墻體砌筑刮白施工合同

時間：2022-12-19 13:03:40 施工合同我要投稿

墻體砌筑刮白施工合同推薦度：
相關推薦

墻體砌筑刮白施工合同通用

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的墻體砌筑刮白施工合同通用，僅供參考，大家一起來看看吧。

墻體砌筑刮白施工合同通用

墻體砌筑刮白施工合同通用1

　　發包人(全稱)： (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年月日竣工日期：年月日

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格

　　五、合同價款

　　金額暫估價(大寫)： (人民幣)

　　(小寫)： (人民幣)

　　以實際工程量為準進行結算

　　六、工程款支付

　　1、工程開工付至合同價的40%;

　　2、工程完成50%時付至合同價的70%

　　3、工程驗收合格后付至合同價的100%;

　　七、質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.嚴格執行施工規范、安全操作規程。防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。

　　4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。

　　八、工程工期

　　1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　2.因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　3.因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。

　　九、工程驗收

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明施工，驗收規范按照國家質量評定驗收標準。

　　2.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方應提前二天通知甲方，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理移交手續和工程結算。

　　3.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

　　4.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

　　十、材料供應

　　1.乙方負責采購的材料、設備須嚴格按照國家有關價格條例規定，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。乙方提供的`材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2.乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購，并做好材料設備進場的報驗工作。甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。

　　十一、違約責任

　　1.在履行合同過程中發生的爭議，雙方協商解決;協商不成，可以人民法院起訴。

　　2.如一方違約或擅自中止合同的履行，必須向對方支付違約金，額度為本合同工程總價的10%。

　　3.承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔質量保修責任。乙方在施工期間嚴格應按規范進行組織施工，確保文明施工。服從甲方正確指導，配合甲方圓滿竣工。

　　4.發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。本合同價款采用可調價款方式確定，最終以實際工程量計算。

　　十二、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2.當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由工程所在地人民法院解決。

　　十三、合同生效

　　本合同一式貳份，雙方各執壹份

　　本合同自雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工及價款結清后失效。本合同未盡事宜，雙方可協商另簽補充協議。

　　合同定訂立時間：年月日

　　合同定立地點：

　　本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。

　　甲方單位(蓋章)：乙方單位(蓋章)：

　　代表(簽字)：代表(簽字)：

　　年月日

墻體砌筑刮白施工合同通用2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方新建住房一棟，該房設計為磚混結構，總建筑面積為224。7平方米，經甲乙雙方協商，雙方在平等、自愿、相互協作的基礎上，甲方將該建筑施工工程承包給乙方，為明確雙方的權力和義務，雙方達成如下施工協議：

　　一、承包范圍和承包方式、價格

　　1、乙方以包工不包料方式承包甲方私宅一棟(其中模板、腳手架、工具、機械設備由乙方自行解決)。

　　2、依據甲方提供的設計圖(低層住宅A系列A2套型)的要求，完成基礎、主體、屋面及室外裝修以及散水，室內樓梯送到三層，室內地面或墻面按甲方要求毛胚或壓光進行施工，(門窗、水電、下水除外)。另外根據甲方要求一層和二層的斜屋面現澆，構造柱加七根。

　　3、該棟建筑承包總價為(大寫人民幣)。

　　4、工程價款采用按施工進展逐一撥付的方式，每一層撥付一萬元，余款在年前除預留三千元保修金后一次性付清。保修金在兩年內房屋無任何建筑質量問題即退還給乙方。

　　二、施工要求

　　1、乙方保證按照現行的國家有關建筑設計規范、規程和規定，精心施工，保證工程質量。

　　2、工程所有時間為個工作日(下雨天除外)。

　　3、乙方施工要以安全第一，不違章操作，確保安全施工，教育施工人員安全施工，杜絕工程事故，如在施工中發生任何事故，均由乙方全部負責。

　　三、建材由甲方保管，乙方按需領取，乙方應節約、愛護、使用好甲方的`材料。由乙方原因造成的甲方原材料的浪費，由乙方負責賠償。施工過程中甲方及時準備好乙方所需的材料，因材料沒有及時提供，造成損失由甲方承擔。

　　四、工程質量

　　1、乙方應嚴格按照國家質量規范要求組織施工，不得偷工減料。

　　2、甲方有權自行或聘請有關人員隨時對工程質量、工程進度進行監督，并提出符合建筑質量規范要求的一切建議，乙方必須按要求執行。

　　五、違約責任

　　1、合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失;如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。

　　2、乙方承包的工程項目，不得再進行分包。在施工過程中經檢驗達不到國家驗收規范規定，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。

　　3、違反本合同約定的行為均視為違約行為，應承擔違約責任。

　　4、違約金定為10000元，一方違約應向對方支付違約金，并賠償由此給對方造成的一切損失。

　　六、其他約定

　　1、甲方不承擔乙方的伙食。

　　2、開工日期：20__年5月28日

　　3、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　甲方單位(蓋章)：乙方單位(蓋章)：

　　代表(簽字)：代表(簽字)：

　　年月日

墻體砌筑刮白施工合同通用3

　　發包方：_________________房地產開發有限公司(以下簡稱甲方)

　　承包方：_________________建筑工程有限公司(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，在工程建設施工合同的基礎上，雙方就后甫新村沿街地塊商住樓施工承包工期延遲達成補充協議如下：_________________

　　一、項目概況：_________________

　　本項目位于新村四周沿街地塊，地塊總用地面積平方米。小高層住宅5幢(9到11層)、多層住宅11幢(4到5+1f)、沿街設1到2層商業用房，均為框架結構。建筑占地面積10279.00平方米，地上建筑面積(計容積率部分)44587.01平方米，儲藏間建筑面積2889.13平方米，地下室建筑面積3871.10平方米(其中人防面積1525.00平方米)

　　二、工程形象進度

　　本工程主體全部結頂，并進過中間安全、結構驗收，裝飾工程開始施工。

　　三、工期延誤原因

　　1、工程開工后周邊農民土地政策協調處理延誤。

　　2、工程基礎施工階段天氣多雨，自然不可抗力等因素延誤。

　　四、工期延誤時間

　　現經甲乙雙方協商，經甲方同意確認，原合同竣工日期20__年8月9日順延至20__年6月30日。

　　五、協議生效

　　協議訂立時間：_________________。

　　協議訂立地點：_________________建筑工程有限公司，本協議一式四份，雙方各執二份，本協議雙方簽字蓋章之日起生效。

　　發包人(公章)：_________________承包人(公章)：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________