油漆涂料施工合同

時間：2021-06-18 19:28:36 合同范本我要投稿

油漆涂料施工合同范本

　　委托方（以下簡稱甲方）：

油漆涂料施工合同范本

　　施工方（以下簡稱乙方）：凱旋517の專業油漆裝修

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、協商一致的原則，就乙方承包甲方的油漆裝修工程（以下簡稱工程）的'有關事宜，達成如下協議：

　　1.工程地址：

　　2.工程內容：

　　3.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。（）人工

　　采取乙方提供材料人工方式，雙包委托方式。（）材料+人工

　　4.工程工期：

　　1、開工日期：（以乙方工人開工算起）。

　　2、竣工日期：（以按規定的驗收標準驗收合格的日期為準），如遇雨天則順延。

　　一、工程總造價：（人民幣）

　　二、甲方的權利和義務：

　　1.乙方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規定的有關標準，其材料必須為合同上指定使用油漆.

　　2.材料由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　3.施工中，甲方需要變更或增加施工項目時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂項目變更表，商議好造價情況。

　　4.甲方應配合乙方施工人員的工作。

　　三、乙方的權利和義務：

　　1.乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。

　　2.乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。

　　3.按施工程序開展監理，及時主動向甲方匯報監理情況及施工進度。

　　4.乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。

　　四、付款方式：

　　工程竣工驗收合格后7天內,甲方應付清工程款，即（人民幣）

　　變更工程項目的，甲方應按雙方協商好的價格一并支付給乙方。

　　五、飾后保修承諾：

　　1.乙方在裝飾施工質量范圍內承擔保修責任，保修期間自工程竣工驗收之日起，為期（）年。

　　2.保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責（需雙包）。

　　3.保修內容均采用修復形式。

　　4.在保修期內，乙方應在接到通知5個工作日內派人修復。

　　六、違約責任：

　　1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。

　　2.乙方不能按合同工期竣工或施工質量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。

　　七、爭議解決：雙方友好協商，協商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。

　　八、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執一份。經雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　蓋章：代表：

　　聯系方式：聯系方式：

　　簽訂日期：簽訂日期：

【油漆涂料施工合同】相關文章：