公司建筑施工合同

時間：2022-12-19 12:53:02 施工合同我要投稿

公司建筑施工合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，很多場合都離不了合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的公司建筑施工合同，希望對大家有所幫助。

公司建筑施工合同

公司建筑施工合同1

　　甲方：____________________________________

　　乙方：____________________________________

　　雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：____________________________________

　　工程地點：____________________________________

　　工程內容：____________________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________________面積為準

　　三、合同工期

　　開工日期：_________年_________月________日

　　坯房竣工日期：_________年_________月________日(中途如有下雨一天則往后推遲一天)

　　竣工日期：______年______月______號

　　合同工期總日歷天數：_________年_________月________日

　　四、工期延誤

　　因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延

　　1.設計變更和工程量增加;

　　2.一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過______小時;

　　3.不可抗力自然條件;

　　五、工程竣工

　　乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的，乙方承擔違約責任。

　　六、工程質量標準：__________縣質量檢測局為準(不包括材料質量)。

　　七、合同價款

　　金額：建筑面積每平方米￥____________元×建筑面積的總平方米

　　工程預支款：￥____________萬元

　　竣工日付款：余下總金額的____________%

　　工程款結算：檢測工程竣工日后____________個月內無任何施工質量問題則結清所欠佘款。

　　八、組成合同的文件

　　1.本合同協議書

　　2.標準、規范及有關技術文件

　　3.圖紙

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　乙方在施工過程中所需用的建材必需提前______個工作日向甲方提出書面申請，甲方則需及時提供全部建筑不得誤工，保證施工期間的暢通。乙方在施工過程中如有造成不必在的浪費則按照市價賠償。

　　甲方有權對乙方工程實施監督。在豬舍內部結構中乙方需按照甲方要求施工。甲方在乙方的'施工過程中不得隨意調動乙方的施工人員。

　　本合同正本______份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存______份。

　　合同生效

　　合同訂立地點：_________________________________________

　　本合同雙方約定___________________________________后生效。

　　甲方(簽章)：_________________________

　　乙方(簽章)：_________________

　　日期：___________年________月________日

公司建筑施工合同2

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、施工地點：鎮(鄉)(村) 組

　　2、住房結構：平方米。

　　3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

　　4、生活：甲方負責。

　　5、承包方式：(只包人工費)。

　　6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。

　　7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。

　　8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

　　9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付

　　10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

　　11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。

　　二、甲、乙雙方責任

　　甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。

　　三、違約責任

　　由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

　　四、糾紛處理方式：

　　甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。

　　五、合同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。

　　六、其它約事事項：

　　乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。

　　本合同一式份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

　　甲方(簽章)：住址：電話：

　　乙方(簽章)：住址：電話：

　　簽訂日期：年月日

公司建筑施工合同3

　　甲方(戶主)：

　　乙方(承包人)：

　　甲方私人居住樓委托給乙方承包施工，經雙方友好協商達成如下協議。

　　一、承包方式：

　　包工不包料。

　　二、承包價：

　　按每平方米元計算，本承包價格包括工人的務餐費、香煙費。

　　三、付款方法：

　　工程開工甲方預付元，結構結束(屋面蓋好)預付元，余款年春節前結清。

　　四、工期：

　　開工日期為農歷____月____日(____月____日)開工，施工日歷天天即________年____月____日竣工。

　　五、質量：

　　乙方施工中應注重質量，施工存在質量問題甲方提出后乙方應立即整改，如堅持不整改甲方有權拒付工程款。

　　六、安全管理：

　　施工中乙方應加強安全管理確保施工人員的安全，如疏于管理發生人身傷害事故一切費用和責任由乙方負責與甲方無關。

　　七、雙方責任和義務：

　　甲方：

　　①應保證建筑材料及時到場不影響乙方使用。

　　乙方：

　　①負責建筑施工的垂直運輸設備、拌料機械、手推車、鋼筋切割用具、泥桶等。

　　②建筑材料進場時間乙方應提前通知甲方提供，否則甲方不負有責任。

　　③承包范圍：按圖紙及施工說明施工。土建木模、屋面木基層、水電安裝甲方另行發包。

　　本合同一式叁份，雙方簽字后生效，工程款結清后失效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

【公司建筑施工合同】相關文章：

建筑施工合同04-22

建筑公司施工合同范本（精選6篇）06-06

解除建筑施工合同01-12

建筑施工勞務合同04-25

建筑模板施工合同04-21