通用版小型工程合同
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。相信很多朋友都對擬合同感到非�？鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹沂占耐ㄓ冒嫘⌒凸こ毯贤�，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
發(fā)包人：(簡稱甲方)承包人：(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設(shè)工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：;
2、工程地點：;
3、工程范圍：
4、承包方式：。
二、合同工期
1、開工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，合同工期總天數(shù)天(以實際進場施工之日算起);
三、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：合格、按照《施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收。
四、合同價款總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫。
五、付款方式付款方式：本工程進場完成%工作后10天內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付%工程費用;本工程進場完成%工作后15天內(nèi)，發(fā)包人向承包人支付
%工程費用;本工程竣工驗收后20天付清余下的工程費用(除工程保修押金)。
工程價款通過銀行轉(zhuǎn)(匯)入對方帳戶(以本合同注明帳號為準)。所有款項支付須先開發(fā)票后支付。
六、施工準備
1、承包人在合同簽定后____日內(nèi)完成圖紙的設(shè)計和細化，完成后由發(fā)包人提交給設(shè)計院，承包人協(xié)同參與技術(shù)交底以便圖紙通過。
2、發(fā)包人應在施工前做好三通一平工作，提供基準測量點和水、電接入點;
七、安全責任
1、甲方指導乙方組織實施，檢查乙方施工安全設(shè)施。簡易工程施工合同范本
2、乙方應指派專人負責安全，施工現(xiàn)場應有安全標示和安全設(shè)施。
3、乙方在施工過程中出現(xiàn)責任事故，乙方負全部責任，甲方概不負法律和經(jīng)濟責任。
八、工程竣工驗收及保修
1、承包人在工程竣工前____日內(nèi)，應將驗收日期以書面形式通知發(fā)包人屆時驗收，如發(fā)包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發(fā)包人必須承認承包人的竣工時間;發(fā)包人推遲驗收，其間所發(fā)生的管理費和其他損失均由發(fā)包人承擔;
2、發(fā)包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發(fā)包人提前使用的，視為驗收合格;
3、竣工工程經(jīng)驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起____日內(nèi)移交完畢，如發(fā)包人不按期接管，致使工程發(fā)生損失，應由發(fā)包人承擔;
4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù);
5、自工程竣工驗收合格之日起________年內(nèi)承包人對工程負責保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優(yōu)惠服務(wù)。
6、承包人應按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和發(fā)包人的技術(shù)要求進行工程施工，按本合同規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的工程產(chǎn)品，并對其負責。由于承包人施工質(zhì)量不合格，承包人應負責無償給予修繕，使其達到質(zhì)量合格。若承包人無力補充完善，需委托其他單位時，承包人應承擔全部工程費用。
九、現(xiàn)場代表發(fā)包人現(xiàn)場代表_____，承包人現(xiàn)場代表__，雙方代表的`權(quán)利義務(wù)按本合同約定，解決工程中所遇問題的協(xié)商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。
十、違約責任因承包人施工質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時，承包人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，應根據(jù)實際損失向發(fā)包人支付賠償金。一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。
本合同未盡事宜，經(jīng)發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)壹份。
合同訂立時間：________年____月____日合同訂立地點：____________________本合同共_頁
發(fā)包人：(蓋章)法定代表人委托代理人：(簽字)
承包人：(簽字)聯(lián)系方式：開戶銀行：銀行賬號
【通用版小型工程合同】相關(guān)文章：
小型工程施工合同04-24
工程借款合同樣書通用版03-04
小型施工合同04-22
搬遷勞務(wù)工程合同通用版04-24
建筑工程勞務(wù)合同（書）通用版04-24
小型超市供貨合同04-22
小型承包建筑工程合同范本（精選5篇）04-19
小型施工合同15篇04-22
通用版勞務(wù)合同04-21