有關水利建設工程施工合同范本
隨著人們法律意識的加強，能夠利用到合同的場合越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編幫大家整理的有關水利建設工程施工合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
發包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
風險提示：發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
本著團結協作、緊密配合、分工負責的原則，按照《中華人民共和國合同法》和《建筑合同承包條例》的規定：結合工程具體情況，經雙方充分協商達成如下協議。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包項目及主要工程量：
四、承包方式：包工包料。
風險提示：關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：
工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
五、開工時間：_______年_____月____日；
竣工時間：_______年_____月____日。
六、工程價款：____萬元。
七、工程質量保證金：
合同簽訂后，乙方向甲方繳納工程總投資的10%，即85.067萬元作為質量保證金，待竣工驗收一年后如數退還乙方。
工程差額保證金：
合同簽訂后，乙方向甲方繳納20萬元作為工程差額保證金，方可進行施工，待乙方進場30天后如數退還乙方。
八、工程付款辦法：
合同簽訂之日起20個工作日內乙方組織工作人員、機械設備進場，甲方支付給乙方工程總價的10%即85.067萬元作為進場款，正式開工后每月按乙方所報工程月進度經核定后支付工程量的60%，工程竣工驗收后，除按規定扣留工程總價10%即______萬元，作為工程保修金（考驗期一年）外剩余部分付給乙方，保修金待質量考驗期滿后付清給乙方。
九、設計資料提供：
合同簽訂后由甲方提供施工圖紙二份；（包括配套說明和有關技術資料）。
十、施工中甲方職責：
1、負責建設期內協調土地占用、青苗、樹木賠償等以及其他需甲方協調的事宜。
2、施工前向乙方進行技術和圖紙交底及有關地址和地下埋設、設施資料的交待。
3、________工程管理（集團）有限公司配合乙方進行施工質量監督管理、技術指導、辦理現場簽證。
4、工程竣工后，指導施工方編制工程竣工資料、組織竣工驗收工程。
5、甲方不按合同約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。
6、因甲方提供的材料不到位而造成的工期延誤，甲方應賠償乙方的誤工損失，工期相應順延。
十一、施工中乙方職責：
1、嚴格按設計圖紙施工，重要工序及隱蔽工程完工后，需經甲方驗證后方可進行下道工序施工。
2、在施工過程中，須接受甲方的質量管理監督，聽從甲方的合理化建議。
3、施工所用各種建筑材料及設備等，須符合有關規范要求，并征得甲方認可，方能使用。
風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的'，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。
十二、材料供應辦法：商品混凝土由甲方提供，其它材料乙方自行組織。
十三、工程質量：
風險提示：工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。
1、乙方工程必須按甲方提供的設計圖紙、施工技術要求以及有關技術規范進行施工。
2、甲方施工技術負責人有權對施工質量進行監督、檢查，對不合格的部分有權提出返工要求，乙方必須服從。
十四、工程設計變更和增減：
施工如需進行設計變更和工程數量增減，必須經甲方同意，并將工程量的增減變化計入工程決算，增減量大影響和延誤的工期相應順延。
十五、竣工驗收工程完工后，由乙方提出驗收報告，施工總結和有關資料報請甲方組織驗收。
十六、竣工決算：
竣工報告批準后，乙方按有關規定和協議規定和協議條款提交工程量變化簽證、有關質量檢驗報告、工程結算書及編制說明、施工總結、竣工圖紙等，交由甲方審核，并配合甲方作好工程竣工資料整編，報請上級主管部門和審核部門審批，最后以審核部門審核為準。
十七、違約的索賠：
風險提示：明確違約責任
在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
合同簽字生效后，任何一方不履行合同，應付給對方違約金，違約金按預計工程總價的5%付給，計人民幣_____萬元，如在施工過程中一方終止合同或違約給對方造成經濟損失超過違約金時，違約方還應向對方賠償超出違約的金額。
十八、工程施工安全：
乙方在施工過程中，應按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任方承擔和有關費用。
十九、糾紛解決：
承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
二十、合同的生效與終止：
本合同雙方簽字蓋章后即行生效，工程竣工資料交清，費用結算付清后，除有關保修條款仍然生效外，其余條款自行終止。
二十一、合同份數：
本合同一式____份，其中正本____份，甲方執___份，乙方執____份，具有同等效力。
甲方：
法定代表人：
_____年____月____日
乙方：
法定代表人：
_____年____月____日
【水利建設工程施工合同】相關文章：
水利建設工程施工合同09-09
工程施工合同04-22
工程施工合同04-25
工程施工合同12-02
簡易工程施工合同06-27
有關工程施工的合同06-12
裝修工程施工合同06-12
工程施工合同模板07-01
樁基工程施工合同06-14
工程施工的合同模板07-02