買賣的合同精選15篇

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的買賣的合同，歡迎大家分享。

買賣的合同1

　　賣方(以下簡稱甲方)：_________________________________________

　　買方(以下簡稱乙方)：_________________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議。

　　一、 基本情況：

　　1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(縣)_____________路_________ ________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產證為準。

　　2、 土地使用權限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。

　　二、 廠房價格及其它費用：

　　1、 廠房價格每平方米人民幣______________________元(大寫)，總價(含人民幣土地價格)人民幣_______________________________元(大寫)。

　　2、 土地使用稅費按國家有關規定由_______方每年支付給有關部門。

　　三、 付款方式、期限及交房期：

　　1、 廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元(大寫)。

　　(1)________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元(大寫);

　　(2)其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后(以產權交易中心核發產權證之日為準)——日內一次性付清，在辦理中產生的契稅由乙方負責。

　　2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可，如乙方逾期超過一個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。

　　四、 其他規定：

　　1、 甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

　　2、 乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，但必須通知管理方，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。

　　3、 廠房內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。

　　4、 乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染的項目。

　　5、 乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。

　　6、 乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。

　　7、 本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

　　8、 甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。

　　9、 本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。

　　五、 本合同主體及責任：

　　1、 甲方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　2、 乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任)

　　六、 本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效

　　本合同一式四份，甲、乙雙方和執一份，房產管理局和公證處各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表( 簽名蓋章)： 代表( 簽名蓋章)：

　　電話： 電話：

　　簽約日期： 年 月 日

　　簽約地址：

買賣的合同2

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　第一條 房屋的基本情況。

　　甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____;位于第_____層，共____(套)(間)，房屋結構為_____，建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積_____平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___平方米)，房屋用途為_____;該房屋平面圖見本合同附件一，該房屋內部附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為____。

　　第二條 房屋面積的特殊約定。

　　本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

　　該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的___%(不包括___%)時，房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的_____%(包括____%)時，甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理：

　　1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將

　　乙方已付款退還給乙方，并按_____利率付給利息。

　　2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。

　　第三條 土地使用權性質。

　　該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批準文件號為_____;該房屋買賣后，按照有關規定，乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

　　第四條 價格。

　　按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算，該房屋售價為(幣)每平方米___元，總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬__千___百___拾___元整。

　　第五條 付款方式。

　　乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整，并應于本合同生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

　　第六條 交付期限。

　　甲方應于本合同生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，并應收到該房屋全部價款之日起_____日內，將該房屋付給乙方。

　　第七條 乙方逾期付款的違約責任。

　　乙方如未按本合同第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按_____計算。逾期超過____天后，即視為乙方不履行本合同。屆時，甲方有權按下述第____種約定，追究乙方的違約責任。

　　1.終止合同，乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

　　2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金，合同繼續履行。

　　第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。

　　除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起，月利息則按____利率計算。逾期超過_____個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第_____種約定，追究甲方的違約責任。

　　1.終止合同，甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

　　2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金，合同繼續履行。

　　第九條 關于產權登記的約定。

　　在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_____%賠償乙方損失。

　　第十條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。

　　第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

　　第十二條 本合同未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議。

　　第十三條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

　　本合同及其附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

　　第十四條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的，本合同應經該房屋所在地公證機關公證。

　　第十五條 本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。)

　　第十六條 本合同(經甲、乙雙方簽字)(經_____公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。

　　第十七條 本合同連同附表共_____頁，一式_____份，甲、乙雙方各執一份，_____各執一份，均具有同等效力。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　甲方代理人(簽章)： 乙方代理人(簽章)：

　　___年___月___日___年___月___日

買賣的合同3

　　買方（甲方）長興縣夾浦鎮鼎甲橋中心小學

　　賣方（乙方）長興雉城藝帆琴行

　　經長興縣教育局批準，由長興縣教育局招投標分中心對長興縣夾浦鎮鼎甲橋中心小學進行單一來源采購，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規、規章的規定，就樂器的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。

　　第一條 標的、數量、價款

　　1、樂器名稱、商標、規格型號、生產廠家、數量、價款

　　第二條 質量標準 按現行的國家標準執行。

　　第三條 驗收

　　1、驗收方式：甲方在乙方交貨時當場驗收；

　　2、甲方應對樂器名稱、產地、商標或品牌、規格型號、生產廠家、顏色、數量予以當場驗收。

　　3、對質量有異議的，雙方委托國家相關專業機構進行鑒定

　　第四條 交付方式

　　乙方在20xx年 10月 26 日前送到甲方指定的地點：長興縣夾浦鎮鼎甲橋中心小學

　　第五條 搬運費用

　　搬運費用由 乙 方承擔。

　　第六條 支付方式

　　乙方交貨后，經甲方組織人員進行驗收合格后，付至合同價的100%。

　　第七條 售后服務

　　1、自開具銷售憑證之日起，保修期限 壹 年。

　　第八條 違約責任

　　1、乙方必須按照本合同書所規定的工期，準時交付甲方使用，否則，每拖延一天，乙方須按總工程費用的千分之一支付拖延工期的罰金給甲方；

　　2、甲方必須按照本合同書所規定的時間和金額支付乙方款項，否則，每拖延一天，甲方須按總工程費用的千分之一，支付拖延付款的罰金給乙方；

　　3、若遇到不可抗力（如地震、臺風等）的因素或非乙方原因而引起的工期延誤，屬于免責條件；

　　第九條 合同爭議的解決方式

　　因本合同發生的爭議，由雙方當事人協商或調解解決；依法向人民法院起訴。

　　第十條 合同生效

　　本合同一式 叁 份，甲乙雙方各執 壹 份，縣教育局招投標中心 壹 份，

買賣的合同4

　　在法律實務中買賣合同與承攬合同有著明顯的區別，同時兩者也有著極大的相似性，其中買賣合同與承攬合同中承攬人提供原材料的定作合同最為相象，比如中央空調定作合同、印刷合同等等。由于二者的相似性，給合同的定性和處理帶來了一定的難度，因此在處理具體案件時，首先應當對一份具體合同的性質做出準確判斷，然后才能選擇適用具體案件的法律依據，基于此掌握兩類合同的區分標準就成為一種必須。

　　一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

　　法律之所以區分各種有名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定，原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。換句話說，在紛繁復雜的契約法律關系中，由于立法者更側重于對某一秩序的干預和調整,或對某一利益的保護，因此通過成文法賦予了相關一方當事人某種不同與其他人的權利和義務，正是由于這些權利義務的不同，才形成了各種各樣的有名合同。 首先，從實體法即《合同法》的規定來看，雖然加工承攬合同與買賣合同有著相似性，但是定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別：比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權，定作人有單方改變定作方案的權利，有單方要求承攬人停止加工行為的權利，承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利，其結果幾乎使定作人達到了控制整個加工過程的程度。其實也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控

　　制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意；如果雙方雖然達成了某種合同合意，但該合意中不包含定作人對生產過程進行必要控制的內容，則雙方達成的就不是“承攬”合意而是別的合同合意，雙方簽定的合同也就不是承攬合同而是別的合同。因此，在現實中，即便有的合同作了諸如“留置權”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制，則不論雙方在合同中如何約定留置權，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。

　　其次，從訴訟程序法來看。最高人民法院在關于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，這與買賣合同一般以標的物交付地為合同履行地是有明顯不同。最高人民法院做如此規定，一般來說，，為了達到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權的制度構建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地，以方便辦案。而最高法院將承攬合同的“加工地”作為承攬合同的履行地，并進而將加工地作為訴訟管轄地，這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。所以從這一方面來看，也說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

　　由此可以得出明確的結論：在承攬合同中，定作人注重的是對生產過程的控制和監督；如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控

　　制權，而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

　　二、區分買賣合同和承攬合同的具體方式方法。

　　現實中的案件事實是多種多樣的，如何適用這一標準處理具體案件仍須進一步 探討，否則即便掌握了區分標準也無任何益處。，在實務中應針對不同情況做如下處理：

　　第一，在審查一份合同時，應首先審查該合同有無意在強調標的物的接受人（具體合同中可能寫作購買人或承攬人）對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制，如果沒有體現對生產過程的控制，，應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

　　第二，標的物的特定性一般不應作為兩類合同的區分標準，只能作為最后的輔助參考標準。但不是實質區分標準。但需要指出的是，即使標的物是特定的，但如果合同沒有體現定作方的任何生產控制權（比如合同雖然約定由定作人提供圖紙，但合同沒有約定或明確排斥了定作人的監督權和隨意解除權，則可以視為雙方只有買賣特定物的合意，并無承攬的合意），也不能認定是承攬合同。

　　第三、在前述兩種情況仍不能確定合同性質時，如何處理？，那要看合同的性質和內容，并加以區別對待：因為買賣合同更具有一般性，而承攬合同相對來說屬于一種“特殊”合同，因為買賣合同的規定基本上

　　都適用承攬合同，而承攬合同的不一定是用于買賣合同，既然該合同不具備承攬合同的特殊要件，應當按照買賣合同來來處理，這樣更為簡便易行。

　　買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。我國《合同法》出臺前，承攬合同被習慣稱之為加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力，應定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報酬的合同。由于原材料是由承攬人提供，因而定作合同與買賣合同在司法實踐中往往較難區分。而且由于法律對加工承攬合同與買賣合同糾紛方面約定的地域管轄不同，主張合同性質的爭議在合同主體之間經常出現。特別對于分處兩個不同城市的企業之間在發生合同糾紛時更容易出現對合同性質的爭議，也主要是為了取得在當地法院管轄的便利。因此，在律師實務中，準確的區分買賣合同與加工承攬合同，有著重要意義。

　　司法實踐中，一般認為承攬合同與買賣合同有4點區別：

　　1、買賣合同中出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權；承攬合同中轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

　　2、承攬合同中的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果；而買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物。

　　3、買賣合同的標的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

　　4、買賣合同的買受人有權請求出賣人按約定的條件交付標的物，無權過問出賣人生產經營或標的物取得情況；承攬合同的定作人有權在不影響承攬人工作的前提下，對承攬人的工作狀況進行監督檢查。

　　5、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險，可由買受人承擔，也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。

買賣的合同5

　　合同編號__________________

　　賣 方（甲方）_______________________

　　買 方（乙方）_______________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規的規定，經雙方協商一致，訂立本合同

　　第一條 標的（可另附表格）

　　名稱

　　品種

　　養殖地

　　日齡

　　數量

　　單位

　　單價

　　金額

　　交貨時間

　　合計金額：大寫：··· 小寫：··

　　第二條 質量標準

　　1．交付的肉禽應符合以下標準：__________________________ 。

　　2．甲方應提供縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證明。

　　3．_____________________________________________________ 。

　　第三條 價款支付

　　按下列第_________項支付價款。

　　1．即時結清。

　　2．乙方應于肉禽交付之日起________日內付清。

　　3．合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元；肉禽交付后______日內付清價款，定金抵作價款或返還。

　　4．__________________________________________________

　　第四條 交貨時間、地點、方式

　　1．交貨時間：________年_______月_______日。

　　2．交貨地點：_______________________________ 。

　　3．交貨方式：以下列第_______方式交貨。

　　（1）由甲方送貨到__________________________________ 。

　�。�2）由乙方自行到_______________________________提貨。

　�。�3）其他：________________________________________ 。

　　4．運費承擔：_____________________________________ 。

　　第五條 驗收

　　1．以下列第________項方式驗收。

　�。�1）交貨時在交貨地驗收：由乙方抽檢______%肉禽，并開具驗收單據。

　�。�2）________________________________________________________ 。

　　2．途損約定：_______________________________________________ 。

　　3．_________________________________________________________ 。

　　第六條 提出異議的時間和方式

　　1．乙方在驗收中，如果發現肉禽的品種、數量、質量、日齡不符合本合同約定的，應在_____天內向甲方提出異議。

　　2．甲方在接到乙方異議后，應在_______天內負責處理。

　　3．____________________________________________ 。

　　第七條 違約責任

　　1．甲方交付的肉禽品種、日齡、質量不符合合同約定的，乙方有權要求甲方繼續履行，并承擔因此造成的損失。

　　2．甲方逾期交貨，按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金；逾期超過______天，致使乙方不能實現合同目的的，乙方可解除合同。

　　3．乙方未按合同約定期限支付價款的，按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。

　　4．其他違約責任：_______________________________ 。

　　第八條 其他約定事項

　　第九條 合同爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，或按下列第______種方式解決。

　　1．提交上海仲裁委員會仲裁。

　　2．依法向人民法院起訴。

　　第十條 本合同正本一式_______份，雙方各執_______份。

　　甲 方__________________________ 乙 方________________________

　　住 所__________________________ 住 所________________________

　　法定代表人（負責人）________________ 法定代表人（負責人）______________

　　委托代理人__________________________ 委托代理人________________________

　　銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________

　　聯系方式____________________________ 聯系方式__________________________

　　簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________

　　簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________

買賣的合同6

　　賣方： （以下簡稱甲方）

　　身份證號碼： 買方： （以下簡稱乙方）

　　身份證號碼： 根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》等相關規定，經友好協商，本著平等互利的原則，就該存量房買賣的有關事項達成一致，訂立本合同，共同遵守。

　　1、甲方將坐落在 的房地產（產權證書號為：）出售給乙方，該房屋建筑面積 平方米，儲藏室（或車庫） 平方米。乙方已對甲方所出售的房地產做了充分了解，愿意購買該房地產。

　　2、甲乙雙方約定上述房地產的成交價格為人民幣（大寫 元，小寫： 元，付款方式：。

　　3、甲乙雙方于 年月日前向房屋登記機構申請辦理轉移登記。

　　4、甲方定于 年 月日前將上述房地產交付給乙方。

　　5、甲乙雙方約定上述房地產轉移登記中產生的費用由 方承擔。

　　6、本合同一式 份，經雙方簽字后即生效，未盡事宜，由雙方約定后簽訂補充協議。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

買賣的合同7

　　簽約之前，買受人應當仔細閱讀本合同內容，對合同條款及專業用詞理解不一致的，可向當地房地產開發主管部門咨詢。

　　出賣人（以下簡稱甲方）：______________________________

　　法定代表人：________________＿聯系電話：______________

　　注冊地址：______________________________________________________ 郵政編碼：______________

　　營業執照號碼：__________________________________＿

　　開戶行：__________________帳號：________________＿

　　委托代理人（房地產經紀機構）：__________________________＿ 法定代表人：________________＿聯系電話：______________

　　注冊地址：______________________________________________________ 郵政編碼：______________

　　營業執照號碼：__________________________________

　　房地產經紀機構資格證書編號：____________________________

　　開戶行：__________________帳號：________________＿

　　買受人（以下簡稱乙方）：______________________________

　　國籍/法定代表人：__________

　　身份證（護照）/營業執照號碼：________＿

　　地址：______________________________________________________ 郵政編碼：______________聯系電話：________________

　　委托代理人：____________________________________

　　國籍/法定代表人：__________

　　身份證（護照）/營業執照號碼：________＿

　　地址：______________________________________________________

　　郵政編碼：______________聯系電話：________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則，經協商一致，達成如下條款：

　　第一條 商品房情況

　　該商品房銷售許可證號：____________________＿ 商品房座落：______＿區、縣________________路、道、街__________________________。設計用途____＿，建筑結構____＿，建筑層數為____＿層。建筑面積____＿平方米，其中：套內建筑面積____＿平方米，公共部分分攤建筑面積________＿平方米。 商品房平面圖見附件一，商品房抵押、租賃等情況見附件二。

　　商品房土地來源為：________。以出讓方式取得土地使用權的，土地使用年限為______＿年，自____年____月____日至______年______月______日止。

　　第二條 商品房價款

　　商品房銷售按建筑面積計算，每平方米價格為__________＿元（幣種：__＿），價款為______＿元，計____＿（大寫）。

　　第三條 商品房交付日期

　　商品房竣工，經驗收合格后，方可交付；未經驗收或驗收不合格的，不得交付。

　　甲方于____＿年____月____日前，將商品房交付乙方。如遇不可抗力，不能履行合同，雙方同意按下列第____種方式處理：

　　1、 變更合同

　　2、 解除合同

　　3、 ____________________________＿。

　　第四條 乙方付款形式及付款時間

　　乙方按下列第種形式付款：

　　1、一次性付款。

　　________________________________________________________________________________________________________________________________

　　2、分期付款。

　　________________________________________________________________________________________________________________________________

　　3、其他方式。

　　_____________________________________________________________________________________________________________________

　　第五條 甲方逾期交付商品房的處理

　　除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三條約定日期交付商品房，逾期在____＿日內的，乙方有權向甲方追究已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。

　　如超過上述約定期限的，乙方有權按照下述的第______＿種約定，追究甲方違約責任：

　　1、合同繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應每日按商品房價款的萬分之____＿向乙方支付違約金。

　　2、解除合同。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息，利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，甲方還應每日按商品房價款的萬分之____＿向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時，甲方還應承擔賠償責任。

　　3、____________________________________________________________＿。

　　第六條 乙方逾期付款的處理

　　乙方如未按本合同第四條約定日期付款，逾期在______＿日內的，甲方有權追究乙方逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。

　　如超過上述約定期限的，甲方有權按照下述的第______＿種約定，追究乙方違約責任：

　　1、合同繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息，利息自合同約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止，按銀行同期貸款利率計算。此外，乙方還應每日按商品房價款的萬分之____＿向甲方支付違約金。

　　2、解除合同。乙方應按商品房價款的萬分之____＿向甲方支付違約金。

　　第七條 商品房建筑面積與銷售建筑面積差異的處理

　　商品房建筑面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。商品房建筑面積與甲方銷售面積差異不超過±3%（包括±3%）的，每平方米價格保持不變，商品房價款按商品房建筑面積與銷售面積的差異多退少補。

　　面積差異超過±3%的，雙方約定如下：

　　第八條 商品房質量及保修責任

　　甲方交付的商品房的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的承諾（見附件三），未達到國家規定標準和承諾的，甲方應承擔責任。

　　在乙方正常情況下，甲方應按照《鞍山市商品房住宅質量保證書》的規定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的，甲方不承擔責任。

　　第九條 商品房配套設施運行的約定

　　下列配套設施運行日期約定如下：

　　1、上水__________________________＿ 。

　　2、下水__________________________＿ 。

　　3、供電__________________________＿ 。

　　4、燃氣（氣源種類）____________________＿ 。

　　5、暖氣__________________________＿ 。

　　6、 ____________________________＿。

　　上述配套設施未按約定日期運行的，甲方應在 日內采取撲救措施，并賠償乙方損失；超過上述約定期限的，甲方應賠償損失，并且每項還應按商品房價款的______ %向乙方支付違約金。

　　第十條 商品房設計變更的'約定

　　甲方未征得乙方同意，不得擅自變更商品房的房屋設計和環境布局（見附件

　　四）。確需變更的，甲方應自設計變更方案確定之日起____＿日內與乙方協商。 乙方同意變更的，雙方訂立補充合同。

　　乙方不同意變更，或甲方擅自變更的，乙方有權解除合同。

買賣的合同8

　　合同編號：_____________

　　出賣人：_____________簽訂地點：_____________

　　買受人：_____________簽訂時間：________年____月____日

　　第一條標的、數量、價款及交（提）時間

　　標的名稱

　　牌號商標

　　規格型號

　　生產廠家

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　交（提）貨時間及數量

　　合計

　　合計金額(大寫)____________________

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條質量標準：________________________________________

　　第三第出賣人對質量負責的條件期限：____________________________

　　第四條包裝標準、包裝物的供應與回收：____________________________

　　第五條隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：__________________

　　第六條合理損耗計算方法：__________________________

　　第七條標的物的所有權自______時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于______所有。

　　第八條交（提）貨方式、地點：____________

　　第九條運輸方式和到達站（港）及費用負擔：______________

　　第十條檢驗標準、方法、地點及期限：________________

　　第十一條成套設備的安裝與調試：__________________

　　第十二條結算方式、時間及地點：____________

　　第十三條擔保方式（也可另立擔保合同）：__________________

　　第十四條本合同解除的條件：____________

　　第十五條違約責任：______________

　　第十六條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

　　（一）提交__________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十七條本合同自________________起生效。

　　第十八條其他約定事項：______________

　　出賣人

　　出賣人（章）

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　買受人

　　買受人（章）

　　住所：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　鑒（公）證意見：

　　鑒（公）證機關（章）

　　經辦人：

買賣的合同9

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：酒泉市泉豐鍋爐有限責任公司 （以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方本著平等協商、互惠互利的原則，經雙方共同協

　　商自愿達成如下合同內容，以供雙方遵照執行。

　　一、合同標的

　　1、乙方向甲方供應鍋爐及相關配件，合同價款人民幣

　　大寫：捌萬伍仟元整（￥：85000元）

　　2、乙方負責對所供應鍋爐進行安裝、調試。

　　3、乙方為甲方提供正式發票。

　　4、付款時甲方扣總價款5%的保修金，保修期滿后做一次回訪，如無質量問題，按合同要求將保修金退回乙方（保修金不計息）。

　　二、鍋爐及相關配件供貨安裝期限、交貨地點和運輸

　　1、乙方應甲方要求按時保質保量的將設備運到甲方指定地點

　　并安裝完畢（供貨單以甲方簽字確認為準）。如逾期供貨或逾期完工，乙方除應承擔違約金外，另外還得賠償給甲方造成的一切經濟損失，損失金額以甲方核定為準。以上乙方應承擔的違約金及給甲方造成經濟損失的賠償金由甲方直接從乙方貨款中扣除。

　　2、交貨地點：臨澤縣平川鎮平川水利管理所水利調度自動化

　　中心施工現場。

　　3、運 輸：由乙方負責組織運輸及裝卸，并承擔由此產生

　　的相關費用。乙方應以最適宜保證產品性能、質量和完好性的運輸方式運送，對于產品運送到指定地點甲方驗收之前發生的一切風險均由乙方承擔。

　　三、鍋爐及配件質量要求

　　1、質量標準：

　　1.1、乙方承諾向甲方提供的所有產品質量均符合國家及相關

　　行業質量標準，達到產品各項性能指標。乙方應保證貨物完整無損，是全新的，未使用過的，是原裝原廠的，是用先進工藝和優質材料制造而成的，并完全符合合同規定的質量、規格和性能要求，否則，乙方應承擔由此引起的一切責任以及賠償因此給甲方造成的相關直接和間接的損失。

　　1.2、乙方保證其銷售的產品不存在有造成人身、財產損害的

　　現實或潛在的危險以及不存在任何權利上的瑕疵。

　　1.3乙方須隨材料提供產品檢驗報告、產品合格證書、質量保

　　證書、產品說明書等資料。

　　2、包裝標準

　　由乙方按照產品出廠包裝標準包裝，能滿足長途運輸、足以

　　保障產品安全及多次裝卸之需要。包裝物不計價、不回收。每件包裝應附有產品的標簽、質量保證書原件。產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。

　　3、驗收方法

　　3.1、乙方供應的鍋爐及相關配件運到甲方指定地點后，應通

　　知甲方，以便安排驗收，甲方檢驗時若發現數量、外觀有缺損或規格型號等不符合本合同之約定，應在收到貨物后三日內向乙方提出異議，乙方應在接到異議三日內補足或更換，由此造成延期交貨或工期延誤的，按本合同有關延期交貨應承擔責任的規定處理。

　　3.2、甲方對送貨單或收貨單上簽字蓋章，并不表明對送貨單

　　或收貨單上的“單價”、金額及產品質量合格的確認，僅是對數量、外觀的確認。乙方不得將送貨單或收貨單作為向甲方結算貨款和確認產品合格的依據，也不得將送貨單或收貨單上的金額作為向甲方主張其它權利的依據。

　　3.3、在施工、驗收過程中，如發現產品存在問題，乙方應負責及時更換，因此所發生的一切費用，均由乙方承擔，且乙方不能因此影響交付與使用時間。

　　四、付款方式

　　合同簽訂后甲方支付乙方人民幣大寫： 壹萬元整 （￥：10000元）的訂金，鍋爐出廠前甲方再次支付人民幣大寫：壹萬伍仟元整 （￥：15000元），鍋爐安裝調試完畢交付使用后支付人民幣大寫： 伍萬伍仟柒佰伍拾元整 （人民幣：55750元），一個采暖周期后如無質量問題，支付剩余5%的保修金，計人民幣大寫： 肆仟貳佰伍拾元整 （￥：4250元）。

　　五、安全責任

　　乙方人員因履行本合同發生的致自身或他人安全事故、損害賠償、法律責任等事項，均由乙方自行處理并承擔責任，與甲方無關 。

　　六、保修期限

　　1、乙方向甲方出售的鍋爐及配件保修期限為鍋爐安裝調試正常之日起一個供暖周期，在保修期內，如鍋爐及配件出現質量問題，由乙方免費維修，更換配件及運費、人工費等費用全部由乙方承擔。由此造成甲方損失的乙方應承擔賠償責任。 .

　　2、乙方向甲方出售的鍋爐及配件乙方負責終身維修，維修時乙方只收材料費，不得收取差旅費及人工費。

　　七、違約責任

　　1、合同一經簽訂，雙方必須認真履行，任意一方未能按合同約定要求適當履行義務的行為均視為違約。違約方需支付對方合同總價款5%的違約金。

　　2、如乙方提供鍋爐及配件的時間、規格、型號、質量達不

　　到合同約定標準，影響甲方使用，視為乙方違約。乙方應承擔本合同總價款5％的違約金并賠償給甲方造成的一切經濟損失。

　　3、如因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天乙方向甲方支

　　付合同總價款5‰的遲延違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方仍應承擔賠償責任。

　　4、如甲方無故不按合同約定支付貨款，每延誤一天甲方向

　　乙方支付應付貨款5‰的遲延違約金。

　　八、其它

　　1、本合同如有未盡事宜，根據相關法律雙方協商解決或簽訂補充協議作為本合同附件，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成的，均應提交 相關部門仲裁。

　　3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章后生效。

　　附：1、《供需方訂貨合同》

　　2、《配件報價單》

　　甲方：

　　法定代表人（或授權委托人）：

　　年月日

　　乙方：

　　法定代表人（或授權委托人）：

　　年月日

買賣的合同10

　　買方：___________________

　　賣方：___________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就石材產品買賣事宜達成協議如下：

　　第一條 產品名稱、商標、型號、數量、金額，交(提)貨時間及數量：

　　合計人民幣金額(大寫)：

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條 產品質量要求：執行《室內裝飾裝修材料中有害物質限量國家標準》、石材乃天然產物，石紋及顏色可能有差異，另附產品樣品，作為合同附件。

　　第三條 包裝標準、包裝物的供應與回收：________________________________

　　________________。

　　第四條 交(提)貨地點、方式________________

　　________________。________________

　　第五條 驗收方法：________________

　　________________。

　　第六條 付款方式及時間：雙方約定以第________________種方式支付價款。

　　(一)簽訂本合同時，買方支付(定金/預付款)________________元(定金不得超過總價款20%)，交(提)貨驗收后一次性支付余款。

　　(二)________________。

　　第七條 違約責任：

　　(一)賣方違約責任：

　　1、賣方所交產品品種、型號規格、質量不符合合同規定的，如果買方同意利用，應當按質論價;如果買方不能利用的，賣方應無條件換、退貨，或賠償買方由此受到的損失。

　　2、賣方遲延交貨的，每日應向買方支付遲延部分價款________________%的違約金;遲延交貨超過________________日的，除支付違約金外，買方還有權解除合同，賣方已收取的定金、預付款或價款應全額返還，但買方在不收取違約金的情況下有權要求賣方雙倍返還定金。

　　(二)買方違約責任：

　　1、買方遲延提貨的，每日應向賣方支付遲延部分價款________________%的違約金。

　　2、買方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給賣方造成的經濟損失，已支付的定金無權要求返還。

　　(三)任意一方如提出增減合同數量，變動交貨時間，應提前

　　________________天通知對方，征得同意，否則應承擔違約責任。

　　第八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由買賣雙方協商解決或申請調解解決;協商或調解不成，按下列第________________種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁。

　　(二)向人民法院起訴。

　　第九條 其他約定事項：________________________________。

　　第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日生效，共一式兩份，買賣雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　買 方 賣 方

　　單位名稱(章)________________ 單位名稱(章)：________________

　　單位地址：________________ 單位地址：________________

　　法定代表人：________________ 法定代表人：________________

　　委托代理人：________________ 委托代理人：________________

　　開 戶 銀 行：________________ 開 戶 銀 行：________________

　　賬 號：________________ 賬 號：________________

　　電 話：________________ 電 話：________________

　　簽訂地點： 簽訂時間：

買賣的合同11

　　出售人(甲方) ：

　　聯系電話：

　　買房人(乙方) ：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，甲、乙雙方在平等自愿的基礎上，為明確雙方權利義務，就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同，以便雙方共同信守執行。

　　自乙方交付甲方房款之日起，之前所發生的一切債務、債權均由甲方自己承擔（包括衛生費、水、電等），與乙方無關。之后所發生的一切債務、債權均由乙方自己承擔，與甲方無關。

　　年 月 日

買賣的合同12

　　賣 方：

　　代表人（代理人）：

　　送達地址：

　　買 方：

　　代表人（代理人）：

　　送達地址：

　　證件名稱及號碼：

　　證件名稱及號碼：

　　證件名稱及號碼：

　　證件名稱及號碼：

　　送達地址：

　　經紀方：

　　住所地：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，通過經紀方提供居間服務，三方就房產買賣及居間關系的相關事宜達成以下合同條款：

　　第一條 【轉讓房產標的】賣方轉讓給買方的房產位于武漢市 區 單位物業（下稱該房

　　地產），建筑面積為 平方米， 結構， 用途，《房屋所有權證》號 字第 號，

　　《土地使用權證》號為 字第 號，買方已經核實以上房產信息。（以上均以有效證件記載為準）。

　　第二條【房產產權狀況】房地產產權現狀為以下第（ ）種：

　　A、該房產已經辦理房屋所有權證及土地使用權證，無抵押或其他權利限制，賣方對該房地產享有完全處分權，賣方應在簽署本合同后 日內將房屋所有權證及土地使用權證原件托管于經紀方或經紀方指定擔保公司處作為辦

　　理過戶手續之用。

　　B、該房產已經辦理房屋所有權證及土地使用權證，該房產處于抵押狀態，仍欠銀行貸款約 元

　　整（小寫： 元）人民幣，賣方應在贖房后 日內將房屋所有權證及土地使用權證原件托管于經紀方或經

　　紀方指定擔保公司處作為辦理過戶手續之用，買賣雙方約定按以下第（ ）種方式贖房:

　　（a）、賣方自己籌資金贖房，并應在簽署本合同之日起 日內還清貸款、辦妥解除抵押登記手續，逾期不

　　能超過 日；

　�。╞）、買賣雙方同意用買方支付的購房首期款替賣方贖房，買方在賣方房產貸款銀行通知可提前還款時直接付

　　款到賣方的貸款銀行辦理贖房；

　�。╟）、賣方委托擔保公司提供擔保融資贖房，賣方于簽署本合同之日起 日內出具全權委托公證書給擔保公

　　司和經紀方指定人員，以方便辦理贖房手續。

　　第三條【房產轉讓價格】該房產轉讓價格為按套轉讓，轉讓價人民幣 元整（小寫： 元），如

　　包括其它隨房轉讓的家私家電的，以列明的清單為準。

　　第四條【付款約定】：

　　（一）定金人民幣 元整（小寫： 元）為第一部分房款。賣方同意買方在簽署本合同時

　　支付部分定金人民幣 元整（小寫： 元），經紀方應預留人民幣 元整（小寫： 元）

　　在經紀方作為交房保證金及水電費、煤氣費、物管費等保證金。簽訂合同后 日內向 （賣方/經紀方）支付

　　剩余定金人民幣 元整（小寫： 元）。

　　本條所約定的定金如部分或全部交由經紀方托管的，買方將定金支付給經紀方后，視為賣方收訖，發生定金效力。如買方在簽署本合同前已支付過誠意金，在簽署本合同時自動轉為定金。托管在經紀方的定金于 時由經紀方直接支付給賣方，如在支付托管定金條件成就時，買賣雙方

　　因發生糾紛導致合同無法履行的，經紀方托管定金依據買賣雙方簽署的書面協議付款，無法簽署書面協議的，任何一方無權單方要求經紀方付款，應通過訴訟途徑解決。

　　（二）人民幣 元整（小寫： ）為第二部分房款。付款方式為以下第（ ）種：

　　A、一次性付款： 買方應在 之前將房款人民幣 元整（小寫： 元）足

　　額支付給 （賣方/經紀方監管/雙方約定的銀行監管）

　　B、銀行按揭付款：

　　（1）買方應在房產過戶收單后 個工作日內將首期款（第二部分房款的一部分）人民幣 元整（小

　　寫： 元）足額支付給 （賣方/經紀方監管/雙方約定的銀行監管），此款不包括已經支付的定金。

　�。�2）第二部分房款余款人民幣 元整（小寫： 元），買方以 （商業貸款/公積金貸

　　款/其他方式協商）方式支付給賣方，并委托經紀方辦理貸款手續，支付按揭手續費。如銀行批準的貸款金額少于買

　　方申請的貸款金額，買方應在過戶當日以現金或轉賬方式支付差額房款給賣方。

　　賣方開戶銀行： 銀行 支行 開戶名： 帳號：

　　買方開戶銀行： 銀行 支行 開戶名： 帳號：

　　第五條【房產過戶】

　�。ㄒ唬�、買賣雙方應在房產注銷抵押登記后 個工作日內，到房產管理部門簽署《武漢市存量房買賣合同》，

　　交納過戶稅費，辦理房產過戶手續。買方應在領取房屋所有權證及土地使用權證后 個工作日內辦理按揭貸款的抵押登記。賣方保證對該房地產享有完整所有權，能完全支配及處理，同時保證賣方在簽署本合同前已通知承租人出售事宜，承租人已放棄優先購買權。本次轉讓之前已產生的產權糾紛、債務、稅項、租賃清還及抵押等事宜，賣方應在簽署《武漢市存量房買賣合同》前清理完畢，并保證轉讓后買方無需負責，否則賣方必須承擔由此引起的一切法律責任。

　　第六條【過戶稅費承擔】（1）調檔費；（2）契稅；（3）印花稅；（4）綜合服務費；（5）產權登記費；（6）營業稅；（7）城市建設維護稅；（8）教育費附加；（9）土地稅；（10）個人（單位）所得稅；(11)土地增值稅；(12 評估費；（13）合同交易工本費；(14)土地登記費；(15)測繪費；（16）公證費；（17）律師費；（18）贖房費用；（19）保險費; （20）按揭手續費; （21）土地收益金; （22）其他 。其中買方支付以上第 項稅費，由賣方支付上述第 項稅費。經紀方代辦稅費交付手續的，買方承擔的稅費應提前支付到經紀方指定帳戶，賣方承擔的稅費可直接從房款中抵扣。若出現約定之外的稅費及因政府出臺新的規定而使上述約定的稅費額增加，雙方約定則由按以下第（ ）種：A、按政府規定各自支付 B、買方承擔 C、賣方承擔

　　第七條【第二部分房款】

　�。ㄒ唬�、辦理完房產過戶手續后（如買方付款方式為按揭付款，須辦理完貸款抵押手續） 個工作日內由經

　　紀方直接將托管款項劃入賣方指定的收款帳戶。如此款在銀行監管，則由銀行依據雙方與銀行簽署的監管協議，由銀

　　行付款。

　�。ǘ�）、交房保證金、水電費、物管費保證金，在賣方辦理完房產交接手續、水電過戶手續、并結清所欠的水電

　　費、物管費等費用后后 個工作日內由經紀方直接劃入賣方指定的收款帳戶。

　�。ㄈ�）、如買方辦理銀行按揭，則銀行承諾之貸款金額由貸款銀行按約定時間支付給賣方。

　　第八條【房產交付】

　�。ㄒ唬�、賣方應當在收到全款（交房保證金及擔保公司結算尾款除外）后 日內，將房產按合同約定的條件交

　　付給買方，如賣方拒絕交房，買方有權依據有效房產權利證明，在書面通知管理處后直接收房，房內賣方的個人物品

　　視為丟棄物處理，如缺少應當交付的家私家電等設施、物品的，買方仍有追索權。交房前賣方須付清一切有關該房產

　　所欠費用（包括但不限于水電、煤氣、管理費、有線電視費、電話費及土地使用費等）。

　　（二）、如賣方收到全款（交房保證金及擔保公司結算尾款除外）后拒絕交房，因客觀原因導致買方沒有依據上

　　款約定收房的，自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止，賣方應按每月 元租金標準或按房款交易價總

　　額按日萬分之五支付延期交房違約金。

　　第九條【傭金支付】（一）、鑒于經紀方已促成買賣雙方之間簽署本房產買賣合同，買賣雙方應在簽訂本合同當

　　日向經紀方支人民幣 元整（小寫： 元）作為傭金，其中：賣方向經紀方支付傭金人民幣 元

　　整（小寫： 元）；買方向經紀方支付傭金人民幣 元整（小寫： 元），支付時間為 。

　�。ǘ�）、簽署本合同后，若本合同被取消、解除或未被實際履行，或買賣雙方私下或通過其他經紀方成交該房

　　地產，均不影響經紀方收取上述服務傭金的權利。

　　第十條【經紀方的責任及義務】

　�。ㄒ唬�、丙方在甲、乙雙方提供資料齊全情況下，在甲乙雙方到場簽字的條件下 時間內協助雙方辦理房產過戶手續，如果未履行義務，應承擔 違約責任。

　�。ǘ�）、所有關于該房屋信息均來自甲方，乙方已經看房，并對上述信息予以確認，后期因房屋信息不符引起的糾紛由甲乙雙方自行負責。甲方、乙方及丙方不得故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況，因此給無過錯方造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第十一條【違約責任】

　�。ㄒ唬�、任何一方不履行合同約定義務，導致交易無法完成的，應向對方承擔違約責任，如買方支付定金后違約，賣方有權解除合同并沒收定金或要求買方支付房產轉讓價百分之 違約金；如賣方收取定金后違約，買方有權解除合同并要求賣方雙倍返還定金或要求賣方支付房產轉讓價百分之 違約金。由此造成第三方損失的，由違約方承擔賠償責任。

　�。ǘ�）、本合同簽定后，如買方拒絕交付定金而違約，應向賣方支付房產轉讓價百分之五的違約金；如賣方拒絕

　　收取定金而違約，應向買方支付房產轉讓價百分之五的違約金。

　　（三）、無論在任何情況下，若賣方或買方任何一方未能依本合同之條款出售或購買該房地產，則違約方須即時

　　支付經紀方違約金人民幣 元整（小寫： 元）；若買賣雙方在未得經紀方同意下協議解除本合同，

　　則買賣雙方均成為本合同之違約方而須共同連帶支付經紀方違約金人民幣 元整（小寫： 元）。

　　第十二條【合同成立生效】

　　（一）、本合同壹式肆份，均具有同等法律效力，經三方簽字、蓋章后生效，雙方各持壹份，經紀方留存兩份，

　　雙方在簽訂本合同前的任何聲明、承諾應當以書面為準，如與本合同約定不符的，以本合同約定為準。在合同履行過

　　程中發生糾紛的，雙方應協商解決，協商不成，買賣雙方約定按第 種方式解決。買賣任何一方與經紀方之間居間

　　合同糾紛，房產所在法院有訴訟管轄權。A、向房產所在地人民法院起訴； B、向武漢仲裁委員會申請仲裁。

　　（二）、買賣雙方遞件過戶時簽署的《武漢市存量房買賣合同》中的內容與本合同內容有不一致的，以本合同條

　　款為準。 本合同發行過程中所有文件及通知以特快專遞或掛號信郵寄至本合同寫明的送達地址即視為送達，收件人

　　拒收簽收或其他人代簽署的，仍視為送達。

　　第十三條【合同備注】備注條款內容與前述條款內容不一致的，以備注條款為準：

　　賣方 買方： 經紀方：

　　代理人： 代理人： 代表人：

　　合同簽署時間： 年 月 日

買賣的合同13

　　需方： (以下簡稱甲方) 供方： (以下簡稱乙方)

　　甲方因經營需要向乙方購買茶葉，經雙方友好協商就有關事項商定如下：

　　一、 產品名稱：

　　合計金額：317000

　　二、 合同標的：

　　三、 質量標準：按國家標準

　　四、 交貨日期、地點、方式：乙方應按甲方指定日期在20xx年2月10日至20xx年4月

　　10日前分期(具體時間以甲方電話或傳真通知日期為準)將貨物抵安溪二環路感德周陽茶業有限公司

　　五、 驗收方法：依照樣品驗收，在甲方指定地點現場驗貨確認。

　　六、 違約責任：乙方如不能按時、按質量交貨，應向甲方支付違約金人民幣伍萬元整，給甲方造成損失的，還應賠償損失：甲方如不能按時款應支付人民幣貳萬元整，并按銀行。同期貸款利率支付乙方逾期貨款違約金，乙方開戶銀行安溪縣信用聯社劍斗分社 戶名：王鴻料 賬號：6221840107015116539

　　七、 爭議解決方法：雙方友好協商，協商不成提交至所管轄區人民法院解決

　　八、 本合同自雙方簽訂之日起生效，本合同一式兩份，經雙方簽字簽字蓋章后生效。 甲方(簽章) 乙方(簽章)

　　年 月 日 年 月 日

買賣的合同14

　　買方：（下稱甲方）____________________賣方：（下稱乙方）____________________

　　地址：____________________地址：____________________

　　電話：____________________電話：____________________

　　郵箱：____________________郵箱：____________________

　　甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　第一條名稱、規格和質量

　　1.名稱：____________________

　　2.規格：（應注明產品的牌號或商標）____________________

　　3.質量，按下列第_______項執行：

　�。�1）按照標準執行（須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。

　　（2）按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式，附件略）。

　　（3）按雙方商定要求執行，具體為：（應具體約定產品質量要求）。

　　第二條數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：____________________

　　2.計量單位和方法：____________________

　　3.合理的損耗按實際量計算損耗由購買方承擔。

　　第三條包裝方式和安裝品的處理

　　第四條交貨方式

　　1.交貨時間：______年____月____日

　　2.交貨地點：____________________

　　3.運輸方式：____________________（陸運、海運、空運）

　　4.保險

　　第五條損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。

　　第六條價格與貨款支付

　　1.單價：____________________總價：（大寫）。

　　2.貨款支付

　　（1）貨款的支付時間：______年____月____日

　　（2）貨款的支付方式：____________________（現金、支票、匯票、轉賬等）

　�。�3）運雜費和其他費用的支付時間及方式：____________________ 。

　　3.預付貨款：____________________ 。

　　第七條提出異議的時間和方法

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格和質量不合格規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后________日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　第八條甲方違約責任

　　1.甲方逾期付款的，應按逾期付款金額每日萬分之__________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　2.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　3.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　4.其他約定：____________________ 。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分_________%的違約金。

　　2.乙方所交貨品種、型號、規格和質量不符合合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包退，并承擔調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.其他。

　　第十條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等，以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在不可抗力事件結束后_________日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十一條其他事項

　　1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后_________日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3.合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　第十二條爭議的處理

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十三條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不影響本合同的解釋。

　　第十四條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十五條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。本合同正本一式__________份，雙方各執__________份，具有同等法律效力；合同副本一式份，送各留存一份。

　　甲方：____________________（蓋章）乙方：____________________（蓋章）

　　代表（簽字）：____________________代表（簽字）：____________________

　　合同簽訂時間：______年____月____日

買賣的合同15

　　合同編號：___________

　　第一條家具名稱(文本中所指家具包括生活家具和辦公家具)

　　家具名稱

　　商標

　　規格型號

　　材質

　　顏色

　　生產廠家

　　數量

　　單價

　　總價

　　合計人民幣金額(大寫)： ￥：

　　第二條定做家具圖紙提供辦法及要求：_________________

　　第三條質量標準：________________________

　　第四條交貨方式、時間及地點：()買方自提；()賣方送貨，送貨費用由承擔。交貨時間：_______；交貨地點：_______。

　　第五條驗收及三包期限：對于家具的數量、結構、顏色等表面瑕疵，買方應在交貨時當場提出異議；對于其他質量問題要求三包的，應按照(北京市家具產品修理、更換、退貨責任規定)辦理。

　　第六條付款方式、地址、時間：__________________

　　第七條定金：買方應在年月日前向賣方交付總價款______%的定金(此比例不得超過20%)，賣方交貨后，定金抵作價款。買方違約中途解除合同的，無權要求返還定金；賣方違約中途解除合同的，應雙倍返還定金。

　　第八條違約責任：___________________

　　(一)一方遲延送貨或提貨的，應每日向對方支付遲延部分家具價款_____%的違約金；

　　(二)：_____________________________

　　第九條賣方撤離展銷會或市場的，由展銷會或市場主辦單位先行承擔賠償責任；主辦單位承擔責任之后，有權向賣方追償。

　　第十條爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方協商或調解解決或向有關行政機關申訴解決；協商、調解、申訴解決不成的，按下列第___種方式解決；

　　(一)提交_______________仲裁委員會仲裁；

　　(二)依法向_______________人民法院起訴。

　　第十一條其他約定事項：________________________

　　賣方(章)：_____買方(章)：_____主辦單位(章)：____

　　住所：___________住所：___________住所：______________

　　電話：___________電話：___________電話：______________

　　法定代表人：_____法定代表人：_____法定代表人：________

　　委托代理人：_____委托代理人：_____委托代理人：________

　　賬號：___________賬號：___________

　　簽訂時間：_______簽訂地點：_______

　　北京市工商行政管理局制定

【買賣的合同精選15篇】相關文章：

買賣的合同(精選15篇)04-25

買賣的合同【薦】05-02

買賣的合同【熱】05-02

關于買賣的合同04-25

水泥買賣的合同04-23

有關買賣的合同04-23

試用買賣合同-試用買賣合同03-29

買賣化肥合同04-24

買賣合同模板(精選15篇)04-18