工廠加工承包合同

　　隨著法律知識的普及，很多場合都離不了合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的工廠加工承包合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工廠加工承包合同1

　　甲方(發包方)：____________________加工廠

　　甲方代表：____________________

　　乙方(承包方)：____________________

　　經甲乙雙方互相協商，甲方將____________________加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上，簽定如下協議：

　　一、承包方式

　　甲方將權屬于甲方的____________________加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。

　　二、承包期限

　　合同承包期限為_________年，從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續簽訂承包合同。

　　三、承包費用

　　承包費用為___________元人民幣(大寫___________萬元整)/年。乙方于每月___________日前向甲方繳交承包款___________元，尾數在最后一個月結清;第一次繳交承包款時間為___________年___________月___________日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1%收取滯納金;超過___________日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。

　　四、安全責任

　　乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。

　　五、違約責任

　　乙方在合同簽定后向甲方交納___________元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金___________元。

　　六、其它事項

　　1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。

　　2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。

　　3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購買的，甲方不負責任，不減少承包費。

　　4、乙方在經營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內開設廢泡沫加工廠。

　　5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。

　　6、合同期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按___________元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關系，無法讓乙方繼續開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。

　　7、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。

　　8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

　　9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。

　　甲方(蓋章)：______________________加工廠

　　甲方代表(簽名)：______________________

　　乙方(簽名)：______________________

　　簽定日期：______________________

工廠加工承包合同2

　　甲方(發包方)：順德市鎮泡沫加工廠

　　甲方代表：

　　乙方(承包方)：

　　經甲乙雙方互相協商，甲方將順德市鎮泡沫加工廠承包給乙方經營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上，簽定如下協議：

　　一、承包方式

　　甲方將權屬于甲方的

　　泡沫加工廠承包給乙方自產自銷經營。承包期內，一切經營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。

　　二、承包期限

　　合同承包期限為一年，從20xx年8月日起至20xx年8月日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續簽訂承包合同。

　　三、承包費用

　　承包費用為100000元人民幣(大寫壹拾萬元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元，尾數在最后一個月結清;第一次繳交承包款時間為20xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1收取滯納金;超過20日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。

　　四、安全責任

　　乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。

　　五、違約責任

　　乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金30000元。

　　六、其它事項

　　1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。

　　2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。

　　3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續購買的，甲方不負責任，不減少承包費。

　　4、乙方在經營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內開設廢泡沫加工廠。

　　5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。

　　6、合同期內，如因現廠房不能繼續租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產的情況下，由甲方負責協調有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協調好關系，無法讓乙方繼續開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。

　　7、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區提出訴訟。

　　8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

　　9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。

　　甲方(蓋章)：順德市鎮泡沫加工廠

　　甲方代表(簽名)：

　　乙方(簽名)：

　　簽定日期：年月日

工廠加工承包合同3

　　甲方（發包方）：

　　身份證號碼：

　　乙方（承包方）：

　　身份證號碼：

　　為了礦山經濟開發，甲方同意將其位于 縣 鎮（鄉） 村 小組自留山的山地承包給乙方經營石英石礦山開采。為了明確雙方權利及義務，根據礦山開采的有關法律、法規，平等協商，達成本礦山承包加工合同。

　　一、甲方保證承包給乙方的礦山用地權屬清楚，并合法取得山地使用權，且非生態公益林或水源林的山地。

　　二、甲方的山地承包給乙方后，承包期間開采使用權歸乙方所有，投資和經營由乙方負責。

　　三、承包期間乙方未經甲方書面同意不得將礦區轉讓，轉包給第三人，否則乙方構成違約。

　　四、礦山承包加工合同生效并投產后，所產生的經濟效益乙方按每噸石英石礦石人民幣 元計付給甲方，每壹仟噸結算一次（以銷售的磅碼單結算），作為乙方占用甲方山地開采礦石的補償和報酬。

　　五、承包期限：自 年 月 日起至 年 月 日止，承包期滿后，如乙方需繼續經營開采，同等條件下，乙方有優先開采承包權。

　　六、具體地點和界址以雙方確認的1：10000地形圖（由林業技術人員現場勾繪或林權證附圖）為準。

　　七、如因權屬、界址與他方有爭議，由甲方負責解決。

　　八、乙方所需開設的林道路經過他方林區的，甲方負責協助解決，需補償林木乙方應按當時地方上的價格進行補償。

　　九、乙方在約定的承包期內任何時間連續 個月未開工投產，視乙方自行終止承包礦山承包加工合同，甲方有權與他方合作開采的自由權，不可抗力除外。

　　十、乙方礦山施工及管理人員的人身意外保險由乙方自行負責購買，礦山生產開采過成中人為導致的安全事故由乙方承擔。

　　①乙方要在工作區域內放置安全警示標志和安全操作規章制度。

　　②必須要求礦山工作人員戴安全帽和穿勞保鞋。

　　③乙方人員在工作期間嚴禁飲酒作業，發現一次批評教育。

　　十一、如開采過程中礦山發現金礦，金礦的礦脈部分的開采權歸甲方所有。

　　十二、本礦山承包加工合同雙方如有一方先違反本礦山承包加工合同視為構成違約，另一方經書面通知對方后，有權解除本礦山承包加工合同。

　　十三、本礦山承包加工合同終止或期滿后，甲乙雙方應在15日內辦理結付及礦區移交手續。

　　十四、本礦山承包加工合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方代表千金之子蓋章后生效，未盡事宜由雙方另行協商并以補充條款體現，具備同等法律效力。

　　甲方（發包方）：

　　乙方（承包方）：

　　年 月 日

工廠加工承包合同4

　　甲方： (以下簡稱：甲方)

　　乙方： (以下簡稱：乙方)

　　根據森本公司的生產需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協商一致的原則，甲方同意與乙方在 年度簽訂 業務加工承攬承包合同。

　　一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。

　　二、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

　　三、乙方對于加工車間的生產設備設施等應定期檢查、維護、保養。

　　四、乙方有自行招聘員工的權利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權干涉，但乙方給付員工的工資必須合法;甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費;如發生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔;

　　五、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照 年的工價標準結算，新型產品的工價面議一致后再定;

　　六、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規章制度，并保證其招聘的員工享受國家法規所規定的權利;

　　七、甲乙雙方在中途如需解除本協議者，須經甲乙雙方共同協商解決，任何一方無故不履行本協議者，另一方有追究其責任的權利;

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

工廠加工承包合同5

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　家庭住址：身份證號：甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定，經平等協商，甲方將本廠的“紅磚生產”承包給乙方，達成以下協議：

　　第一條：承包方式及要求

　　1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。

　　2、乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動合同關系，生產期間所發生的輕工傷，花費在壹萬元以內者，由乙方承擔，如發生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。

　　第二條：承包定額及費用

　　1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應下，乙方_____年必須完成生產合格標磚_____萬塊，計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整)，如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。

　　2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除<注每月扣回_____仟元>)

　　第三條：雙方的責任和義務

　　1、甲方開機之前，要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產。

　　2、甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。

　　3、工資結算，甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用，不得拖欠。

　　第四條：違約責任及獎罰制度

　　1、乙方必須完成年產量_____塊標磚，每超過_____塊獎給乙方_____元獎金，如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執行，不得違約。

　　2、乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經營，不得阻塞圍堵甲方經營場所，否則，每阻塞一次應由乙方付給甲方_____元損失費，相反如由于甲方與當地群眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產，同樣付給乙方五千元的損失費。

　　3、合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結一致，做到勤溝通，勤協調，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產任務，做到大家都賺錢，都高興。

　　4、本合同未盡事宜，雙方協商補充，補充協議與本合同具有同等效力，本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方盡量協商解決，如達不成共識，可在當地法院訴訟解決。

　　5、補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產時，所定產量按當時能生產多少算多少，不計獎罰。

　　6、甲乙雙方須遵守合同條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應一次性賠付對方違約金_____元。

　　7、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

工廠加工承包合同6

　　發包人：

　　法定代表人： （下稱甲方）

　　承包人：

　　身份證號碼：（下稱乙方）

　　經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。

　　一、合同標的

　　甲方將座落于 的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。

　　二、承包方式

　　乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。

　　三、承包期限

　　1、承包經營期限為 年，即從 年 月 日起至 年 月 日止。

　　2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。

　　四、承包保證金及繳納方式

　　乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，采取先繳納后使用原則；乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金。

　　五、甲方的權利與義務

　　1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金，

　　2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。

　　3、本協議簽訂后甲方應及時將xx木材廠移交給乙方使用。

　　4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監督權。

　　六、乙方的權利與義務

　　1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。

　　2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。

　　3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理；該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。

　　4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。

　　5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。

　　6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。

　　7、乙方不得在承包過程中將xx木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。

　　8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營范圍無關的經營活動。

　　9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。

　　10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。

　　七、違約責任

　　甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。

　　八、其它

　　1、協議期滿后，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。

　　2、協議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。

　　3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決 。

　　九、本協議經雙方簽字后生效。

　　十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　年月日

　　乙方：

　　年 月 日

工廠加工承包合同7

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：

　　(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：(1, 用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理.減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　(1 .承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時冋內回復，提岀修改意見。承攬方在規定的時冋內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作，如果定作

　　方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條價款或酬金：

　　(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條驗收標準和方法：

　　1 ,按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2 .定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項冃，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)第七條交(提)貨的時間和地點：

　　4 ,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行

　　5 ,交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部1'1運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　第十條結算方式及期限：

　　第十一條其他：

　　1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算’向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的% ( 1 0 %- 3 0%幅度)或酬金總額的% (2 0%-6 0 %幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫山定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)夕卜，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢臉，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換.補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理’應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的—%(1 0 %- 3。%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的% (2 0%—6 0 %的幅度)違約金。

　　三，未按合同規定的吋冋和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保

　　管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款.應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的.罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方退延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任, 并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九—年—月—日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作岀補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式—份，交(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：(蓋章)

　　代表人：(蓋章)

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　承攬方：(蓋章)

　　代表人：(蓋章)

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

工廠加工承包合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實守信原則，雙方就礦山碎石開采加工工程承包事項及相關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：碎石開采加工工程。

　　2、工程地點：旺蒼縣正源鄉。

　　3、工程內容：

　　4、工程工期：

　　5、工程總量：

　　6、工程承包單價：(稅后價)。安裝和石子堆放。

　　4、甲方負責礦山資源征用手續，資源費用支付及當地群眾和政府的協調工作，確保乙方在施工過程中安全順利進行。

　　5、甲方負責建好炸藥庫，并負責相關報批、驗收手續，在施工過程中及時向乙方提供炸材物資，確保乙方炸材開工使用。

　　6、甲方向乙方提供石子質量的送檢報告單(復印件)。

　　7、甲方向乙方提供石子銷量的可靠依據。

　　8、資金回收：甲方在乙方生產滿五仟立方時結算一次，并及時安排車輛運輸，如因甲方原因造成乙方石子積壓，場地不能堆放及工程款拖欠造成的一切損失由甲方負責，并按每天壹仟立方的標準賠償乙方損失。

　　9、甲方負責向乙方提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證，開采證、安全生產許可證等手續(復印件)各一份。

　　10、甲方負責廢料堆放場地。

　　11、甲方負責環保排污處理。

　　12、甲方保證日生產量及銷售量。

　　13、甲方負責由于爆破和施工過程中對周圍林地損失的賠償。

　　(二)乙方責任

　　1、按工程實際情況制定施工方案，組織機械設備操作人員進場，如因乙方責任給甲方造成的損失由乙方負責。

　　2、服從指揮，加強現場管理，嚴格安全制度，辦理保險，做到

　　7、工程總造價：

　　8、資金來源：自籌。

　　二、雙責任方

　　(一)甲方責任：

　　1、甲方負責搞好進場公路，確保乙方機械順利進場安裝，最低二十五噸吊車進場安裝和石子安全運輸。

　　2、甲方負責高壓線路架設和變壓器及配電箱安裝。

　　3、甲方負責搞好加工場地和石子堆放場地的開挖和平整工程及加工機械的基礎設施(乙方提供基礎安裝圖紙)，確保乙方機械進場順利文明施工，杜絕人身安全事故發生，并自行承擔由此產生的一切經濟損失和法律責任(不可抗拒的自然因素除外)。

　　3、乙方加強施工中的安全管理，爆破施工時必須要有資質證書的專業爆破人員進行作業，要嚴防施工中的安全隱患。

　　4、建立正常的施工秩序，確保施工循環作業時間，按甲方要求每月完成的工程量。

　　5、乙方必須在甲方做好前期工程后15日內機械進場。

　　三、付款方式

　　甲方必須保證工程款到位，以乙方加工五仟立方結算一次，甲方不得以任何理由拖延和拖欠乙方工程款，結算每次以每立方的單價(稅后價)全款結清，如逾期不支付，按本合同第二項第八條執行。

　　四、違約責任

　　雙方應共同遵守上述條款;未經對方同意，單方不得擅自變更和解除合同，如有違約，違約方負責賠償守約方按工程總造價的5%計算違約金，誰違約誰賠償。

　　五、其它

　　1、如遇不可抗拒的自然因素，造成的停工損失，甲、乙雙方協商解決。

　　2、各種手續、稅款全部由甲方承擔，乙方概不負責。

　　3、如因物價上漲，造成乙方成本增加，乙方有權要求甲方進行合理調價。

　　4、未盡事宜雙方協商解決，增加的補充條款和主合同具有同等法律效力。

　　5、本合同一式四份，雙方簽字蓋章產生法律效力，甲、乙雙方各執兩份。

　　六、補充協議：

　　甲方(公章)：xx

　　xx法定代表人(簽字)：xx

　　20xx年x月x日

　　乙方(公章)：xx

　　法定代表人(簽字)：

　　20xx年x月x日

工廠加工承包合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　一、工程名稱和地點

　　1、工程名稱：夾竹園鎮黃金口村碎石路。

　　2、工程地點：夾竹園鎮黃金口村泥結碎石路途經，四、五、六、七，終點為楊家湖村6組，九、十、十一，終點為高速公路，公路總長5.37公里。

　　二、工程承包范圍及內容

　　該段路基泥結碎石路面，要求路基平整。寬度3.5米，分三層結構即2m厚0.5—1.0cm細碎石面層、8cm厚2.0—4.0碎石結合層、10cm厚5.0—12.0cm石渣底層，路基原土碾壓。路面軸線可根據現場實際情況進行調整，但盡量保證軸線順直為宜。

　　三、承包方式

　　本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的不變單價承包方式。

　　四、工程造價

　　根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣元整。

　　五、工程施工工期

　　本合同施工工期為120天，(雨天除外)，20xx年4月17日開工，于20xx年8月17日竣工。

　　六、甲、乙雙方的權利，義務

　　1、甲方的主要權力、義務。

　　(1)甲方的主要權利

　　派出質量監督人員對乙方承包的工程進行質量監督。

　　(2)甲方的主要義務

　　①甲方接到乙方驗收申請后，3天內組織有關人員進行驗收，否則損失由甲方負責。

　　②負責解決賠償所涉及到的青苗及林木損失。負責組織砍伐整條路面的林木障礙。

　　2、乙方的主要權力、義務

　　(1)乙方的主要權力，開工前按約定領取工程起動款元，￥1/2，完工后全部付清。

　　(2)有權自行采購所需材料及施工人員的調度。

　　(3)嚴格按照施工規范進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如有人為阻擋，人員、機械誤工費照價計算由甲方全部負責賠償。

　　(4)制定安全技術措施，承擔安全事故所發生的費用。

　　七、違約責任

　　本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價30%的違約金)，并按照《中華人民共和國合同法》的有關條款追究違約方的責任。

　　八、附則

　　1、本合同一式貳份，合同雙方各執一份。

　　2、合同雙方代表簽字蓋章后生效，結清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議。

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　_____年_____月_____日

工廠加工承包合同10

　　發包方：

　　承包方：

　　經甲、乙雙方共同協商，甲方將位于 礦山發包給乙方開采經營，具體協議如下：

　　一、承包期限為十年，從 至 止。

　　二、承包范圍：

　　三、承包金額及付款方式：第一年 元，以后每年在前一年承包金的基礎上增加 元，礦山承包加工合同簽訂時支付第一年承包金，以后每年 月 日支付當年承包金。

　　四、甲方的責權利：

　　1、礦山承包加工合同簽訂后，將礦山交付于乙方開采，保證承包范圍內的礦山不受他人干涉。

　　2、提供通往礦山的車輛通行道路，保證乙方運輸車輛正常通行。

　　3、按規定收取承包金。

　　4、乙方經營過程中，需要依法辦理相關證照時，及時提供有關資料配合乙方辦理。

　　5、負責期滿后收回的礦山的復墾治理。

　　五、乙方的責權利：

　　1、依照國家政策、法律法規在承包范圍內開采、經營。

　　2、獨立自主經營，自負盈虧，不受非法干預。

　　3、保證生產安全，杜絕安全事故發生。

　　4、在承包期內若轉包他人的應報甲方備案。

　　5、礦山承包加工合同期滿未開采的礦山交付于甲方。

　　六、礦山承包加工合同期滿，甲方繼續發包的，同等條件下，乙方享有優先承包權。

　　七、違約責任：

　　1、甲方單方終止礦山承包加工合同的，除賠償對方的全部損失外，另按礦山承包加工合同總額的20%賠償對方違約金。

　　2、乙方不按期交納承包金的按日萬分之五賠償對方違約金。

　　八、未盡事宜，依照《礦山承包加工合同法》、《礦產資源法》的有關 執行，并可簽訂補充協議，效力同等。

　　九、本礦山承包加工合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效，共同遵守。

　　甲方：

　　法人代表：

　　乙方：

　　法人代表：

【工廠加工承包合同】相關文章：

加工廠加工承包合同12-08

加工工廠承包合同12-09

加工廠承包合同04-25

加工工廠承包合同3篇12-09

工廠加工合同06-12

工廠加工合同11-04

工廠加工承包合同范本（精選6篇）05-11

加工工廠用工合同11-16

白云加工廠02-25