工程拆除合同范本
隨著經濟的發展，世界建筑物、構筑物的建設越來越快，一些老舊的建筑設施需要進行拆除來更新換代，今天小編就給大家分享一下工程拆除合同范本，就給大家來多多參考哦！
工程拆除合同范本1
甲方：
乙方：
雙方本著平等互利、誠實守信原則，通過友好協商，就甲方委托乙方完成墨管道橫穿路段拆除工程達成一致意見，就相關事宜達成以下協議：
一、工程概況
1、工程內容：北內環路給水延伸段工程DN600球墨管道橫穿路段拆除;將所拆除管道、配件裝運至美林自來水廠廠區內。
2、工程地點：南安市鳳凰路（北內環)
二、工程工期：工期共計7天
三、工程總價
該工程總價為：人民幣壹萬陸千肆佰貳拾元整（小寫：16420元)該價格包括為完成本項工程所發生的工人、材料、機械及安全協調、稅收等一切明示費用。
四、付款方式
乙方拆除工程完工并將拆除材料運至美林水廠廠區內，經甲方驗收后七天內憑稅票支付全額款項。
五、解決爭議的方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成可向工程所在地人民法院訴訟。
六、其他
1、合同履行期間，甲乙雙方對本合同內容作實質性的變更或訂立補充協議，必須經雙方當事人簽字（蓋章)后方能生效。
2、本合同從甲、乙雙方簽字（蓋章)之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式貳份，甲乙雙方各持壹份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
工程拆除合同范本2
甲乙雙方本著平等互利、友好協商的原則，根據《合同法》及有關法規、政策規定，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量和安全，經雙方協商一致，簽訂本合同，以茲共同遵守。
第一條拆除范圍
1.1拆除工程地點：
項目地點
1.2拆除工程范圍（X至Y)：
第二條拆除程序
2.1甲方向乙方指明現場市政、公用設施分布情況及相應保護措施。
2.2甲方向乙方明確拆除范圍、時間。
2.3乙方負責制定施工方案（施工方案中應包括：施工方法、安全措施、環保措施等主要內容)，甲方審核后，乙方應嚴格按照施工方案組織實施。
2.4乙方指定為項目負責人，全權負責工程拆除事宜，并及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。
2.5甲方指定為項目負責人，負責協調施工中有關事宜，并監督施工進度、安全及文明施工。甲方代表對乙方施工中違規操作有權做出處理決定或經濟處罰。
2.6拆除期限根據拆遷公司的交房進度進行拆除，拆遷公司交房后5日內必須完成拆除工作。
2.7拆除標準：被拆除房屋（含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化糞池要求連同底板全部拆除，拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一并清理出現場。
第三條甲方責任
3.1甲方負責向乙方明確拆遷范圍及時間。
3.2甲方指派現場管理人員負責監督乙方拆除過程中的安全及環保工作的執行情況，并對發現的`問題和存在的隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出停工處理。
3.3甲方制定〈〈現場施工安全技術要求〉〉（附后)并據此向乙方進行安全交底。
第四條乙方責任
4.1安全責任
4.1.1負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環保及交通等有關部門所有拆除及清運審批手續。按照甲方拆除范圍和時間，組織人員進場施工。
4.1.2負責制定拆除工程現場安全操作規程，對施工人員進行安全交底，按安全程序施工并指派現場安全檢查員。
4.1.3建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，并承擔由此產生的經濟和法律責任。
4.1.4接受甲方提出的安全處理意見，并及時改正。
4.1.5違反規定的安全操作規程，造成意外事故，由乙方自負。
4.1.6出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
4.2環保責任
4.2.1制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環保措施，明確拆除工地具體的環保要求和環保責任人。乙方施工中現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環保措施，嚴格按施工方案規定執行。
4.2.2拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環保負責人、拆除時限等內容。
4.2.3拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍檔，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。拆遷圍檔高度不得低于1.8米。
4.2.4拆遷工地應按規定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者采用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
4.2.5渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，并配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
4.2.6渣土清運車輛應按規定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
4.3文明施工
4.3.1乙方應作好文明施工及消防準備工作。
4.3.2乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。
4.3.3乙方應保證施工現場內、外清潔衛生，交通道路暢通。
4.3.4乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
4.4乙方協助甲方辦理人防、公共、消防、固定資產等報批手續。
4.5負責應由乙方承擔的其他工作。
第五條拆除費及支付方式
5.1雙方約定，拆除費按如下方式計取：拆除費單價為每建筑平米元人民幣，暫估面積為建筑平米，最終以實際測量為準。
5.2拆除費根據拆遷進度分次支付：
5.2.1當乙方完成拆除任務的%后，甲方按合同拆除費總額的%支付給乙方;
5.2.2當乙方完成拆除任務的%后，甲方按合同拆除費總額的%支付給乙方;
5.2.3當乙方完成全部拆除工作后，甲乙雙方進行費用結算，并簽訂結算協議書之日起個工作日內，甲方一次性向乙方支付剩余拆除費。
第六條違約責任
6.1任何一方違約，違約一方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給對方造成的經濟損失。如屬雙方違約，根據實際情況，由雙方承擔各自的違約責任。如屬不可抗力因素，雙方協商解決。
6.2由于乙方原因致使拆除期限延誤，每逾期一日，乙方應每天按拆除費總額的萬分之五向甲方償付逾期違約金。該違約金可由甲方從乙方的拆除費中直接扣除，由于乙方的違約給甲方造成的一切經濟損失均由乙方承擔。
6.3對于乙方違反本合同的其他約定的行為，甲方有權要求乙方限期整改（工期不順延)，并有權做出處理或處罰決定。
第七條爭議的解決
凡有關本合同或執行本合同發生的爭議，應經過友好協商解決;若不能協商解決，則提交甲方所在地方法院提起訴訟。
第八條不可抗力
8.1不可抗力是指戰爭、嚴重火災、水災、臺風，地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
8.2當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不因此而改變。
8.3不可抗力發生后，雙方應努力采取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。
8.4甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第九條合同生效
9.1本合同自雙方簽章之日起生效。
9.2本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
9.3本合同在執行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附于本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
9.4《現場施工安全技術要求》為本委托合同之附件，與本合同具有同等效力。
9.5本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，具有同等法律效力。
第十條其他約定條款
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
工程拆除合同范本3
發包方：___________________________________________以下簡稱甲方：
承包方：___________________________________________以下簡稱乙方：
為明確甲乙雙方責任，有效維護雙方合法權益，經甲乙雙方友好協商，甲方同意將“_______________________”工程承包給乙方__________，特擬定以下合同，希望雙方共同遵守。
一、承包詳細：
地點：
主要拆除的部份是：門面的門頭廣告牌、燈箱、木結構裝修只拆除上部份、其中（安監局、武裝部)這兩個單位要拆除上面的字和數碼管。有的門頭不拆。
二、承包方式：甲方以單包工的方式發包給乙方，乙方負責到現場拆除。
三、承包金額及付款方式：
造價總金額：小寫：（10000元);大寫：壹萬元。付款方式：簽約后首付3000元，拆除后一次性付清。
四、工期：20xx年2月6日開工，至20xx年2月10日，完工。
五、甲方責任：
（1）通路、提供施工場地、明確施工位置、和戶主協調等。
（2）積極配合乙方工作，解決所遇見的問題。
（3）結賬準時不拖欠乙方工資。
六、乙方責任：
（1）按時施工，準時完成承包工程。
（2）重安全、強管理、主動和戶主搞好禮貌關系。
七、未盡事宜：
（1）甲方如有拖欠工資，乙方可向甲方索取或向地方法院起訴。
（2）其它未盡事宜甲乙雙共同協商解決。
八、安全責任：乙方在施工中是乙方直接造成的安全事故，與甲方無關，是甲方原因造成的安全事故甲方要承擔全部責任。
十、不可抗拒的因素：不可抗拒的因素和乙方無關，乙方不承擔任何責任。
（1）因自然災害、協調原因引起的延誤工期。
（2）拆除時所有損壞的物件，拆除的污染物。
九、補充事宜：_________________________
十、本合同書共____頁一式二份甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章后產生法律效果。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
【工程拆除合同】相關文章：
教育雜談：拆除教與學舊圍墻12-07
建設工程施工合同03-15
工程采購服務合同范本11-27
工程施工合同范本03-14
建筑工程居間合同范本03-18
附屬工程施工合同范本03-19
工程施工補充合同范本03-19
樁基工程施工合同范本03-19
簡易工程施工合同范本03-19
隧道工程施工合同范本03-19