水利水電施工合同模板
在人們越來越相信法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的水利水電施工合同模板，僅供參考，大家一起來看看吧。
水利水電施工合同1
發包單位：（簡稱甲方）
法定代表人：
地址：
承包單位：（簡稱乙方）
法定代表人：
地址：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協商簽定本合同。
第一條：工程地點：________________________。
第二條：工程內容：________________________。
第三條：承包方式：乙方包工包料。
第四條：工程價款及調整
1、工程價款：_______元。
2、發生以下情況之一經雙方協商同意后可做調整：
（1）甲方代表確認的工程量增減；
（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
（3）工程造價管理部門公布的價格調整；
（4）甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；
（5）合同條款以外得其他增減或調整。
第五條：付款方式
1、工程款支付方式：銀行轉賬。
2、工程付款：該工程由乙方墊資，工程竣工后政府安排資金到位，甲方一次性支付工程款。
3、本工程稅金由乙方到當地稅務部門自行繳納。
第六條：合同工期
1、雙方商定總工期為_______天。
開工日期：____年____月____日；
竣工日期：_____年____月____日。
2、如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工程可以順延。
（1）甲方不能按合同約定提供開工條件；
（2）工程量變化和設計變更；
（3）工程款未按時支付；
（4）不可抗力（如地震臺風火災等）。
3、由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
4、乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元，反之每提前一天獎勵元。但獎罰累計不超過總造價得2%。
第七條：工程質量要求
1、乙方應嚴格對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，作好質量檢查記錄，并向甲方遞交自檢報告。
2、乙方的質量檢測機構必須取得省級以上計量認證合格證書，并經州水利工程質量監督站認可，方可從事質量檢測工作，檢測人員必須持證上崗。
第八條：材料設備
1、本工程所需材料、設備一般由承包方組織供應，按規定需群眾投工投勞備運砂石料等，承包方應積極配合。
2、所有材料、設備、成品、半成品均附有合格證，都要經甲方檢查驗收，簽交物資驗收合格單，方可進場，已進場的物資未經甲方許可簽署出場證書，不得運出場外。
3、已進場的物資，若發現不合格，供料一方必須迅速將其運出場外。
4、沒有合格證書，且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等，均不得用于本工程，若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果，由責任一方負責。
第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任
1、甲方：
（1）進場前天內，甲方必須將施工現場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地，并在乙方進場前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關手續；
（2）負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；
（3）按時支付工程款項；
（4）協調施工現場內各交叉作業施工單位之間的關系及施工次序，保證乙方順利施工；
（5）組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；
（6）組織施工現場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；
（7）負責本工程涉及有關部門的聯系和協調工作；
（8）組織工程竣工驗收工作。
2、乙方：
（1）做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況；
（2）做好施工安全防范措施，確保施工安全；
（3）負責做好材料、設備的采購和保管工作；
（4）遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定，經甲方代表同意，需辦理有關手續的，由甲方承擔由此發生的費用，因乙方責任造成的罰款除外；
（5）參加工程竣工驗收工作。
第十條：保修
保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規定的保修條款執行。本工程保修期為_____個月。
第十一條：工程停建或緩建：
1、因政策調整，人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因導致工程停、緩建，是合同不宜繼續履行，雙方應簽訂工程停緩建協議。
2、工程停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
3、已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。
第十二條：違約責任
1、乙方不能按甲方的質量、安全、進度、文明施工要求施工，甲方有權終止合同。
2、按經濟合同法的有關規定，如工程質量不符合設計要求，甲方有權要求乙方對工程限期處理或返工，費用乙方自理。不按甲方意見返工，甲方有權不支付費用。
3、乙方不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔，由甲方造成的損失由甲方承擔。
4、施工中若發現乙方不能按設計要求和工期組織施工或保證施工質量，進度達不到要求時，甲方有權終止合同，變更施工隊伍，由此所造成的損失由乙方負責。
第十三條：糾紛處理
承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
第十四條：其它
1、如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕設計和施工。
2、工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。
第十五條：合同生效與終止
本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。
第十六條：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。
發包單位：
法定代表人：
____年____月____日
承包單位：
法定代表人：
____年____月____日
水利水電施工合同2
發包方：
法定代表人：
承包方：
法定代表人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平、和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工有關事項協商一致，訂立本合同如下：
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程承包范圍：根據施工圖紙要求。
二、合同工期
自本項目監理單位發出的開工令起______日歷天。
三、質量標準
合格（按設計施工合同質量要求）。
四、合同價款
金額：_______元。
五、雙方主要義務和責任
1、甲方主要義務和責任
（1）負責施工場地的征用及拆遷、賠償等工作，按照提供施工用地及交通道路，如果因施工場地及交通道路無法保證乙方材料順利進場，由此給乙方造成的二道運輸甲方應配合乙方給予簽證確認。
（2）與當地供電、供水部門聯系協助解決乙方施工及生活用電用水電源水源問題。
（3）甲方根據實際情況需對施工進行更改的，應送設計單位進行設計變更，并經有關部門審批后提交乙方施工。
（4）配合乙方、監理單位做好現場質量及工程量簽證。
2、乙方主要義務和責任
（1）在本合同簽字生效后，7天內進場開工。
（2）負責施工生活用電、用水費用，負責本合同所需要的臨時設施的設計、建設、維護及費用。
（3）認真執行甲方及監理人發出的與本工程有關的指示，切實履行職責，采取必要措施，確保施工安全及工程質量并按期完工。
（4）在施工過程中，未經甲方及監理人許可，乙方不得擅自變更設計內容及施工質量要求，若擅自變更，甲方不予承認簽證。
（5）工程施工完工后乙方應負責清場并做好相關恢復工作。
（6）乙方應編制施工組織設計，施工總進度計劃表和由乙方負責的施工圖紙提交監理單位審批，并對現場施工負全部責任。
六、工程進度
1、本工程施工總工期為自監理人發出開工令日期起算計40日歷天。但對一下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方和監理人現場代表確認后，工期應順延：即由于工程量變化，設計變更，一周內非乙方原因造成停工累計8小時以上、不可抗力及甲方責任造成工期延誤和合同中約定、甲方和監理人現場確認同意順延的'。
2、在本項目建設施工過程中，若乙方嚴重違反合同規定，以致于繼續施工將對本工程的質量、安全、造價、工期等產生嚴重影響時，甲方或監理人有權下達書面“停工指令”直至解除合同，乙方應予接受并應及時采取有效措施進行整改，經甲方或監理人發布同意復工的指令后，方可復工。
七、工程質量和驗收
1、本工程質量要求達到合格。
2、乙方必須嚴格按照本地區工程施工圖（包括設計變更圖紙）等技術資料和按現行國家及本地區有關的施工技術規范、規程及質量檢驗評定標準、施工組織設計等組織及驗收，并保證工程量達到合格。
3、若乙方的責任造成工程質量不合格，乙方應負責修到合格，經再次驗收通過后，方可交付使用，由此造成的損失由乙方負責。
4、乙方必須按國家現行有關技術質量驗收標準，提供各類檢測試驗報告，鋼筋、水泥、機磚等原材料必須經檢測合格后，方可使用：必須按規定制作砼砂漿試塊送檢，若試驗組數不足及質量不合格，乙方應承擔責任。
5、驗收前7天，乙方應把施工內資料送交監理單位與建設單位審核，驗收后7天內，乙方應把完整的內業資料送交建設單位備案。
6、本工程所有隱蔽工程在隱蔽前，乙方均需向甲方和監理人報告復核，經復核檢查符合要求后方可隱蔽，否則，甲方和監理人有權不予確認該隱蔽段工程，因此而造成發損失及工期延誤由乙方自行承擔。
八、材料、設備采購供應方式
1、本工程由乙方采購供應的材料，設備為招標為范圍內的所有材料及設備。材料、設備采購、運輸、保管質量等責任均由乙方自行負責。
2、采購供應的材料、設備名稱、品種、型號、規格、數量等指標必須符合有關要求，進場的材料、設備檢查驗收規定在承包合同中約定。
3、材料在用于工程前，必須向甲方及監理單位代表提交制造廠家質保書和產品合格證書，并經監理單位核查后投入使用，沒有質保書的材料不得使用，所有材料和構件檢驗合格后方可使用。
4、對材料質量懷疑的，應對該材料按現行國家有關規定進行檢驗，合格的可用于工程，不合格的中標人應將其清除出施工現場，檢驗費用由責任方負責。
九、付款方式
1、本工程工程預付款為合同價格的10%。招標人在合同生效后支付工程預付款，預付款的比例應控制在當年（指合同簽訂后的一年，以此類推）工作量的15%之內（當年工作量在1000萬元以上的，比例應適當調低）。當工程款支付到合同款的50%（含工程預付款）時，剛才預付款在以后月份應付工程款中按合同約定扣除。
2、按工程量結算，按月核定完成工程量的85%，暫停付款。預留15%作為工程尾款，待工程竣工驗收合格并結算后，再支付至工程結算總價的95%，余下的5%作為保修金，保修金支付按保修協議執行。若中標人對其他施工的竣工工程質量保修已辦理保險或提供其他法定擔保的，招標人在收到中標人提供的法定保險或擔保憑證后，應將保修金支付給中標人。
3、保修期為半年，保修期內發生質量問題，乙方需及時修復，若乙方不修復，由甲方指定施工單位修復，費用在保修費用中扣除。
4、乙方應在每月的月底向監理工程師報送當月實際完成的合同工程量報告，監理工程師必須在收到報告后七個工作日內審核確認，甲方應在接到監理工程師審核確認意見后如無差錯或無異議應在一星期內足額支付相應的進度款。
十、工程合同價目竣工結算
1、工程驗收合格后7天內，乙方應把工程結算送交監理單位和建設單位預審后，由建設單位送有造價審核單位審核。
2、本工程價格采用固定單位包干，工程結算時，工程量根據圖紙要求施工，按時決算：單位按乙方的投標報價書上的單價計算。
3、合同價款于合同成立后不得調整，但本次招標的范圍外發生的項目，設計變更或其他原因引起的工程量變化，合同價款可按下列方法調整：
（1）在核對確認的工程量清單內已有的項目單價取乙方投標報價單位，其他各項費用按乙方投標文件所報的標準計算。
（2）在核對確認的工程量清單以外的新增項目單價，仍按本工程標代理單位提供的預算編制說明規定計算確定。
（3）市場變化、政策性調整的按國家有關規定執行。
十一、其他
1、違約
甲方不能按合同約定履行自己的義務及發生其他使合同無法履行的行為，乙方應及時向甲方和監理人提出書面通知，要求甲方在10天內履行合同，否則有權暫停施工，直到解除合同，甲方應承擔違約責任，支付違約導致乙方增加的費用和賠償因違約給乙方造成的損失。
（1）由于承包人的原因未能按合同規定日期完工，承包人除自行承擔趕工所增加的費用外，每延誤一天，承包人應向發包人繳納1000元違約金。逾期違約金最多不超過10000元。承包人在征得發包人同意后，在保證工程質量的前提下，若比合同規定的完工日期提前完工時，則由監理人和發包人核實提前天數。承包人可獲得每天1000元的獎勵金。獎勵金最多不超過10000元。
（2）乙方應承擔本工程安全責任，用于施工作業安全設施以及消防設備、器材等所需費用由承包方承擔。發生安全事故，責任由乙方承擔。
（3）不可抗力：若遇到不可抗力因素造成工程本身受損害和所需清理修復工作的費用，甲方應給予補償。
2、糾紛處理
承包單位與發包單位發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
3、本合同一式_____份。其中正本_____份，雙方各執___份，副本___份，雙方各執____份。
甲方：（公章）
法定代表人：（簽字）
_____年____月____日
乙方：（公章）
法定代表人：（簽字）
_____年____月____日
【水利水電施工合同】相關文章：
水利水電施工合同范本07-20
水利水電施工合同范本（精選6篇）05-20
關于水利水電的施工論文07-19
水利水電合同模板12-03
水利水電施工安全管理探究論文01-15
水利水電工程標準施工合同模板（通用5篇）12-06
水利水電施工進度與施工質量控制報告11-18
基于綠色理念的水利水電施工研究論文10-23
施工的合同04-25