【精品】機械租賃合同模板集錦7篇
隨著法律觀念的日漸普及，合同起到的作用越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？以下是小編為大家收集的機械租賃合同8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
機械租賃合同 篇1
承租方： (以下簡稱乙方)
出租方：(以下簡稱甲方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商，就乙方向甲方承租設備特簽訂本合同。
一、甲方為乙方提供QTZ80型塔式起重機 貳 臺。
二、本設備僅限于在中山市宏宇大廈工程作垂直和水平運輸之用。
三、甲方擁有對租賃設備的所有權，乙方僅在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。
四、甲方為該設備配備操作手貳人，食宿由乙方負責。
五、設備的租賃費按每臺/月(每臺15000元/月)計算，每月根據操作手的工作統計表，必須由乙方簽字(蓋章)方可生效。月底統一結算。
六、設備每次的進場和出場費用全部由乙方負擔。
七、甲方收取乙方保證金伍萬元，作為履行本合同的保證。
八、本合同壹式兩份,雙方各執壹份,均具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同 篇2
出租方（甲方）：___________________
承租方（乙方）：___________________
根據《中華人民共和國合同法 》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：
一、設備的使用地點及工程情況______________
二、租賃設備概況
設備名稱：_____________________
規格型號：_____________________
數量（臺）：___________________
隨機人員（人數）：_____________
機手補助：_____________________
租賃金額：_____________________
三、設備的所有權
本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔。
四、甲方的基本責任
1、提供技術型良好的設備。
2、設備進入乙方施工現場厚，甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮，并遵守乙方施工現場的規章制度。
3、甲方機手應該按設備操作規程施工。
五、乙方的基本職責
1、為甲方機手提供食宿。
2、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備。人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失，由乙方負責賠償。
3、乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。
4、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備，同時將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方
5、乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。
六、結算方式及相關事宜
1、租賃期間：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，開始計算租金。如乙方提前使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方后，辦理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同，續租不足一個月時，租賃費按實際天數計算。
2、結算方式：設備租賃費按包月計算，首月_________萬元／月，次月_______萬元／月，第三月______萬元／月，第四月______萬元／月，第五月______萬元／月，第六月______萬元／月，乙方在甲方確認設備后向甲方支付首月租金______萬元，并且完全支付進場和反程運費押金______元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有權停機或將設備撤場，所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。如使用不足一個月，按整月結算。超過一個月以上，超出部分按天計算（ 元／天）。
3、運費的承擔：設備的進場費用由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。如租期不足三月，則退場費由乙方承擔，乙方應在設備退場前五日內通知甲方。
4、工作時間：每月工作時間不得超過______小時，超出部分按______小時折合一天計算機械租金和機手加班費。
5、油料提供：乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料，否則造成的停機損失由乙方承擔。
6、設備維修：乙方應協助甲方機手作好設備的維修工作，所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過______元以上的部分由甲方承擔，______元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片。濾芯等低值易耗品的費用。
7、設備因故障造成的停工每月累計布超過______天（維修時累計______小時折合一天），若超出三天，則超出的天數不計租賃費。
8、設備租賃期間，乙方如需轉移工地施工，必須征得甲方得書面同意，并保證甲方設備在該協議結束后返回。
七、本合同的附件時本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律 效力。本合同附件包括：租賃合同 附表。租賃機械收據。及甲。乙雙方通過協商做出的補充規定。
八、爭議的解決：_______________
有關本合同的一切爭議，甲。乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成，提交甲方所在地的仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師 費由敗訴方承擔。
九、本合同一式二份，由甲。乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章（合同章）之日起生效。
十、如本合同未加蓋甲方合同章，則視為無效合同。
甲方：___________________ 乙方：______________
法人代表：_______________ 法人代表：___________
委托代理人：_____________ 委托代理人：__________
地址：_________________ 地址：________________
電話：_________________ 電話：________________
傳真：________________ 傳真：________________
開戶行：_____________ 開戶行：______________
帳號：______________ 帳號：______________
機械租賃合同 篇3
上訴人金壇市第三建筑安裝工程有限公司（以下簡稱B公司）因與被上訴人北京A建筑機械設備租賃有限公司（以下簡稱A公司）、原審第三人北京C房地產開發有限公司（以下簡稱C公司）之間租賃合同糾紛一案，不服密云縣人民法院（20xx）密民初字第438號民事判決，向本院提起上訴。本院于20xx年8月31日受理后，依法組成由法官孫田輝擔任審判長，法官張巖、劉茵參加的合議庭，并于20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理，上訴人B公司的委托代理人蔡文偉、戴軍華，被上訴人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
A公司一審起訴稱：20xx年8月10日，B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同，B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺，用于C花園24、25號樓施工。A公司塔吊于20xx年10月3日進場，B公司使用至今也未退還塔吊，至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元，B公司僅支付12 000元，尚欠191 851.45元。現工地已停工，塔吊仍未返還，租賃費也未支付，故A公司訴至法院，要求解除雙方租賃合同，B公司返還A公司塔吊（登記編號為MY-T01151號，出廠編號182號），支付進場費及租賃費至20xx年3月5日，共計191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天，按日租賃費453.33元計算，共計165 465.45元），并負擔本案訴訟費。
A公司向法院提交以下證據予以證明：租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。
B公司一審答辯稱：C花園四標段工程確系B公司承建，但B公司已將該工程轉包給付中榮，并由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任，故該工程項下產生的義務應由付中榮與C公司承擔；A公司出具的租賃合同原件公章不清楚，無法辨別是否為B公司所蓋；A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建筑安裝工程有限公司第九項目部（以下簡稱九項目部）章，B公司并無此下屬部門，該結算單與B公司無關；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據，故不同意A公司的訴訟請求。
B公司向法院提交以下證據予以證明：工程承包協議。
第三人C公司一審述稱：C公司為工程開發商，與本案的租賃合同無關，作為第三人也不需承擔任何責任。
第三人C公司向法院提交以下證據予以證明：承諾書。
經一審法院庭審質證，三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議，法院予以確認。
三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議：
一、A公司提交的租賃合同原件及復印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此系列證據目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關系、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚，無法辨認是B公司公章。B公司沒有九項目部，工程包給了付中榮，毛潔林是付中榮下屬，而張杰也不是B公司人員。故對上述證據不予認可；第三人C公司認為此系列證據均與第三人無關。法院認為，綜合全案情況對上述證據的真實性、關聯性及合法性可以認定。
二、B公司提交的工程承包協議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮，并由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協議已被否定。A公司認為此兩份證據與A公司無關。法院認為，本案為租賃合同糾紛，對于涉案工程的承包等相關事項與本案無關，故法院對該兩份證據不予采信。
一審法院根據上述認證查明：20xx年8月10日，A公司與B公司簽訂租賃合同，約定B公司租賃A公司塔吊，用于長城環島南側工地，機械進出場費13 000元，機械租賃費用實行包月制，30天為一個月，月租費13 600元，每月底結賬一次等內容。合同上蓋有B公司公章，并有毛潔林簽字。后A公司塔吊（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）運到B公司工地。20xx年11月28日，B公司為A公司出具了結算單，結算單顯示，20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元，結算單蓋有九項目部章并有毛潔林簽字。20xx年3月6日，九項目部張杰簽字證明，塔吊于20xx年3月6日正式運行。20xx年5月31日，北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告，檢驗報告顯示，工程名稱為C花園四標段24、25號樓，樣品統一編號為密 BT01151，樣品產權單位為北京A建筑機械設備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。
另查，20xx年8月3日，C公司（發包人）與B公司（承包人）簽訂建設工程施工合同，由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程于20xx年6月20日停工至今�，FA公司塔吊仍在C花園工地處。
再查，（20xx）密民初字第7051號民事判決認定，B公司存在下屬九項目部，且九項目部曾授權毛潔林為公司采購材料、主管負責購進材料，對外簽證。此判決現已生效，B公司未提出上訴。
一審法院認為：A公司與B公司簽訂的租賃合同，是雙方當事人的真實意思表示，該合同依法成立并生效，當事人雙方均應依約履行合同義務。經B公司下屬九項目部確認，20xx年共計發生租賃費25 386元，此款B公司應予給付，B公司對九項目部的存在表示異議，但并未舉證證明，B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任，但因擔保合同屬內部約定，故對B公司此辯解意見，法院不予采信；B公司承認C花園四標段工程確系其承建，而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認，A公司塔吊確實用于C花園四標段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新開始運行，至A公司主張的20xx年3月5日，A公司塔吊一直處于C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工，但B公司并未向A公司發出停工通知，且塔吊繼續在B公司工地處，A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費（按日租賃費453.33元計算）。另B公司尚欠A公司進場費13 000元，已付A公司租賃費12 000元。綜上，B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元，對A公司此項訴訟請求，法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑒于該工地仍處于停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑒于該工地仍處于停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。租賃合同解除，A公司有權收回塔吊，鑒于該塔吊仍在C花園工地，而工程已停工，故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據此，法院為保護當事人的合法權益，維護社會正常的經濟秩序，依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第（四）項、第九十七條、第二百二十六條之規定，判決：一、解除A公司與B公司于二OO七年八月十日簽訂的租賃合同；二、B公司于判決生效后十日內給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分； 三、第三人C公司于判決生效后十日內返還A公司塔吊一部（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
機械租賃合同 篇4
出租方：（以下簡稱甲方）
承租方：（以下簡稱乙方）
經甲乙雙方協商，本著雙方互利合作的原則，訂立如下合同：
一、工程地點：
乙方根據工程建設的需要，特向甲方租賃挖掘機壹臺。
二、租賃時間
從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止
三、租賃方式、費用結算時間
挖機租賃采用月租制：無論晴、雨、雪天氣，每月按元（大寫：），每月租賃費用于次月日之前結算完上月的費用，工程完工一次性結算所有費用。
四、工作時間及超時計算
挖機每月工作時間最高為小時，如在本月內有走出時間，則按每小時元計算，時間以挖機計時器為準，如沒有達到時間則按月計算。
五、挖機進出場費用
租賃時間如不滿三個月，乙方承租挖進出場費元，超過三個月乙方承擔進場費
六、乙方的權利和義務
�。�1）乙方可以根據自己的施工進度，在安全施工情況下，安排機械每天的工作時間。
（2）乙方提供挖機駕駛員和管理人員的吃、住及挖機燃油，因燃油造成的停工損失，由乙方負責。
（3）在施工工地工作范圍內工作，乙方應保證甲方工程機械及駕駛同的生命安全，因乙方指揮不當造成的安全責任事故，由乙方負全責，因自然災害造成的損失，由甲、乙雙方各負一半責任。
（4）乙方必須保證甲方挖機時、出場時的道路暢通。
�。�5）乙方支付給甲方所有費用均以現金支付。
七、甲方的權利和義務
�。�1）甲方應保證機械正常使用，定期（每月有天時間）保養機械。
�。�2）甲方駕駛員在保證工程機械及自身安全的情況下，應無條件的服從乙方指定人員的調度、指揮施工。
�。�3）在停工休息時間內，乙方應協同甲方駕駛員放置好工程機械以及保證其安全。
�。�4）甲方收租賃費用后出具收據，不承擔任何稅費。
八、違約責任
�。�1）乙方如不能按時結算租賃費用，超過一天，按月租賃費用1%計算違約金。
九、其它
�。�1）如有異議，另行協商解決，本合同產生的糾紛若不能協商解決，可通過法律程序來解決。
（2）本合同一式二份，具有同等法律效力，雙方各執一份，簽字生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
機械租賃合同 篇5
出租方：(以下簡稱甲方)
承租方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確權利和義務關系，經雙方協商一致，特簽定如下合同：
一、現因承租方施工需要，向出租方租賃大型施工機械，安裝高度米，安裝地點
二、租賃期限，從預計租賃使用至。
三、租賃費結算
1、機械進、退場費由承租方負責。
2、凡出租方提供的腳具吊、鏟車、人員等費用(簡稱拆裝費)，應向承租方收取金額元。
3、超出標準
4、租金及付款方式：每月收取租金為元整，出租方應于每月5號前向承租方商量支付上月租金。
5、本合同經雙方簽訂后，承租方應向出租方預付元，作為履行本合同定金。
6、上級機關或相關主管單位驗收塔吊，資料有出租方負責，費用由承租方負擔。
四、租金的發票由出租方公司開具正式發票。
五、合同雙方權利和義務：
1、出租方有按月收取租賃費用的權利及調度權。
2、承租方在設備正常情況下，有安排機械人員作業的`權利。
3、承租方應按期向出租方支付機械租賃費及操作工的工資。
六、其他的約定：
1、承租方應按出租方提供的圖紙尺寸按時完成基礎及機械附墻鐵件的預埋，并提供基礎砼試壓單，質量檢驗合格證明，以便出租方實施安裝及塔機驗收。
2、自簽訂合同日起在____日內起進行安裝，超過____日不進行安裝的，承租方可以要求解除合同，出租方承擔一切經濟損失。
3、承租方應為出租方進場安裝，拆卸機械提供方便，承租方應按要求對作業場地道路進行清理、修理、對妨礙拆裝、作業的機械物應予拆除。
4、出租方配備二名操作人員，承租方應為出租方的操作人員安排食宿，并為租賃設備提供合格、匹配的潤滑油，租賃機械在維修期間，出租方不承擔其他費用損失。機械出現較大故障，出租方應在24小時內修復，如超過48小時扣除修理期內的租金。并承擔一切經濟責任。
5、承租方應嚴格遵守機械安全操作規程，對違章指揮，強行安排超負荷作業而造成的機械或人身傷害事故，其責任由承租方負責，出租方不承擔一切安全事故和責任。
七、本合同未盡事宜，雙方可協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式份，合同雙方各執份，本合同自雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
機械租賃合同 篇6
甲方(出租方)：
乙方(承租方)：
甲乙雙方經平等友好協商，就乙方承租甲方工程機械設備用于 工程一事達成一致意見，共同簽署本合同并嚴格按約履行。
一、 租賃設備概況。
設備名稱：
規格型號：
數量(臺)：
隨機配件:
隨機人員(人數)：
機油讀數：
柴油讀數：
設備計時器讀數：
二、租賃期限。
本合同的租賃期間自 年 月 日至 年 月 日，共計 個月。如租賃設備提前交付或者遲延交付的，則租賃期間自實際交付之日起計算。
三、 租賃設備進退場時間及費用。
甲方應保證將本合同租賃設備于 年 月 日前進場，在收到乙方的退場通知之日起三日內將設備退場。進退場費用由乙方承擔，費用合計 元，自費用發生之日起三日內由乙方支付給甲方。
四、 租金及支付。
1、租金按月計算，每月租金 元，于設備進場之日起開始計算至乙方通知退場之日起第三日。如超出部分的租賃時間不足一月，則超出部分按 元/日計收租金。
2、租金由乙方自設備進場后第二月的進場日(如3月3日進場，則支付日為4月3日)支付至甲方賬戶(開戶行： ，戶名： 賬號： )或者直接支付現金。乙方改變支付方式的，應取得甲方書面同意。
3、乙方不要求提供上述租金的正式發票。
五、出租權利保證及轉租、轉讓權利限制。
1、甲方保證對本合同租賃設備擁有合法的出租權利;
2、乙方在未取得甲方書面同意的情況下，不得將本合同租賃設備進行轉租、轉讓;
3、乙方未取得甲方書面同意的情況下，不得變更本合同租賃設備的使用工地。
六、租賃設備工作時間及操作。
1、本合同租賃設備的正常工作時間為 小時/月以內(以設備計時器讀數為準)，超過的，按 元/小時計算，該數據于每月的租金支付日核對一次，當月核算，與租金一同支付，不累計。
2、乙方不得強令甲方租賃設備操作人員冒險違章操作。對于不符合技術安全要求的操作行為，設備操作人員有權予以拒絕。
七、租賃設備的保管、運轉費用承擔及操作人員的食宿承擔等。
1、乙方自本合同租賃設備進場之日起承擔設備保管責任，為甲方設備操作人員提供安全的食宿。
2、因乙方保管不當造成的租賃設備損壞或丟失，由乙方全額負責賠償。
3、乙方承擔租賃設備運轉所需的燃油費用。
4、如乙方認為甲方提供的設備操作人員嚴重不稱職，不能完成乙方工作任務，乙方有權要求甲方在七日內更換設備操作人員。
八、租賃設備的保養及維修。
甲方承擔租賃設備的保養及維修責任，乙方應允許甲方每月總計三天的機器保養維修時間，超過三天不足十天的，乙方有權按比例扣減租金，超過十天而甲方又未能提供其他同類替代設備的，乙方有權解除本合同。
九、違約責任及損失承擔。
1、甲方未能按時進場的，每遲延一天向乙方支付違約金 元，超過 天的，乙方有權解除合同。
2、乙方未能按時足額支付租金及進退場費用的，按欠付數額的 向甲方支付違約金，超過 天仍未足額支付的，甲方有權解除合同。
3、乙方未經甲方書面同意將本合同租賃設備進行轉租或者使用于本合同約定以外的工地的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金 元
4、甲方要求提前退場的，應向乙方支付違約金 元，退場費用由甲方自行承擔。
5、乙方要求提前退場的，應向甲方支付違約金 ，退場費用由乙方承擔。
6、因甲方設備操作人員違規操作(包括未持證操作)導致的損失由甲方承擔;因乙方強令冒險違章作業或者指揮失當導致的損失由乙方承擔。
7、租賃設備進退場時在工地施工范圍內運輸所致的損失由乙方承擔，施工范圍以外的運輸所致的損失由甲方承擔。
8、因甲方原因導致第三人主張本合同租賃設備權益導致乙方損失的，甲方應承擔賠償責任。
十、爭議解決。
雙方因履行本合同所產生的任何爭議由合同履行地人民法院管轄。
十一、其它
本合同一式兩份，甲乙各一份，自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
機械租賃合同 篇7
承租人(甲方)：
出租人(乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》《建設工程安全生產管理條例》的規定，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，經甲乙雙方協商一致，就甲方向乙方租賃建設工程機械的相關事宜達成如下協議：
第一條 租賃機械名稱、及租金計算與支付
1、租金計算方式：按月計算。不足月的尾數日租金按月租金處以30天乘以實際使用天數計算。
2、支付方式：每月支付租賃費的70%，余款待塔吊報停后年底付清。
第二條 使用地點、項目名稱和工作內容
1、使用地點：
2、項目名稱：項目
3、工作內容：垂直水平運輸
第三條 租賃期限
暫定自________年____月____日至________年____月____日(具體以甲方《開報停單》為準)。
第四條 租金計算
1、自安裝檢測合格之日起計算租金，工程機械租金期滿，甲方通知乙方拆除后次日起停止計算租金。
2、由乙方進行維護保養作業時，甲方應安排合理的機械維修和保養時間。每月累計維修保養時間超過20小時的部分，甲方可扣減相應的租金。乙方在機械工作間隙期或待工期間所做維護保養，不計算在維修時間內。
第五條 進出場費用
租金機械進出場費及檢測備案費用：附著在層建筑物的塔吊為該塔吊一個月的租金，附著在層建筑物的塔吊為35000元，附著在層建筑物的塔吊 為45000元。
第六條 定金和其他費用
1、機械操作和維修人員在工地吃住等費用由乙方支付。
2、檢測備案費用由乙方承擔。
第七條 機械交接與驗收
乙方向甲方移交機械時，雙方應就交付機械的型號、規格、附件、數量、質量等共同驗收并簽署《交接清單》法律法規規定起重機械必須由具備相應資質的安裝施工企業承擔安裝。安裝調試并檢測合格才能投入使用，安裝調試、檢測合格之日視為乙方向甲方移交機械。
第八條 操作、維護與管理
1、雙方約定機械由乙方負責操作與維護。操作、維護等上崗人員配備應符合國家或市法律法規的要求，也可委托具備相應資質的專業公司承擔機械的操作與維護，受托方行為視為該委托方行為。
2、塔吊指揮由甲方負責安排。
3、因故障造成機械無法正常作業的，乙方應當接到通知后二小時內到達現場維修。乙方自接到維修通知起四小時內未能修復的，自第六小時起免收租金直至機械恢復正常作業日止。
第九條 雙方權利義務
甲方權利義務
1、有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械。
2、有權要求乙方按照合同約定提供機械的維修保養服務。如因乙方原因導致機械毀損、滅失或者出現故障無法使用的，甲方有權解除合同或要求乙方更換同等型號、性能的機械，并要求乙方賠償甲方損失。
3、應當按照合同約定的時間、方式和金額支付租金。
4、應當為乙方提供機械進出作業、其他維護作業的協助和便利，按時接受乙方交付的機械。
5、應當為機械提供安全作業環境，負責機械設備在施工現場的看護，保護設備的安全。如因甲方原因造成機械毀損、滅失，應向乙方賠償。
6、未經乙方書面同意，甲方不得轉租機械，不得對機械設施進行變動。
乙方權利義務
1、有權按照合同約定收取租金。
2、因甲方原因導致的機械毀損、滅失，有權要求甲方賠償。
3、應當按照約定的時間、地點向甲方提供合同約定的機械，不得提供淘汰、報廢、檢驗檢測不合格的機械。
4、應當提供法律法規規定的生產廠家、生產許可證、產品合格證等文件，需要到監管部門備案的，乙方應當提供或辦理備案手續。
5、應當向甲方提供機械的使用環境、安全使用要求、操作維護注意事項等必要的技術資料或技術說明。
6、應當提供技術保障，承擔租賃期間的維修保養義務。
7、合同約定由乙方提供的操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度，并應拒絕甲方提出的違章指揮。
第十條 違約責任
甲方違約責任
1、未按有關法律法規規定或合同約定的方法使用機械，致使租賃機械收到損失，乙方有權解除合同并要求甲方賠償損失。
2、未經乙方書面許可擅自將機械轉租的，乙方有權解除合同并要求甲方賠償損失。
3、未經乙方書面許可擅自改善或增設他物的，乙方有權要求甲方及時恢復原狀或者賠償損失。
乙方違約責任
在合同期間因乙方原因(包括乙方指派的操作、維護人員的行為，但乙方按照合同約定對機械進行維修保養的時間除外)導致機械停工的，每停工一天，甲方除扣減相應租金外，可要求乙方支付相當于機械日租金300%的違約金。凡停工超過____日的，甲方有權解除合同并向乙方追償損失。
第十一條 不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起____日內向對方當事人提供證明。
第十二條 爭議解決
本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，也可由行業主管部門調解，協商或者調解不成的，可向____市人民法院提起訴訟。
第十三條 其他條款
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同及附件共4頁，一式四份，具有同等法律效力，其中甲方二份，乙方二份。
2、本合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
4、合同簽訂地：市
甲方須保證25汽車吊安拆條件，其他約定：高出部分由甲方承擔;租賃費不含稅金，如需開具稅票，稅金由甲方春節報停不超過45天;塔吊預埋件每臺三千元，如甲方挖出歸還乙方不收費用。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
【【精品】機械租賃合同模板集錦7篇】相關文章：
【精品】機械租賃合同模板集錦5篇01-03
【精品】機械租賃合同模板合集9篇01-03
簡單的機械租賃合同模板11-30
【精品】租賃合同模板集錦7篇01-01
【精品】租賃合同模板集錦8篇12-31
【精品】機械租賃合同錦集8篇12-29
簡單工程機械租賃合同模板11-30
道路機械租賃合同12-25
關于機械租賃合同模板合集九篇01-06
機械租賃合同模板合集七篇01-04