違約責(zé)任

　　7.1買受人如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，按下列方式處理：(按逾期時(shí)間，分別處理不作累加)

　　(1)逾期在60日之內(nèi)，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限次日起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之一的違約金，合同繼續(xù)履行;

　　(2)逾期超過60日后，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計(jì)應(yīng)付款的10%向出賣人支付違約金。合同解除后，買受人應(yīng)協(xié)助出賣人辦理相關(guān)退房手續(xù)，費(fèi)用由買受人承擔(dān)。全部手續(xù)辦理完畢后，出賣人于十日內(nèi)辦理退費(fèi)手續(xù)，違約金和辦理退房所需費(fèi)用從已繳納房款中扣除。

　　(3)逾期超過60日，買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之次日起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之一的違約金。

　　7.2買受人未按銀行要求持有關(guān)材料按時(shí)到銀行辦妥按揭貸款手續(xù)的，視為未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，按本條第一款承擔(dān)違約責(zé)任。

　　7.3經(jīng)過銀行審查后，銀行不能為買受人提供貸款或不能提供足額貸款的，買受人應(yīng)自收到出賣人通知之日起十日內(nèi)向出賣人付清房款;否則，買受人應(yīng)按本條第一款承擔(dān)未按時(shí)付款的違約責(zé)任。

　　第八條交付

　　8.1西脈大廈預(yù)計(jì)于***年4月30日前竣工，竣工后**日內(nèi)，出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗(yàn)收交接時(shí)，應(yīng)簽署房屋交接單。房屋提前竣工的，出賣人可提前交付，買受人不得拒絕。

　　8.2 符合交付使用條件后，將取得交付使用批準(zhǔn)文件并符合本合同約定的房屋交付買受人使用，但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可予以延期：

　　(1)遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起十日內(nèi)通知買受人的;

　　(2)因重大政策性影響或其他特殊情況，且出賣人在發(fā)生之日起十日內(nèi)通知買受人。

　　8.3買受人不辦理房屋交接手續(xù)，或由于買受人原因，未能按期交付的，出賣人不承擔(dān)逾期交房的責(zé)任。從出賣人入住通知書規(guī)定的房屋交付使用之日起，視為已經(jīng)交付，房屋損毀滅失的風(fēng)險(xiǎn)歸買受人，基于該房屋產(chǎn)生的物業(yè)管理等費(fèi)用由買受人承擔(dān)。

　　第九條出賣人逾期交房的違約責(zé)任

　　除本合同規(guī)定的特殊情況外，出賣人如未按雙方約定的期限交付房屋的，按下列方式處理(按逾期時(shí)間，分別處理不作累加)：

　　9.1逾期不超過60日，自雙方約定的交付期限次日起至實(shí)際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已付款的萬分之一作為違約金，合同繼續(xù)履行;

　　9.2逾期超過60日后，買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的，出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起60天內(nèi)退還全部已付款，并按逾期天數(shù)，支付買受人累計(jì)已付房款的萬分之一作為違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自雙方約定的交付期限次日起至實(shí)際交付之日止，出賣人按日向買受人支付逾期交房期間已付房款的萬分之一作為違約金。

　　第十條產(chǎn)權(quán)糾紛

　　10.1出賣人保證銷售的該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛。

　　10.2因出賣人原因，造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記的，由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　10.3因買受人原因或行政機(jī)關(guān)原因?qū)е路慨a(chǎn)證逾期或不能辦理的，出賣人不承擔(dān)責(zé)任。

　　第十一條產(chǎn)權(quán)登記

　　11.1出賣人應(yīng)當(dāng)在房屋交付使用后三年內(nèi)，為買受人辦理房屋產(chǎn)權(quán)，買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的，雙方同意按下列第 1,2 項(xiàng)處理：

　　(1)買受人退房，出賣人在買受人提出書面退房申請之日起60日內(nèi)將買受人已付房價(jià)款退還給買受人，出賣人自違約之日起每天按已付房款的萬分之一支付違約金。

　　(2)買受人不退房，出賣人自違約之日起每天按已付房款的萬分之一支付違約金。

　　第十二條保修責(zé)任

　　12.1雙方按照國家政策法規(guī)的規(guī)定履行房屋的保修范圍、保修期限和保修責(zé)任。

　　12.2在房屋保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔(dān)責(zé)任，但可協(xié)助維修，維修費(fèi)用由購買人承擔(dān)。

　　12.3出賣人履行維修義務(wù)時(shí)，買受人應(yīng)該盡力配合維修。由于買受人原因造成維修延誤而導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大，相關(guān)責(zé)任和損失由買受人自行承擔(dān)。基于鄰里關(guān)系產(chǎn)生的協(xié)助維修事項(xiàng)，出賣人可進(jìn)行協(xié)調(diào)，買受人有義務(wù)配合，如果由于買受人不配合維修造成其他業(yè)主的損失擴(kuò)大，由不盡配合義務(wù)的買受人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任及損失。

　　第十三條物業(yè)管理

　　13.1前期的物業(yè)管理公司由出賣人和買受人選擇*****有限責(zé)任公司，應(yīng)當(dāng)保證物業(yè)管理公司有相應(yīng)的資質(zhì)與能力來維護(hù)買受人的各項(xiàng)權(quán)利;買受人應(yīng)遵守該物業(yè)公司的管理規(guī)定。

　　13.2買受人承諾：服從并遵守*****有限責(zé)任公司的管理及規(guī)定，交納物業(yè)管理費(fèi)(***元/平米)及其他應(yīng)交費(fèi)用。

　　13.3買受人應(yīng)按房屋價(jià)款的1%向出賣人繳納房屋的公共維修基金，再由出賣人向政府管理部門繳納。

　　第十四條樓宇管理

　　14.1房屋所在樓宇的屋面、外墻面由出賣人和買受人委托的物業(yè)服務(wù)公司統(tǒng)一管理。

　　14.2房屋所在樓宇的命名權(quán)歸西脈公司所有。

　　14.3房屋外墻、公共內(nèi)墻、該房屋所在項(xiàng)目的公共廣告位的設(shè)立、管理由****有限責(zé)任公司管理。

　　14.4車庫/車位歸出賣人所有，出賣人有權(quán)對外出售、出租自己擁有所有權(quán)的車庫/車位。

　　14.5買受人放棄對屋面和地下停車場、人防工程的使用權(quán)(戰(zhàn)爭期間除外)，買受人也可不放棄，但向出賣人支付的房屋價(jià)款每平方米上調(diào)***元。

　　14.6買受人自交房之日起應(yīng)按時(shí)繳納物業(yè)服務(wù)費(fèi)用并遵守臨時(shí)管理規(guī)約。

　　第十五條買受人義務(wù)

　　15.1買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途，否則將承擔(dān)全部責(zé)任及損失。買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該房屋有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施，并按占地和公共部位與公用分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。

　　15.2買受人不得在公共部位和設(shè)施設(shè)置任何物品、任何圖文信息、宣傳廣告及其他設(shè)施，不得妨礙其他買受人正常使用公共部位和設(shè)施，否則將承擔(dān)全部責(zé)任及損失。

　　第十六條爭議解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，依法向房屋所在地的人民法院起訴。

　　第十七條本合同未盡事項(xiàng)，可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　第十八條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi)，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

　　第十九條本合同連同附件共 ** 頁，一式 **份，具有同等法律效力，出賣人 ** 份，買受人 ** 份。

　　第二十條本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　出賣人(簽章)：買受人(簽章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

買賣合同篇3

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：

　　為保護(hù)甲、乙雙方合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，雙方在自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上簽定本合同，希共同信守。

　　一、甲方自愿將座落在住房壹套，結(jié)構(gòu)，樓層，面積㎡，戶型，賣給乙方，并由乙方享受其一切權(quán)益，成交價(jià)格人民幣（小寫：元整）。

　　二、房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)：，土地使用證號(hào) 等證件齊全。

　　三、付款方式：甲方將房屋產(chǎn)權(quán)證及土地使用證（原件）交給乙方保管，乙方一次性支付房款人民幣（元整），甲方在年月日至年月日以前協(xié)助乙方辦理過戶手續(xù)。

　　四、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)清楚，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)，一概由甲方負(fù)責(zé)清理，并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任，因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)賠償。

　　五、違約責(zé)任：

　　1、乙方中途悔約，并賠付違約金（小寫：元整）。

　　2、甲方中途悔約，并賠付違約金（小寫：元整）。

　　3、本合同在履行中若發(fā)生爭議，甲、乙雙方可采取協(xié)商辦法解決，協(xié)商不成時(shí)，可向人民法院起訴。

　　六、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行議定，其補(bǔ)充議定書經(jīng)甲、乙雙方簽章后與本合同具有同等效力。

　　七、本協(xié)議書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí) 份。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　身份證號(hào)：身份證號(hào)：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

買賣合同篇4

　　車輛銷售方： (簡稱甲方)

　　買車借款人： (簡稱乙方)

　　買車擔(dān)保人： (簡稱丙方)

　　鑒于乙方因買方銷售的車輛向甲方申請借款，丙方同意為乙方提供擔(dān)保，并被甲方所接受，為明確各方權(quán)利和義務(wù)，遵循平等、自愿和誠信的原則，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致，特依法簽訂本合同。

　　第一條：甲方根據(jù)乙方的要求，同意將輛(單價(jià) 元) 輛合計(jì)人民幣拾萬仟佰

　　該車發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼架號(hào) 合格證附加稅憑證號(hào)碼營運(yùn)證號(hào)碼行駛證號(hào) 車牌號(hào) 碼

　　第二條：乙方因資金短缺，需向申請汽車消費(fèi)信貸專項(xiàng)資金貸款。

　　第三條：乙方在簽訂本合同時(shí)，首先向甲方交付元，風(fēng)險(xiǎn)抵押金剩余款項(xiàng)、分期從工程運(yùn)輸款中扣清，并按現(xiàn)行農(nóng)村信用社貸款利率付息。

　　第四條：在借款人未償還清款前，必須按甲方認(rèn)為需要辦理各類險(xiǎn)種，在指定的保險(xiǎn)公司辦理保險(xiǎn)手續(xù)。

　　第五條：甲方協(xié)助乙方辦理車輛所需要的各種手續(xù)所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　第六條：在乙方在車款未付清前必須執(zhí)行甲方所提出的要求(如工程需要等)，如不執(zhí)行，甲方有權(quán)要求乙方立即償還全部車款及利息，車輛可折舊頂款，價(jià)格高低由甲方定價(jià)，乙方無權(quán)爭議。折舊費(fèi)率按原車款×月份×15%折舊，車輛外出運(yùn)輸必須經(jīng)甲方同意方可外出運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由甲方支配年底統(tǒng)一結(jié)算。

　　第七條：在履行合同期間，乙方所買車輛發(fā)生機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)責(zé)任范圍的災(zāi)害事故，致使車輛毀壞滅失，保險(xiǎn)公司賠償應(yīng)保證首先償還甲方車款及利息的部分，因乙方使用汽車發(fā)生意外事故致使車輛遭受毀壞或者造成第三者財(cái)產(chǎn)損失和人身傷亡事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　第八條：在未償還清全部借款本息時(shí)，車輛作為抵押已抵押給甲方，甲方享有優(yōu)先受償權(quán)，乙方車款還清產(chǎn)權(quán)歸乙方所有，乙方應(yīng)向甲方每年應(yīng)繳納相應(yīng)的管理服務(wù)費(fèi)。

　　第九條：在甲乙雙方簽訂購買合同之日起，甲方再不承擔(dān)此車以前所遺留下來的任何費(fèi)用問題，(備注：是否同意)以后費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。

　　第十條：(丙方與乙方承擔(dān)連帶責(zé)任)

　　丙方有義務(wù)向甲方隨時(shí)、隨地提供乙方的車況交通、運(yùn)輸、事故、自然災(zāi)害等信息，在乙方遭受重大災(zāi)害，無法償還甲方款項(xiàng)時(shí)，丙方有義務(wù)承擔(dān)乙方債務(wù)(以丙方車輛承擔(dān)即可)。

　　第十一條：附則

　　本合同簽訂后，一式五份，甲、乙、丙各執(zhí)一份，公證機(jī)關(guān)一份，登記機(jī)關(guān)一份，具有同等法律效力，此協(xié)議解釋權(quán)歸屬于甲方。

　　甲方已提清乙方、丙方，對本合同所有條款，作全面準(zhǔn)確理解。簽約的各方面本合同含義認(rèn)識(shí)一致，無異議。

　　甲方(蓋章)

　　負(fù)責(zé)人(簽章)

　　乙方(蓋章)

　　乙方配偶(簽字簽章)

　　丙方(簽字簽章)

　　年月日：

買賣合同篇5

　　出讓方(以下簡稱甲方)：

　　買受方(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商，自愿就房屋買賣事項(xiàng)一致同意訂立協(xié)議條款如下，以資共同遵守。

　　第一條甲方自愿將自有坐落在屋(包括使用權(quán)(土地使用權(quán)書證號(hào)為房)及相應(yīng)的土地)有償轉(zhuǎn)讓給乙方。

　　第二條甲方出售給乙方的房屋及土地使用權(quán)范圍東至、南至、西至、北至(附該土地土地使用權(quán)屬證件復(fù)印件一張)。

　　第三條雙方協(xié)議商定房屋及土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)****元整，乙方已于**年**月**日支付***元定金，雙方同意于本協(xié)議簽訂之日乙方再支付給甲方購房款***元。剩余所欠甲方的購房款***元，協(xié)議簽訂后乙方同意于**年月日前支付給甲方***元，于20xx年年日前支付給甲方***元。甲方收到款項(xiàng)后應(yīng)當(dāng)出具收據(jù)。

　　第四條乙方如未按照約定時(shí)間支付所欠的相應(yīng)款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除合同，對乙方已交款項(xiàng)可不予退還。

　　第五條甲方應(yīng)自本契約簽訂之日起天內(nèi)將上述房屋交付給乙方，并保證所交付的房屋的主體結(jié)構(gòu)和原有的基本裝飾(門窗、水電等)完好無損，不得故意毀壞，否則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀，并賠償損失。房屋交付后，該房屋的管理權(quán)和使用權(quán)，以及對外出租和收益均歸乙方所有，

　　第六條甲方保證所提供的土地使用權(quán)相關(guān)權(quán)屬證件(原始證件)真實(shí)合法，并保證其出賣給乙方的房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)權(quán)屬清楚，絕無他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他債權(quán)債務(wù)和四鄰糾份，沒有抵押貸款或擔(dān)保的情形，如出現(xiàn)上述情形或第三人對該房屋主張權(quán)利，影響乙方權(quán)利的行使，由甲方負(fù)責(zé)處理解決，并同意按照乙方所交房款的雙倍價(jià)格賠償乙方的損失。甲方所提供的土地使用權(quán)證書如系偽造，乙方未得到賠償?shù)那闆r下仍可按照協(xié)議合法占有該房屋，甲方不得提出異議。因證書真?zhèn)纬霈F(xiàn)糾紛由甲方承擔(dān)相應(yīng)的民事和刑事責(zé)任。

　　第七條協(xié)議簽訂后，在乙方?jīng)]有交納完全部購房款期間，甲方所提供的土地使用權(quán)證書(原件)由見證人保管，在此期間，甲乙雙方均不得要求保管人交出該證件。乙方在交付完全部購房款后，在得到甲方確認(rèn)后，由保管人將該證件交付給乙方。

　　第八條乙方在交付完全部購房款后，如需辦理相應(yīng)權(quán)屬證件的過戶手續(xù)時(shí)，需要甲方出面配合的，不論何時(shí)，甲方應(yīng)予協(xié)助。因土地使用權(quán)、房屋過戶所需一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如因甲方的延誤，影響土地、房屋產(chǎn)權(quán)過戶登記，因此而遭致的損失由甲方負(fù)責(zé)賠償。

　　第九條甲方在協(xié)議簽訂后，在所提供的土地使用權(quán)證書由見證人保管期間，其不得以土地使用權(quán)丟失等理由重新或者在合同履行期間出現(xiàn)單方要求增加房屋出售價(jià)格或一房多賣的情形，如出現(xiàn)上述情形，妨礙乙方權(quán)利的行使，甲方同意按照乙方所交房款的雙倍價(jià)格賠償乙方的損失，在乙方未得到實(shí)際賠償?shù)那闆r下，乙方可繼續(xù)合法占有使用該房屋，甲方不得提出異議。

　　第十條未盡事宜雙方可另行協(xié)商達(dá)成協(xié)議副本，本合同的附件與本契約具有同等效力。

　　第十一條本協(xié)議經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字或捺印后即具有法律效力。

　　第十二條本協(xié)議1式3份;甲乙方各執(zhí)1份，見證人處留存一份。

　　甲方：乙方：

　　見證人：

　　年月日年月日

買賣合同篇6

　　上訴人（原審原告）：***

　　住所：***

　　法定代表人：***

　　被上訴人（原審被告）：***

　　住所：***

　　法定代表人：***

　　被上訴人（原審被告）：***

　　上訴人因買賣合同糾紛一案，不服***人民法院[20xx]大民初字第305號(hào)民事判決書，現(xiàn)提起上訴。

　　上訴請求：

　　1、請求二審法院依法撤銷一審判決改判支持上訴人一審的訴訟請求。

　　2、一、二審訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

　　上訴理由：

　　一、一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤

　　1、一審法院對***有限公司通過銀行給***股份有限公司的60000元匯款的認(rèn)定有錯(cuò)誤。

　　首先，上訴人與被上訴人并未在協(xié)議書中約定由第三人***有限公司代為償還貨款，也沒有簽訂第三人代為償還的補(bǔ)充協(xié)議，所以一審法院斷定此60000元乃被上訴人給上訴人的部分貨款毫無事實(shí)根據(jù)與法律依據(jù)。

　　其次，根據(jù)《合同法》第八條“依法成立的合同，對當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù)，不得擅自變更或者解除合同”與第八十四條“債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意”的規(guī)定，而被上訴人并沒有已經(jīng)履行清償貨款義務(wù)的證據(jù)，也沒有上述義務(wù)已轉(zhuǎn)移給第三人承擔(dān)的相關(guān)證據(jù)，法官僅根據(jù)推論就認(rèn)定60000元為被上訴人給上訴人的部分貨款，明顯違背了“以事實(shí)為根據(jù)”的法律基本原則。

　　2、一審法院對貨款59820元的性質(zhì)認(rèn)定有錯(cuò)誤。

　　首先，被上訴人所提供的四份對賬單的另一方為***集團(tuán)湖南分公司，與***股份有限公司是兩個(gè)不

　　同的公司，不符合證據(jù)的關(guān)聯(lián)性標(biāo)準(zhǔn)。

　　其次，被上訴人所提供的四份對賬單均是復(fù)印件，來源不明，真實(shí)性值得考慮；而且，僅憑對賬單并不能就此認(rèn)定59820元為***集團(tuán)湖南分公司擅自扣除的稅金，事實(shí)上，這59820元應(yīng)為被上訴人向***集團(tuán)湖南分公司所支付的貨款，屬于貨款的一部分，只不過分開寫出來罷了。而被上訴人所在賬單上的簽字頁恰恰證明了被上訴人對59820元為被上訴人所欠上訴人的貨款的一種認(rèn)可。

　　再次，被上訴人所提供的四份對賬單，最晚日期為20xx年12月份，而被上訴人的一審答辯狀日期則為20xx年6月29日，即使被上訴人所提供的四份對賬單是真實(shí)的，那么以此來要求抵銷雙方在20xx年4月30日對欠款149581.2的對賬確認(rèn)函，也已經(jīng)過了訴訟時(shí)效。

　　二、一審判決適用法律錯(cuò)誤

　　1、一審法院根據(jù)《民法通則》第一百一十二條第二款和第一百三十四條第（八）項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)定上訴人要求被上訴人支付逾期付款利息于法無據(jù)屬適用法律錯(cuò)誤。

　　根據(jù)特別法優(yōu)于一般法的法律原則，如果《合同法》與《民法通則》就同一個(gè)問題都有規(guī)定的，應(yīng)優(yōu)先適用《合同法》。而本案屬于典型的買賣合同糾紛，根據(jù)《合同法》第一百零七條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任”與第一百一十二條“當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后，對方還有其他損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定，被上訴人應(yīng)當(dāng)支付上訴人貨款112816.8的逾期利息。

　　2、一審法院對證據(jù)的審核認(rèn)定適用法律錯(cuò)誤。

　　首先，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第五條“在合同糾紛案件中，主張合同關(guān)系成立并生效的一方當(dāng)事人對合同訂立和生效的事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任；主張合同關(guān)系變更、解除、終止、撤銷的一方當(dāng)事人對引起合同關(guān)系變動(dòng)的事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任”。被上訴人應(yīng)當(dāng)對合同的履行承擔(dān)舉證責(zé)任。在本案中，被上訴人并不能就已經(jīng)清償了上訴人的貨款提供充分有效的證據(jù)證明，所以應(yīng)該承擔(dān)不能證明的后果。

　　其次，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第十條“當(dāng)事人向人民法院提供證據(jù)?應(yīng)當(dāng)提供原件或者原物。如需自己保存證據(jù)原件、原物或者提供原件、原物確有困難的?可以提供經(jīng)人民法院核對無異的復(fù)制件或者復(fù)制品”，第六十九條第四項(xiàng)“無法與原件、原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品不能單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)”，第七十三條“雙方當(dāng)事人對同一事實(shí)分別舉出相反的證據(jù)但都沒有足夠的依據(jù)否定對方證據(jù)的人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合案件情況，判斷一方提供證據(jù)的證明力是否明顯大于另一方提供證據(jù)的證明力，并對證明力較大的證據(jù)予以確認(rèn)”。在本案一審質(zhì)證中，被上訴人已對我方提供的證據(jù)4、證據(jù)5的真實(shí)性沒有異議，而兩證據(jù)足以證明被上訴人欠上訴人112816.8元貨款事實(shí)的存在。而我方對對方所提供的證據(jù)3即四份對賬單的真實(shí)性存在異議，而對方也沒有足夠證據(jù)證明其真實(shí)性，所以根據(jù)證據(jù)蓋然性優(yōu)勢原則，應(yīng)對我方證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)并以此為依據(jù)進(jìn)行判決。

　　綜上所述，一審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，適用法律錯(cuò)誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，請求貴院撤銷***人民法院（20xx）大民初字第305號(hào)判決，并請求法院判決被上訴人支付上訴人貨款112816.8元及預(yù)期利息以及承擔(dān)本案一、二審全部訴訟費(fèi)用。

　　此致

　　***中級人民法院

　　上訴人：***

買賣合同篇7

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成以下合同補(bǔ)充條款：

　　一、甲方自愿將坐落在市區(qū)街小區(qū) 號(hào)樓單元室（建筑面積平方米）出賣給乙方，乙方對此房產(chǎn)現(xiàn)狀無疑義。

　　二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫元整；即人幣小寫元整。

　　三、乙方在簽訂本合同時(shí)，支付定金元整，即小寫元整。

　　四、乙方自支付定金之日起日內(nèi)，向甲方支付全部房款（定金從中扣除）。

　　五、甲方保證該房產(chǎn)無任何產(chǎn)權(quán)及經(jīng)濟(jì)糾紛，否則由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由雙方各自承擔(dān)。

　　七、乙方向甲方付清全部房款后，甲方配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù)。

　　八、甲方應(yīng)在房產(chǎn)交易完成之日起日內(nèi)將該房產(chǎn)交付乙方。

　　九、本合同簽訂后，如乙方違反本合同條款，乙方交納的定金甲方不予退還；如甲方違反本合同條款，甲方應(yīng)退還乙方定金，并賠償給乙方與定金同樣數(shù)額的違約金。

　　十、本協(xié)議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。如發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可直接向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　十一、附加條款：

　　疑義：

　　甲方（賣方）：

　　身份證號(hào)：

　　電話：

　　年月日

　　乙方（買方）：

　　身份證號(hào)：

　　電話：

　　年月日

買賣合同篇8

　　買方名稱：xx公司（以下簡稱甲方）

　　地址： [

　　郵編：100044

　　聯(lián) 系人：xxx

　　電話：

　　傳真：

　　賣方名稱：xx公司（以下簡稱乙方）

　　地址：

　　郵編：100083

　　聯(lián) 系人：xx

　　電話：

　　傳真：010-62312975

　　開戶銀行：北京銀行學(xué)院路支行

　　帳號(hào)：

　　甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)的法律法規(guī)之規(guī)定，本著友好合作、協(xié)商一致的原則，就甲方向乙方采購辦公用品及耗材事宜達(dá)成協(xié)議如下：

　　1.釋義（除非文本另有不同要求）

　　1.1文中“雙方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

　　1.2文中所涉及費(fèi)用均以人民幣“元”為計(jì)量單位。

　　1.3文中“年、月、日”均指公歷年、月、日。

　　2.合同標(biāo)的

　　2.1甲方向乙方購買辦公用品及耗材

　　2.2產(chǎn)品描述（產(chǎn)地、型號(hào)、規(guī)格）

　　見采購標(biāo)書（以標(biāo)書內(nèi)容為準(zhǔn)）

　　2.3乙方向甲方免費(fèi)提供上述產(chǎn)品的送貨及售后退換等服務(wù)。

　　3.合同價(jià)款

　　3.1單價(jià)及總價(jià)

　　見采購清單

　　3.2供貨價(jià)格

　　a、在同等產(chǎn)品中，我方愿按最低優(yōu)惠價(jià)格提供產(chǎn)品給貴單位；

　　b、按照標(biāo)書中所提出的“達(dá)到一定采購量”后享受的優(yōu)惠價(jià)格執(zhí)行。

　　3.3價(jià)格調(diào)整

　　每一個(gè)季度結(jié)束前5個(gè)工作日內(nèi)，乙方可對采購清單根據(jù)市場情況進(jìn)行一次價(jià)格更新，個(gè)別產(chǎn)品如價(jià)格調(diào)整浮動(dòng)至4%時(shí)；即可進(jìn)行更新（包括誤報(bào)的錯(cuò)誤價(jià)格），以書面方式通知。預(yù)期通知的將計(jì)為下一個(gè)季度（個(gè)別產(chǎn)品除外）。

　　3.4執(zhí)行更新價(jià)格

　　甲方在接到乙方的價(jià)格調(diào)整通知后2個(gè)工作日內(nèi)，給予最終確認(rèn)（以書面確認(rèn)單為準(zhǔn)）。如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未接到確認(rèn)單；將視為已確認(rèn)。更新價(jià)格確認(rèn)后即日起執(zhí)行新的價(jià)格。

　　3.5本合同貨款單價(jià)已包括貨物移交至甲方所需的一切稅費(fèi)。

　　4.支付方式

　　本合同采用以下第1種方式支付。

　　4.1貨到甲方指定地點(diǎn)，甲乙雙方共同對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，每個(gè)季度（或月）結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，乙方需提供發(fā)票及甲方訂單，經(jīng)甲方將產(chǎn)品訂單與產(chǎn)品驗(yàn)收單對照核實(shí)后，確認(rèn)發(fā)生費(fèi)用與乙方提供的發(fā)票相符，甲方按實(shí)際發(fā)生的一個(gè)季度（或月）貨款一次性付清。

　　4.2合同簽訂后____個(gè)工作日內(nèi)甲方向乙方支付預(yù)付款（貨款總額的___%）即人民幣_(tái)_____(￥_______)；／乙方負(fù)責(zé)將設(shè)備運(yùn)到甲方指定地點(diǎn)，設(shè)備驗(yàn)收合格后，甲方在一周內(nèi)向乙方支付貨款總額的`___%，即人民幣_(tái)______(￥_______)；／余款（貨款總額的___%）即人民幣_(tái)______(￥_______)，作為質(zhì)保金待設(shè)備質(zhì)保期滿后一周內(nèi)支付。

　　5.包裝及運(yùn)輸

　　5.1乙方應(yīng)為商品提供適宜商品運(yùn)輸?shù)陌b方式，產(chǎn)品采用密封性形式，包裝上應(yīng)注明防潮,防濕,防震,防銹,耐粗暴搬運(yùn),對于由于包裝不良所發(fā)生的損失及由于采用不充分或不妥善的防護(hù)措施而造成的任何銹損,乙方應(yīng)承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切費(fèi)用和/或損失。

　　5.2乙方負(fù)責(zé)無償將商品運(yùn)送至甲方訂單所指定地點(diǎn)。運(yùn)輸過程中，商品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。

　　5.3商品運(yùn)送至甲方指定地點(diǎn)后，由甲乙雙方共同對商品進(jìn)行檢驗(yàn)并辦理相關(guān)商品移交手續(xù)

　　。商品移交后，商品毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。

　　5.4運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　6.交貨地點(diǎn)、交貨期限

　　6.1交貨地點(diǎn)：賽迪顧問股份有限公司

　　6.2交貨時(shí)間：自本合同生效之日起一年內(nèi)；一般送貨時(shí)間為一個(gè)工作日或以訂單上甲方要求時(shí)間為準(zhǔn)，如遇采購方有急用商品訂單，則當(dāng)日或以最短時(shí)間將對方所訂貨物送到指定地點(diǎn)（特殊商品除外）。

　　7.檢驗(yàn)

　　7.1貨到后，甲方按訂單內(nèi)容收貨，產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)均以訂單要求為準(zhǔn)，對于使用單位要求更換規(guī)格型號(hào)的情況，乙方必須通過物產(chǎn)管理部采購管理室的同意后更換，對于清單外的產(chǎn)品按照招標(biāo)書的要求以“達(dá)到一定采購量”的價(jià)格****給甲方。

　　7.2甲方收到產(chǎn)品的同時(shí)填寫一般產(chǎn)品采購驗(yàn)收單，確認(rèn)產(chǎn)品符合要求后甲方在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，同時(shí)驗(yàn)收單復(fù)印一份給乙方。季度（或月）末結(jié)款時(shí)以驗(yàn)收單上產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格為準(zhǔn)。

　　7.3對于更換的產(chǎn)品需在驗(yàn)收單上注明，對于增加的產(chǎn)品或價(jià)格有變動(dòng)的產(chǎn)品需另外填寫驗(yàn)收單。

　　7.4對于應(yīng)急采購產(chǎn)品按甲方對產(chǎn)品的要求，乙方保證在8小時(shí)內(nèi)送到甲方指定地點(diǎn)。

　　8.質(zhì)量保證

　　8.1乙方保證所提供所有產(chǎn)品為投標(biāo)書中所規(guī)定之原廠產(chǎn)品，質(zhì)量符合標(biāo)書中之規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。如果產(chǎn)品質(zhì)量與投標(biāo)書的標(biāo)準(zhǔn)不符,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換;如更換后仍不能達(dá)到招標(biāo)書規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)退貨。

　　9.售后及其他服務(wù)

　　9.1產(chǎn)品在使用過程中如出現(xiàn)質(zhì)量問題或者不能達(dá)到使用要求，甲方可以要求乙方在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行退換，對于退換貨的情況雙方需做好驗(yàn)收記錄，以備結(jié)算時(shí)對帳。

　　9.2乙方應(yīng)提供有效的聯(lián)系人和聯(lián)系電話，如有變更，乙方應(yīng)及時(shí)、主動(dòng)通知甲方。每批訂單將指定專人負(fù)責(zé)跟單送貨，送貨人應(yīng)佩戴公司標(biāo)志，遵守相關(guān)的規(guī)章制度。如有特殊情況需另行安排人員跟單送貨；將作好送貨情況交接表，以避免因更換送貨人員而耽誤退換或補(bǔ)貨等

　　的及時(shí)性。

　　9.3 將采用電子商務(wù)系統(tǒng)功能模塊（bs/cs），實(shí)現(xiàn)更多用戶自助功能。

　　10. 環(huán)保和安全要求

　　10.1 乙方承諾所提供商品和服務(wù)符合國家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，并承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　10.2 乙方所提供商品和服務(wù)不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失。

　　11. 產(chǎn)品瑕疵

　　11.1在交貨之前,乙方應(yīng)就產(chǎn)品的品質(zhì)、規(guī)格、性能、數(shù)量及重量作出準(zhǔn)確和全面的檢驗(yàn),保證其產(chǎn)品不存在任何瑕疵。

　　11.2如甲方發(fā)現(xiàn)乙方所售產(chǎn)品存在任何瑕疵，有權(quán)要求乙方進(jìn)行換貨。換貨必須全新并符合招標(biāo)書規(guī)定的品質(zhì),規(guī)格和性能。若換貨仍不能達(dá)到甲方的要求，甲方有權(quán)要求退貨，并由乙方負(fù)擔(dān)因此而產(chǎn)生的一切費(fèi)用和甲方遭受的一切損失。

　　12.違約責(zé)任

　　12.1合同生效后具有法律責(zé)任，甲乙雙方應(yīng)本著信守合同、友好協(xié)商的原則，處理本合同有關(guān)事宜。

　　12.2甲乙雙方如有一方違約，由違約方承擔(dān)由此給守約方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　12.3 如甲方未按合同規(guī)定的時(shí)間付款，每延期一日應(yīng)向乙方支付一季度總貨款千分之二的違約金，但總計(jì)不超過總價(jià)的百分之五。

　　12.4如乙方未按合同規(guī)定時(shí)間將產(chǎn)品運(yùn)到甲方指定地點(diǎn)或未按約定時(shí)間送到全部產(chǎn)品（經(jīng)甲方允許可以延期送的產(chǎn)品除外），每延期一日，乙方應(yīng)向甲方支付一季度總貨款千分之二的違約金，但總計(jì)不超過合同總價(jià)的百分之五。

　　12.5如乙方提供的貨物質(zhì)量與招標(biāo)書規(guī)定不符，甲方有權(quán)退貨，并要求乙方承擔(dān)甲方由此受到的經(jīng)濟(jì)損失。

　　13.合同的變更和解除

　　13.1除非遇到不可抗力因素，導(dǎo)致本合同不能履行，未經(jīng)甲乙雙方一致書面同意，任何單方無權(quán)變更合同的內(nèi)容。

　　13.2 對本合同的任何修改或補(bǔ)充，只有在雙方授權(quán)的代表簽字后生效，并成為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

買賣合同篇9

　　合同號(hào)：＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿

　　地點(diǎn)：＿＿＿＿

　　買方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報(bào)：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　賣方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報(bào)：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　本合同由買賣雙方商訂，在合同項(xiàng)下，雙方同意按下列條款買賣

　　下述商品：

　　第一條品名、規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第二條合同總值

　　第三條原產(chǎn)國別及制造廠商

　　第四條裝運(yùn)港

　　第五條目的港

　　第六條裝運(yùn)期

　　分運(yùn)：

　　轉(zhuǎn)運(yùn)：

　　第七條包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠(yuǎn)洋和長途內(nèi)陸運(yùn)輸，防潮，防濕、防震，防銹，耐野蠻裝卸，任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負(fù)擔(dān)。

　　第八條嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號(hào)、尺碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”，“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：

　　嘜ｎａ＿＿＿＿

　　第九條保險(xiǎn)

　　裝運(yùn)后由買方投保。

　　第十條付款條件

　　（１）買方在收到備貨電傳通知后或裝運(yùn)期前３０天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計(jì)＿＿＿＿。中國銀行＿＿＿＿行收到下列單證經(jīng)核對無誤后，承付信用證款項(xiàng)（如果分運(yùn)，應(yīng)按分運(yùn)比例承付）：

　�。幔卓勺h付已裝船清潔海運(yùn)提單，外加兩套副本，注明“運(yùn)費(fèi)待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿(mào)易運(yùn)輸公司。

　�。猓虡I(yè)發(fā)票一式五份，注明合同號(hào)，信用證號(hào)和嘜頭。

　　ｃ．裝箱單一式四份，注明每包貨物數(shù)量，毛重和凈重。

　�。洌芍圃鞆S家出具并由賣方簽署的品質(zhì)證明書一式三份。

　�。澹峁┤准夹g(shù)文件的確認(rèn)書一式兩份。

　�。妫b運(yùn)后即刻通知買方啟運(yùn)日期的電報(bào)／電傳副本一份。

　　（２）賣方在裝船后１０天內(nèi)，須掛號(hào)航空郵寄三套上述文件（ｆ除外），一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿(mào)易運(yùn)輸公司。

　　（３）中國銀行收到合同＿＿＿＿中規(guī)定的，經(jīng)雙方簽署的驗(yàn)收證明后，承付合同總值的＿＿＿＿％，金額為＿＿＿＿。

　�。ǎ矗┵I方在付款時(shí)，有權(quán)按合同第１５、１８條規(guī)定扣除應(yīng)由賣方支付的延期罰款金額。

　　（５）一切在中國境內(nèi)的銀行費(fèi)用均由買方承擔(dān)，一切在中國境外的銀行費(fèi)用均由賣方承擔(dān)。

　　第十一條裝運(yùn)條款

　　（１）賣方必須在裝運(yùn)期前４５天，用電報(bào)／電傳向買方通知合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量，發(fā)票金額，件數(shù)，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

　�。ǎ玻┤绻浳锶我话b達(dá)到或超過重２０噸，長１２米、寬２．７米，高３米，賣方應(yīng)在裝船前５０天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細(xì)尺碼和每件重量，以便買方安排運(yùn)輸。

　�。ǎ常┵I方須在預(yù)計(jì)船抵達(dá)裝運(yùn)港日期前１０天，通知賣方船名，預(yù)計(jì)裝船日期，合同號(hào)和裝運(yùn)港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應(yīng)及時(shí)通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達(dá)日期后３０天內(nèi)到達(dá)裝運(yùn)港，從第３１天起，在裝運(yùn)港所發(fā)生的一切倉儲(chǔ)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由買方承擔(dān)。

　�。ǎ矗┐雌诘诌_(dá)裝運(yùn)港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費(fèi)和滯期費(fèi)由賣方承擔(dān)。

　　（５）在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由賣方承擔(dān)。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風(fēng)險(xiǎn)及費(fèi)用由買方承擔(dān)。

　　（６）賣方在貨物全部裝運(yùn)完畢后４８小時(shí)內(nèi)，須以電報(bào)／電傳通知買方合同號(hào)、貨物品名、數(shù)量、毛重、發(fā)票金額，載貨船名和啟運(yùn)日期。如果由于賣方未及時(shí)電告買方，以致貨物未及時(shí)保險(xiǎn)而發(fā)生的一切損失由賣方承擔(dān)。

　　第十二條技術(shù)文件

　�。ǎ保┫率鋈子⑽谋炯夹g(shù)文件應(yīng)隨貨物發(fā)運(yùn)：

　�。幔A(chǔ)設(shè)計(jì)圖。

　�。猓泳€說明書，電路圖和氣／液壓連接圖。

　　ｃ．易磨損件制造圖紙和說明書。

　�。洌銈浼夸洝�

　�。澹惭b、操作和維修說明書。

　�。ǎ玻┵u方應(yīng)在簽訂合同后６０天內(nèi)，向買方或用戶掛號(hào)航空郵寄本條（１）款規(guī)定的技術(shù)文件，否則買方有權(quán)拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條保質(zhì)條款

　　賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成，嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予＿＿＿＿天的保證期，此保證期從貨物到達(dá)＿＿＿＿起開始計(jì)算。

　　第十四條檢驗(yàn)條款

　�。ǎ保┵u方／制造廠必須在交貨前全面、準(zhǔn)確地檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量，簽發(fā)質(zhì)量證書，證明所交貨物與合同中有關(guān)條款規(guī)定相符，但此證明書不作為貨物的質(zhì)量、規(guī)格、性能和數(shù)量的最后依據(jù)。賣方或制造廠商應(yīng)將記載檢驗(yàn)細(xì)節(jié)和結(jié)果的書面報(bào)告附在質(zhì)量證明書內(nèi)。

　�。ǎ玻┰谪浳锏诌_(dá)目的港之后，買方須申請中國商品檢驗(yàn)局（以下稱商檢局）就貨物質(zhì)量、規(guī)格和數(shù)量進(jìn)行初步檢驗(yàn)并簽發(fā)檢驗(yàn)證明書。如果商檢局的檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)到貨的質(zhì)量、規(guī)格或數(shù)量與合同不符）除應(yīng)由保險(xiǎn)公司或船方負(fù)責(zé)者外，買方在貨物到港后＿＿＿＿天內(nèi)有權(quán)拒收貨物，向賣方提出索賠。

　　（３）如果發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量和規(guī)格與合同規(guī)定不符，或貨物在本合同第１３條所規(guī)定的保證期內(nèi)證明有缺陷，包括內(nèi)在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗(yàn)，并有權(quán)依據(jù)商檢證書向賣方索賠。

　�。ǎ矗┤绻捎谀撤N不能預(yù)料的原因，在合同有效期內(nèi)檢驗(yàn)證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限＿＿＿＿天。

　　第十五條索賠

　�。ǎ保┤绻u方對貨物不符合本合同規(guī)定負(fù)有責(zé)任且買方按照本合同第１３條和第１４條規(guī)定，在檢驗(yàn)和質(zhì)量保證期內(nèi)提出索賠時(shí)，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：

　�。幔赓I方退貨，并將所退貨物金額用合同規(guī)定的貨幣償還買方，并承擔(dān)買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費(fèi)用，包括利息、銀行費(fèi)用、運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、倉儲(chǔ)、碼頭裝卸及監(jiān)管保護(hù)所退貨物的一切其它必要的費(fèi)用。

　　ｂ．按照貨物的質(zhì)量低劣程度，損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

　�。悖梅虾贤�(guī)定規(guī)格、質(zhì)量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔(dān)買方所蒙受的一切直接損失和費(fèi)用。新替換部件的保質(zhì)期須相應(yīng)延長。

　�。ǎ玻┤绻u方在收到買方索賠書后一個(gè)月之內(nèi)不予答復(fù)，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條不可抗力

　　（１）簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應(yīng)按不可抗力影響履約的期限相應(yīng)延長。

　　（２）受阻力應(yīng)在不可抗力發(fā)生或終止時(shí)盡快電告另一方，并在事故發(fā)生后１４天內(nèi)將有關(guān)當(dāng)局出具的事故證明書掛號(hào)航空郵寄給另一方認(rèn)可。

　�。ǎ常┤绻豢煽沽κ鹿食掷m(xù)超過一百二十天，另一方有權(quán)用掛號(hào)航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。

　　第十七條仲裁

　　（１）雙方對執(zhí)行合同時(shí)發(fā)生的一切爭執(zhí)均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。

　�。ǎ玻┲俨脩�(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)的仲裁程序進(jìn)行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機(jī)構(gòu)。

　　（３）仲裁機(jī)構(gòu)的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執(zhí)行，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁機(jī)構(gòu)另有裁定。

　　（４）仲裁期間，雙方須繼續(xù)執(zhí)行合同中除爭議部分之外的其它條款。

　　第十八條延期和罰款

　　如果賣方不能按合同規(guī)定及時(shí)交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應(yīng)同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時(shí)扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的５％，罰款率按每星期０．５％計(jì)算，少于七天者按七天計(jì)。如果賣方交貨延期超過合同規(guī)定船期十星期時(shí)，買方有權(quán)取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規(guī)定罰款。

　　第十九條附加條款（如果上述任何條款與下列附加條款不一致時(shí)，應(yīng)以后者為準(zhǔn)）

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　�。撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸�

　　此鑒：

　　本合同由雙方于＿＿年＿＿月＿＿日用＿＿文簽署。原本一式

　�。撸叻�，買賣雙方各執(zhí)＿＿份。本合同以下述第（）款方式生效：

　�。ǎ保┝⒓瓷�。

　　（２）合同簽署后＿＿天內(nèi)，由雙方確認(rèn)生效。

　�。ǎ常�

　　買方：＿＿＿＿賣方：＿＿＿＿

　　簽名：＿＿＿＿簽名：＿＿＿＿

【有關(guān)買賣合同模板九篇】相關(guān)文章：