建筑施工承攬合同

時間：2025-12-06 05:34:25 施工合同我要投稿

建筑施工承攬合同

　　隨著人們法律意識的建立，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編精心整理的建筑施工承攬合同，歡迎閱讀與收藏。

建筑施工承攬合同

建筑施工承攬合同1

　　合同編號：_____承攬地：_____

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　甲乙雙方經協商一致，就乙方承攬甲方工作簽訂本合同，雙方共同遵守。

　　一、承攬標的（內容）：

　　1、工作名稱：_____

　　2、工作地址：_____

　　工作概況：_____，具體工程量如下：

　　序號事項施工內容數量單位單價總金額

　　工程費用總計（￥ _____元）

　　乙方需向甲方提供工程勞務費稅務發票。

　　二、乙方應以自己的設備、技術、勞力，按照本合同約定獨立完成工作、按期按質向甲方交付工作成果。乙方不得將承攬的工作轉讓或變相轉讓給第三人，否則甲方有權解除合同并按本合同第八條執行；乙方將部分輔助工作交由第三人完成的，應就第三人的工作成果向甲方負責。乙方與第三人之間的權利義務與甲方無關。

　　三、技術、質量要求：乙方應按照甲方相應具體指標要求完成并交付工作成果。質量標準約定不明的應符合相應的國家標準；沒有國家標準的，符合行業標準；沒有行業標準的，符合市場標準。如乙方在工作期間發現指標不合理，應即時通知甲方并提出變更意見，征得甲方書面同意后方可實際變更；如甲方在工作期間需要變更設定的工作內容，應書面告知乙方并協商調整工作報酬及工作期限。

　　在施工過程中乙方應注意文明施工，服從甲方現場管理人員安排，同時做好安全教育工作，采取嚴格的安全防范措施，乙方承擔由于自身安全措施不力或不按安全操作規程施工造成的自身及他人傷亡事故責任和因此發生的一切費用和后果。

　　四、原材料由甲方提供；乙方應對甲方提供的'材料即時檢驗并簽署交接單，發現不符合要求時應及時書面通知甲方更換或補齊，否則因此造成工期延誤由乙方負責。

　　五、報酬及支付方式

　　乙方按質按期完成承攬工作，甲方支付報酬共_____元。

　　具體支付方式為（體現質保金和驗收款事項，根據具體情況增減）：

　　乙方工程施工完畢，經甲方驗收合格20天內，沒有未處理的故障，則由甲方支付給乙方應付總款全額。

　　六、工作期限

　　乙方應于_____年_____月_____日開工，在_____年_____月_____日前完成全部約定工作并交由甲方驗收合格。

　　七、驗收

　　乙方工作過程中應接受甲方必要的監督檢驗。

　　乙方完成工作后，應書面通知甲方驗收，甲方應按照約定的標準（及時）（7日內）驗收并書面提出驗收意見，乙方按該意見整改后方能向甲方交付工作成果。整改期間計入乙方工作期限。

　　八、違約責任

　　1、甲方如未能按期支付工作報酬，每延期一天，按100元/天承擔違約責任。

　　延期超過30天，乙方有權解除合同并要求甲方按照合同約定支付剩余價款。

　　2、乙方如未能按期完成工作，每延期一天，按100元/天承擔違約責任。

　　如延期超過30天，甲方有權解除合同，剩余報酬不再支付并不退履約保證金；造成甲方損失的，乙方須另行賠償（包括但不限于第三方另行承攬產生的價差、甲方不能如期使用承攬成果造成的經濟損失等）。解除合同通知到達乙方時乙方須無條件退場。

　　3、乙方的部分工作成果經驗收不合格并整改后仍無法達到約定質量標準，甲方同意接收的，甲方有權相應減少該部分的報酬；乙方如有異議應承擔舉證責任；甲方不同意接收的，按本條第二款解除合同處理。

　　九、合同生效及其他約定

　　1、本合同發生糾紛，由桂林仲裁委員會仲裁。

　　2、本合同落款列明的聯系方式（人）如有變化，應書面通知另一方；否則一方依此發出的信函、傳真、電子郵件或短信等其他數字信息均應視為有效送達。

　　3、本合同自雙方簽字或蓋章之日生效。

　　4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　法定代表人（或委托代理人）：_____

　　聯系人：_____聯系人：_____

　　地址：_____地址：_____

　　電話：_____電話：_____

　　傳真：_____傳真：_____

　　郵編：_____郵編：_____

　　日期：_____年___月___日日期：_____年___月___日

建筑施工承攬合同2

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《中華人民共和國勞動法、民法典、建筑法》為依據，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

　　一、工程名稱：_____

　　二、施工地點：_____

　　三、結構形式：_____

　　四、發包內容及價格：整體大包（土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等）大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米（人民幣）大寫__________元

　　五、資質要求：三級以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。

　　六、質量要求：合格

　　七、開工日期：__________年__________月__________日

　　竣工日期：__________年__________月__________日

　　八、材料要求：

　　所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

　　九、付款方式：

　　1、乙方全部墊付工程款。

　　2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

　　3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。

　　4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。

　　5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的.質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

　　6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

　　十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

　　十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

　　十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

　　十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

　　十四、安全生產，文明施工。

　　1、施工嚴格執行安全生產操作規范，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

　　2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

　　3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

　　十五、違約：

　　1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

　　2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

　　十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

　　十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

　　十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：__________乙方：__________

　　電話：__________電話：__________

　　__________年__________月__________日

建筑施工承攬合同3

　　發包人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工、包機械、包模板不包料的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

　　一、施工地點：

　　建筑面積：平方米。

　　二、承攬內容及承攬價格：

　　1、承攬內容：按甲方提供的施工圖紙(從基礎以上至封頂)和修改通知內容(泥工、鋼筋、模板、水電)施工。即主體結構工程(包括砌墻、架模板、樓板為清水模板)、鋼筋制作安裝、砼澆筑等全部內容)。1—4樓自拌混凝土，5—6樓用商混，泵車錢由乙方自付。

　　泥作裝修工程：

　　(1)室內裝修：內墻面抹灰噴刷雙飛粉二遍。天棚面抹灰噴刷雙飛粉二遍。地面砼澆筑、室內地坪C15抹面找平，室內地磚，樓梯地面瓷磚、樓道、樓梯、室內踢腳線、衛生間內墻磚、衛生間防水、衛生間地磚、廚房墻磚、6樓樓頂防水。室內裝修包括1—6樓，其中1—2樓不貼地板磚。

　　(2)室外裝修：外墻面一般抹灰按施工圖規范要求貼墻磚、

　　水電內容：包括強、弱電予埋管道、穿線、配電箱、開關、插座、電器安裝。給排水管道安裝、有線電視、監控器線管、潔具安裝等全部內容。

　　腳手架、斜道上料臺、施工安全圍護搭設、拆除。場地圍欄設置，抄平施放線、水電管道洞抹灰補平、混凝土、砂漿攪拌機和井架提升機安裝、拆除及進退場、上下車、腳手架用料、模板用料進出場。上下車、建筑材料進場堆碼、場內運輸、場地每日清掃、建筑垃圾余土上車，打掃衛生，按質按量承攬完成，包并工。

　　2、承攬價格：按建筑面積承攬，每平方米單價為人民幣315元，工程竣工驗收后按實際面積結算。(建筑面積計規則，執行云南省現行定額計算規則)。

　　3、乙方負責提供自己使用的施工機械，垂直運輸、卷揚機和用電管理，手推車、手工工具、小型電動工具、易耗品及使用、安裝、拆除、操作使用、清洗和保養維修。若因違反操作規程使用，造成電源、水源損失由乙方負責賠償甲方提供的電源、水電費用，及甲方提供的材料。

　　三、質量要求及驗收標準：

　　乙方必須嚴格按施工圖及國家現行施工規范要求施工，按國家建筑工程標準驗收，質量等級為單項及總體驗收一次性達到國家標準，觀感評定質量總體驗收不合格者，乙方無條件返工，返

　　四、施工期限、付款辦法和保修事項：

　　1、施工日期：按甲方與建設單位簽訂的施工合同，從20xx年11月14日至20xx年6月14日止，共計7個月。

　　2、付款方式：乙方材料進場時，甲方付給乙方材料款壹萬元，第一層板面澆筑完畢付貳萬元，以后每層板面澆筑完畢付壹萬伍仟元。竣工驗收合格后，經結算后扣保修款，尾款在工程完工30天內付清。封頂裝修后按施工進度80%支付進度款。

　　3、保修期為一年。從驗收之日起計算，保修費按承攬價款3%扣下，無質量問題保修期滿結清。凡屬乙方因施工質量問題，乙方接到通知兩天內必須到場保修，若不到場，甲方保修，保修費用由乙方負責。

　　五、甲方應負責任：

　　1、負責對乙方進場施工作業進行質量監督。

　　2、為保證工程順利施工按時付進度款。

　　3、從開工之日起至竣工驗收合格止，對每道工序進行檢查驗收，驗收合格才能進行下道工序施工。

　　六、乙方應負責任：

　　1、乙方必須嚴格執行國家規定《安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條例》，達到《施工安全檢查標準》，做到安全生產、安全用電，做好進場職工安全勞動保護工作，若不遵守有關規定、標準，造成損失，一切損失、費用和法律責任由乙方負責。乙方

　　應該使用安全合格的施工機械、腳手架、桿、扣件、安全護欄材料、警示標志。

　　2、本承攬工程乙方安全管理責任目標是：

　　A、死亡率為零;

　　B、重傷率為零;

　　C、輕傷率為零;

　　D、整個承攬工程乙方負責的'范圍內安全生產必須達標，杜絕安全事故發生。

　　3、乙方承攬工程負責人譙倫強為本承攬工程安全生產的第一責任人，對本承攬工程安全生產負直接責任，如突破上述安全生產指標，由此產生的一切經濟、法律責任由乙方承擔。

　　4、乙方必須負責組織所有進場施工作業人員參加一、二級宣傳教育，負責組織對參加承攬作業人員三級安全教育和培訓，并熟悉所有從事的生產環境和安全生產狀況后方可進場作業。未經教育人員，不允許上崗作業。承攬方所從事的特種作業的施工人員，必須經培訓、考試合格持證上崗，各種機械的操作必須定人，專人負責保證安全，各進場人員必須佩帶安全帽，特種作業安全帶、安全繩。

　　5、整個工程腳手架、斜道上料臺、四口及安全圍護欄搭設，安全措施搭設必須按國家有關規范搭設，若搭設不到位或不規范，發生事故責任由乙方負責。在整個施工過程中，發生一切安全事故由乙方負責，與甲方無關。

　　6、施工期間乙方必須參加保險繳納費用，提供施工作業人員的一切勞動保護用品、費用以及發生事故后，賠償外的一切經濟費用和開支。甲方不承擔一切安全事故的法律責任和經濟責任。

　　7、發生事故后乙方應及時組織搶救及上報有關部門。

　　七、其他事項：

　　1、乙方進場施工人員必須遵紀守法，若違法亂紀造成損失，一切責任由乙方負責。乙方進場人員必須節約愛護原材料，發現浪費行為，造成損失，甲方有權扣款。

　　2、乙方在施工中，中途違約，甲方不再進行結算付款，并有權追究造成毀約損失責任。

　　3、本合同雙方簽字后生效，一式四份雙方各持二份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。

　　甲方：發包工程人乙方：承攬工程負責人簽名(章) 簽名(章)

　　電話：電話：

　　身份證號：身份證號：

　　承攬合同簽字生效日期年月日

　　簽字地點：

　　年月日

建筑施工承攬合同4

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，本著公平、公正、誠實守信原則，結合本工程的實際情況，經雙方友好協商一致，達成如下條款：

　　一、工程名稱：________________

　　二、工程地點：________________

　　三、承包范圍：包清工（包模板的鐵絲、鐵釘、鋼筋的'扎絲、墊塊）不包括外保溫、面磚、外墻涂料、防水。

　　四、工程價款：________________（按實際面積）

　　五、付款方式：

　　施工過程中，按照工程形象進度付款，一層砼澆筑完畢后付

　　二層砼澆筑完畢后付________________三層澆筑完畢后付________________四層砼澆筑完畢后付________________

　　一層砌體完畢后付________________二層砌體完畢后付________________三層砌體后完畢付________________四層砌體完畢后付________________。

　　內粉粉刷完畢后付________________外粉粉刷完畢后付________________。工程竣工驗合格付到工程款95%，余款5%作為質量保證金，待工程安裝竣工驗收合格后一年內付清。

　　六、開工日期至竣工日期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　七、安全：乙方在施工中出現任何安全事故責任自負。

　　八、雙方責任

　　（一）甲方責任

　　1、甲方保證施工現場“三通一平”，即水通、電通、路通、場地平整。

　　2、甲方負責開挖基礎。

　　3、甲方應把圖紙提前交付乙方并作技術交底，如有變更須提前向乙方出示變更通知，否則造成的損失由甲方承擔。

　　4、甲方負責制作預埋件，乙方負責安裝。

　　（二）乙方責任

　　1、乙方須嚴格按照甲方提供圖紙，結合現行施工規范，嚴格施工、安裝，確保質量合格。

　　2、乙方在施工中須嚴格按照設計施工，不得故意浪費材料或偷工減料，否則，甲方有權對乙方采取停工、甚至終止合同，同時給與總合同價款的2%的處罰。

　　3、乙方在施工中應嚴格遵守甲方的各項規章制度，須服從甲方管理否則，甲方對乙方作出相應的處罰。

　　4、乙方應保證施工質量和工期進度。如出現施工質量問題，乙方應承擔無償修復責任并賠償甲方的全部經濟損失。延誤工期的，每延誤一天，應處罰5000元。在質保期間發生質量問題的，乙方無償修復，否則甲方有權扣除乙方質保金。

　　九、未盡事宜，由雙方協商解決。

　　十、本協議一式二份，雙方各執一份，自雙方簽字后生效，竣工驗收結算后廢止。

　　甲方代表簽字：________________乙方代表簽字：________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

建筑施工承攬合同5

　　發包人：

　　承包人：

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：________________________________。

　　2.工程地點：________________________________。

　　3.工程立項批準文號：________________________。

　　4.資金來源：________________________________。

　　5.工程內容：________________________________。

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》。

　　6.工程承包范圍：________________________________。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期：_年__月__日。

　　計劃竣工日期：_年__月__日。

　　工期總日歷天數：__________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合________________________________標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1.簽約合同價為：__________人民幣;

　　其中：

　　安全文明施工費：_____人民幣;

　　材料和工程設備暫估價金額：_____人民幣;

　　專業工程暫估價金額：_____人民幣;

　　暫列金額：_____人民幣。

　　2.合同價格形式：________________________________。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理：

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　中標通知書;

　　投標函及其附錄;

　　專用合同條款及其附屬文件;

　　通用合同條款;

　　技術標準和要求;

　　圖紙;

　　已標價工程量清單或預算書;

　　其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的'與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附屬文件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于_年__月__日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。

　　發包人：承包人：

　　法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

　　日期：_____日期：_____

建筑施工承攬合同6

　　甲方:(全稱) 乙方:(全稱)

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規，為了明確雙方的權利義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程經友好協商達成以下施工條款，特簽定本合同。

　　第一條、工程概況

　　第二條、綜合單價

　　1、錨固深度為

　　2、本報價包含檢測費，不包含稅金，施工用電費和管理費。

　　3、甲方提供無銹無油的鋼筋、電源、腳手架等。

　　4、植筋錨固采用植筋膠。

　　第三條、質量標準：

　　工程質量必須符合國家的規范要求，達到鋼筋對應抗拉值。

　　第四條、工期

　　本工期為天，從年月日至年月號。

　　第五條、合同價款支付

　　乙方的施工人員、設備、材料進入工現場后，甲方支付乙方材料款的30%，本植筋工程完工后，一次性付清乙方全部工程款。

　　第六條、甲方責任：

　　1、甲方應負責向乙方提供圖紙和實際定位、放線工作;并進行技術質量要求交底。

　　2、甲方為乙方提供施工中的各項便利條件并負責協調該項目的全過程管理。

　　3、提供的材料，必須符合設計要求和國家規定的技術標準，并根據乙方提出的材料計劃將工程所需的材料送至施工地點50米范圍內。

　　4、按合同約定按時撥付工程款，若因甲方變動造成的停工、窩工應給予乙方經濟補償。

　　第七條、乙方責任：

　　1、乙方必須遵守甲方的現場管理制度。

　　2、乙方嚴格按國家相關要求的工程質量驗收標準施工。

　　3、進入施工現場要帶好安全帽，高空作業要佩帶安全帶，遵守各項安全操作規范做到文明施工。工程施工存在不安全因素時乙方有權向甲方提出不予施工，由甲方配合排除安全隱患后方可施工。

　　4、提供施工所需的材料質檢報告、合格證等相關資料。

　　第八條、安全責任：

　　乙方必須對工人做好安全技術交底按照合同規定的工程范圍進行施工，施工中造成事故的，有事故責任方負責。

　　第九條、工程質量驗收標準

　　1、乙方須嚴格按照甲方的施工圖紙精心施工，確保工程質量達到國家驗收規范和質量檢查評定標準。

　　2、施工完畢，由甲、乙、監理方共同驗收，由具有檢測資質的.單位出具檢測報告。

　　第十條、違約責任

　　1、甲方未按合同規定時間和要求提供材料、資金、施工圖紙等，工期相應順延。

　　2、在施工中由于原材料和施工工藝不合格而引起的質量問題由乙方負責，由于設計原因、基礎的強度及鋼筋不合格等與乙方無關的因素導致的工程不合格，乙方不負責任。

　　第十一條、爭議

　　雙方在合同履行中發生爭議，應本著友好的原則協商解決，協商不成時，向人民法院起訴。

　　第十二條、合同生效與終止

　　本合同甲、乙雙方必須嚴格履行合同規定的全部條款，任何一方違約，則按《合同法》及有關約定條款處理。合同一式份，甲方執份，乙方執份，雙方簽字蓋章后生效，雙方合同約定的本工程內容全部完工，工程款支付完畢后，本合同條款即告終止。

　　甲方：(章)代表人：單位地址：聯系電話：

　　乙方(章) 代表人：單位地址：聯系電話：

　　合同簽訂日期：年月日

建筑施工承攬合同7

　　甲方：__________________________________

　　_乙方：___________________________________

　　一.工程名稱：

　　________________________________________

　　二.工程內容：

　　對外墻滲水進行維修施工。

　　三.施工質量標準及要求：

　　1.施工質量必須達到合格（無滲漏），經甲方或質量部門驗收，達不到質量標準，應立即返修，其材料費、人工費用由乙方自行承擔。

　　2.施工原材料必須合格并符合施工要求。四.雙方的責任和義務：A.甲方的責任和義務：

　　1.甲方應根據有關規定，為乙方提供安全可靠的施工現場。

　　2.甲方有權對乙方的施工進行監管。

　　3.甲方應按合同規定及時辦理工程費用的結算、付款。

　　4.因乙方責任造成的質量安全事故和延誤工期，其經濟損失由乙方承擔，甲方可按損失情況扣除相應費用。

　　B.乙方的責任何義務：

　　1.乙方員工進入現場時，應遵守甲方公司的內部企業管理制度

　　2.乙方必須嚴把質量安全生產關，因此次施工涉及高空作業，施工人員必須穿戴好一切必要的勞保用品，杜絕任何安全事故的發生。

　　3.乙方應組織好文明施工，并搞好施工場地內的`清潔衛生工作。

　　五.工程款結算方法和驗收標準：

　　1.工程款結算方法：經雙方協商，本次施工總費用為___________元。在工程施工完成后支付_________元。剩余部分，在工程完成后的___天內付清。

　　2.驗收標準：以無滲漏為驗收標準。

　　六.雙方協商的其它條款：________________________________。本合同壹式貳份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　甲方蓋章：

　　乙方蓋章：___

　　_____年____月____日

　　________年____月____日

建筑施工承攬合同8

　　發包人(甲方)：

　　承攬人(乙方)：

　　經甲、乙雙方協商就甲方承建私人住宅樓工程，經甲方同意以包工的方式，承包給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》，特訂立如下合同。

　　一、施工地點：邊墻壕村自留地，建筑面積：平方米。

　　二、建筑施工責任追究承攬內容

　　1、經甲方同意以包工的方式承包給乙方施工，由于在二樓建筑時，建筑所需用磚從磚車上扔到一樓的樓板上，由于人力作業的能力有限所以乙方有向后方運輸(或分散碼放)的責任。由于乙方沒有向后方運輸和分散故而磚對樓板壓力過大，應而造成了由東向西數的'第1、2、3、4、間房的第一層樓板，每間房由南向北數的第1、2、3、4、塊樓不同程度的損傷和彎曲。

　　2、由于甲方不能保證上述樓板以后會出現如何情況，結合實際乙方也同意由于乙方施工造成的原因，愿意承擔以后的所有責任。

　　3、乙方肯定的承諾上述房間的樓板在以后出現問題包括連帶責任造成的一切由乙方承擔，于甲方沒有任何責任。

　　4、由于甲方考慮乙方的經濟能力因此需有倆位擔保人，擔保人和乙方有同等責任。

　　三、本合同雙方簽字后生效，一式二份雙方各持一份，雙方必須共同遵守執行，合同未盡事宜，按《中華人民共和國合同法》及國家有關規定執行。

　　甲方：

　　乙方：

　　xx年xx月xx日：

【建筑施工承攬合同】相關文章：

承攬施工合同02-25