拆除改造工程施工合同

時間：2022-09-27 18:47:14 合同范本我要投稿

相關(guān)推薦

拆除改造工程施工合同范本

　　在當(dāng)今社會，人們對合同愈發(fā)重視，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的拆除改造工程施工合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

拆除改造工程施工合同范本

　　拆除改造工程施工合同1

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護(hù)及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：__________________元整

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

　　（1）本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。

　　（2）本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按____________________________________統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執(zhí)行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準(zhǔn)），一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.

　　2、在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責(zé)任

　　1、違約方案本合同約定的'形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

　　拆除改造工程施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將__小區(qū)基礎(chǔ)工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責(zé)任,做出如下條款,雙方共同遵守。

　　一、承包方式：包工包料,按甲方給定的圖紙進(jìn)行施工。

　　二、開竣工時間：開工：年__月__日

　　竣工：年__月__日施工合同補(bǔ)充協(xié)議

　　三、工程內(nèi)容及造價：

　　基礎(chǔ)工程及地下室：__元

　　閣樓：__元

　　平房車庫：__元

　　化糞池：__元(包括池外管道項目)

　　合計人民幣：__(__元)

　　四、工程質(zhì)量等級：合格。

　　五、付款方式：甲方簽定協(xié)議后付30%作為預(yù)付款,其余部分樓房竣工后一次付清。

　　六、承包范圍、土建、電氣、水暖。

　　七、水電費(fèi)由乙方承擔(dān),稅金由甲方負(fù)責(zé)支付。

　　八、施工過程中出現(xiàn)的安全事故由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。

　　此協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。

　　甲方負(fù)責(zé)人：

　　乙方負(fù)責(zé)人：

　　__年__月__日

　　拆除改造工程施工合同3

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協(xié)議如下：

　　一、甲方將土石方工程和乙方進(jìn)行合作。由乙方出資，乙方占總利潤的70%;甲方不出資，負(fù)責(zé)管理及項目的簽訂、收款等工作，甲方占利潤的.30%。

　　二、本合作協(xié)議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完，協(xié)議自動失效。

　　三、甲乙雙方合作期間，盈利或虧損各自按比例分配。

　　四、合作期間雙方一方持卡，一方負(fù)責(zé)保管該儲蓄卡密碼，以確保項目資金安全工程施工正常運(yùn)作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認(rèn)可或電話告知，以短信的形勢等。

　　五、合作期間，甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。

　　六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進(jìn)度款，只限本著本項目工程的機(jī)械費(fèi)及民工勞務(wù)費(fèi)用的支出，或工程相關(guān)的費(fèi)用支出。與本項目無關(guān)的資金費(fèi)用不得支出，每個月按比例支付部份分成。

　　七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價由雙方共同協(xié)商確定。

　　甲方(蓋章) ___________ 乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日

　　拆除改造工程施工合同4

　　發(fā)包方：_____________

　　承包方：_____________

　　簽約時間：_________________

　　簽約地點：_________________

　　為了保證_____________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：________________

　　二、建筑面積(工程形式)：________________

　　三、施工地點：_____________

　　四、工期：

　　(一)開工：_________________年_____月_____日;

　　(二)竣工：_________________年_____月_____日;

　　(三)合同工期總共歷時__________天。

　　五、承包形式：______________

　　六、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：______________

　　七、工程價款：_________________共計人民幣元。

　　八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款項的_____%，計__________元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的_____%，計__________元;質(zhì)保金______元，質(zhì)保期滿后支付。

　　九、質(zhì)保期：_________________年。

　　十、雙方的責(zé)任義務(wù)

　　(一)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)

　　1、為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;

　　2、監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;

　　3、給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點、標(biāo)高點;

　　4、按時給承包方撥付款項和進(jìn)行驗收、結(jié)算;

　　(二)承包方的`責(zé)任義務(wù)

　　1、按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;

　　2、如期完成施工任務(wù);

　　3、接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù);

　　5、教育施工人員愛護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　　6、承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用;

　　十一、其他

　　(一)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(二)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(三)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。

　　發(fā)包方：_________________承包方：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：___________________

　　__年__月__日__年__月__日

【拆除改造工程施工合同】相關(guān)文章：