工程設備租賃合同

時間：2024-08-01 18:16:18 租賃合同我要投稿

工程設備租賃合同合集15篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同在生活中的使用越來越廣泛，它也是實現專業化合作的紐帶。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編為大家收集的工程設備租賃合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

工程設備租賃合同合集15篇

工程設備租賃合同1

　　（以下簡稱甲方）

　　（以下簡稱乙方）：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商一致，特簽訂本合同。

　　一、設備名稱、數量及規格型號：

　　二、設備使用點：。

　　三、租賃時間：租賃期限暫定個月（含節假日），設備起用和停用時間雙方議定為：租賃設備乙方安裝調試完畢并向安監站報驗獲得《使用登記牌》，且持證人員到位后為起租日（當日開始連續計算租金，由甲方簽字后認可）。租金連續計算至合同履行完畢。春節期間乙方可以報停，報停時間不得超過20日。如甲方停用乙方設備，通知乙方設備出場之日起為止租日。

　　四、租賃價格及付款方式：

　　1、設備租賃費每月，不足月按天折算，租賃期間租金每30天結算一次，月結月清。

　　2、設備進退場、安裝、檢測、日常保養、維修和拆卸均由乙方負責。全部費用監站報驗獲得《使用登記牌》時一次付清。

　　3、設備操作工由乙方負責安排，工資含在租賃費內，保證操作工持證上崗，按操作規程安全操作，工作時間滿足甲方工程施工需要（上午6：30—11：30，下午13：00—18：00）。

　　五、所有權及使用權

　　1、設備在租賃期內，所有權屬乙方，甲方享有使用權，但不得轉讓，轉借或作為財產抵押。未經乙方同意，亦不得在設備上增加或拆除任何部件和遷移安裝地點。乙方有權檢查設備的使用和完好情況，甲方應提供一切方便。

　　2、設備應購買保險，費用由乙方負責，乙方應嚴格按照升降機安全操作規程操作，并負責設備的日常維修和保養、檢測，日常維修、保養、檢測應選擇在雨天且不影響甲方施工。

　　六、雙方的權利和義務：

　　1、甲方的權利和義務：

　　1。1甲方負責施工升降機混凝土基礎，乙方負責預埋件的預埋，技術質量符合乙方提供的圖紙要求，并向乙方提供相關資料。

　　1。2有權要求乙方根據工程進度及時做好升節安裝工作以滿足工程進度要求（升節、附墻必須提前三個工作日通知乙方），但每次加節高度不得低于18米。甲方負責安排附墻架所需安全走臺的搭建與拆除。

　　1。3施工升降機到工地后，如無法一次性安裝到位，甲方必須將標準節、附墻架及配件妥善保管在塔機作業區內，以便下次順利安裝。

　　1。4維護施工場所正常秩序，保證乙方人員、設備安全，承擔甲方原因造成的.安全和機損事故責任及相應的經濟損失。

　　1。5設備操作司機由乙方負責配備，操作人員必須持證上崗，遵守設備安全操作規程，甲方不得強令操作人員違章作業，并要求相關專業技術人員每天下班后停機對設備進行檢查保養。

　　1。6負責提供施工升降機專用電箱和設備正常運轉所需電源及容量并接至電控箱內。租賃期間所耗電費由甲方承擔。

　　1。7負責乙方進出場的場地、道路的平整并為設備進出場提供必要條件，施工升降機安裝、拆除退場時指派一名有經驗人員協調有關事項。

　　1。8施工升降機退場時，必須將施工升降機的相關資料退還給乙方，不得扣留。

　　2、乙方的權利和義務：

　　2。1提供符合國家標準，市安監站規定質量可靠的施工升降機。由乙方安排操作人員并持證上崗。

　　2。2向甲方提供施工升降機基礎施工圖紙及相關資料，參與施工升降機基礎定位及基礎完成之后的驗收工作。

　　2。3負責施工升降機的安裝、附墻與拆卸專項施工方案的編制、審核。

　　2。4負責該施工升降機的安裝、頂升、附墻及拆卸工作。

　　2。5設備在租賃期間的所有權屬于乙方。

　　2。6甲方違約欠款，乙方有權停機，有權提前拆除租賃設備，并向甲方追索相關經濟損失。

　　2。7乙方應在下班后或雨天，且不影響甲方正常施工時對設備進行日常維修、保養、檢測等，當設備出現突發故障時必須及時派人修理，排故時間不超過2個小時。每次故障維修影響甲方施工超過2個小時的，扣除當天租賃費。

　　八、違約責任：

　　1、雙方應嚴格履行合同條款，否則違約方必須承擔違約所造成的全部經濟損失。

　　2、甲方必須嚴格按合同規定的時間、金額向乙方支付各種費用，否則乙方有權每日按應收金額千分之三向甲方收滯納金。

　　九、其它約定：

　　1、本合同管轄地為乙方所在地。

　　2、設備及操作人員均由乙方提供，若發生任何安全責任事故，均由乙方承擔，甲方不承擔任何連帶責任。

　　3、本合同未盡事宜，雙方協調一致后另補充規定，其補充規定與本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________　　　　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程設備租賃合同2

　　甲方(承租方)：___________________

　　乙方(出租方)：___________________

　　根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等互利、合作共贏的基礎上，就甲方場地及設施租賃給乙方使用的事宜，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：租賃期限租賃期限為：自____年____月____日起至____年____月____日止。活動完畢撤場。

　　第二條、租賃場地與設備

　　1、租賃場地位置位于，合計：___________________元

　　2、租賃標的.物包括：____________________________________

　　第三條：付款方式

　　1、合同簽訂后，甲方支付乙方定金(合同金額的50%)，￥大寫人民幣：___________________以給乙方。項目完畢后，甲方向乙方一次性支付合同余款，￥元(大寫人民幣：___________________)，不得超過三日，此合同從雙方簽定之日起生效。

　　2、收款人資料開戶銀行：___________________

　　戶名：___________________

　　賬號：___________________

　　3、甲方支付乙方款項時，請認準乙方公司收據，并將收據或發票妥善保管。甲方若在無乙方收據或發票情況下支付了款項，按未付款處理。

　　第四條、甲方責任：甲方按約定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金額按每天萬分之五賠付滯納金。

　　第五條、乙方責任：乙方應按本合同規定的時間和地點將上述設備安裝、調試好，確保活動期內正常使用。

　　第六條、未盡事宜：雙方協商解決。協商解決的方案作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力，合同一式兩份，雙方各執一份，雙方代表簽字生效。任何一方不得隨意取消合同。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　簽約代表：______________簽約代表：________________

　　____年____月____日____年____月____日

工程設備租賃合同3

　　出租方：(以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關法律、法規規定，雙方本著平等互利原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經充分協商簽訂以下合同。

　　第一條甲方同意將下列表中應由乙方支付給甲方費用租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數量以甲方收、發貨明細表實數為準，租金計算以收、發貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。

　　1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。

　　2、賠償費如不執行上表單價，結算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結算。

　　第二條乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章營業執照復印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經辦人)身份證復印件，并按租賃物數量多少向甲方繳納押金元(大寫： )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結算時在完清各項手續后方能退還。

　　第三條租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結束時間。租賃期不足一個月按一個月(30天)計算，一個月及其以上按實際天數計算，法定節假日除春節三天不計租金外，其余照計。

　　第四條乙方每月底必須向甲方以轉賬或現金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權終止合同，收回租賃各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應按實支付。

　　第五條乙方對甲方出庫物資應進行當場檢查驗收，凡不符質量標準物資應當場拒收，否則，由此而造成大小安全事故或其它經濟損失與甲方無關。

　　第六條違約責任

　　1、甲乙雙方違反本合同有關規定均屬違約，違約方應按租金總額30%支付違約金給守約方。

　　2、乙方應在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應付租金總額3%向甲方支付違約金。

　　第七條賠償約定

　　1、乙方不得私自轉借、轉租甲方物資，一經發現，其租金按原租金五倍賠償。

　　2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規格、尺寸等)應按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時市場價賠償。

　　3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。

　　4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數量后為止。

　　第八條乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管元，扣件元，由乙方承擔。

　　第九條其它：

　　第十條本合同一式二份，每份共2頁，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。更改之處需經雙方簽章認可，否則無效。本合同糾紛由雙方協商解決，直至訴訟到甲方所在地人民法院。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設備租賃合同4

　　承租方（簡稱甲方）：_________

　　出租方（簡稱乙方）：_________

　　因工程需要，甲方租用乙方工程機械設備，本著公正、公平、合理的原理，經雙方友好協商，按《中華人民共和國合同法》的有關規定，達成如下協議：

　　一、設備型號：數量：_________

　　二、租賃期限（時間）：工程機械設備的租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。

　　四、甲方應該安排好機械作息時間。

　　五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

　　六、機械設備只能由乙方指定的.操作工操作，其他人員不得上機操作。

　　七、違約責任：由違約方負責。

　　八、本合同未盡事宜，雙方友好協商解決。此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字之日起生效，機械退場辦清退租手續，款項結清時，本合同自動失效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設備租賃合同5

　　出租方：_________(以下簡稱甲方)

　　承租方：_________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關法律、法規的規定，雙方本著平等互利的原則，以嚴守合同、信譽至上為準則，經充分協商簽訂以下合同。

　　第一條甲方同意將下列表中應由乙方支付給甲方費用的租賃物資租賃給乙方使用，其租賃數量以甲方收、發貨明細表實數為準，租金計算以收、發貨明細表或出庫單、花碼單簽收時間為起止時間。

　　1、所租物資須按每米鋼管配一套扣件進行配套。

　　2、賠償費如不執行上表單價，結算時鋼管可按重慶新生機電有限公司(即二監獄)銷售價賠償，損壞扣件按市場價賠償，運費、下車費則按實際結算。

　　第二條乙方所租上表物資，須向甲方提供蓋有鮮章的營業執照復印件、法人委托書(或擔保書)、受托人(或經辦人)身份證復印件，并按租賃物數量的'多少向甲方繳納押金_________ 元(大寫：_________ )。押金不得中途抵扣租金，不計利息，辦理結算時在完清各項手續后方能退還。

　　第三條租賃期限不得少于一個月，但最長不得超過乙方當時單個工程結束時間。租賃期不足一個月的按一個月(30天)計算，一個月及其以上的按實際天數計算，法定節假日除春節三天不計租金外，其余照計。

　　第四條乙方每月底必須向甲方以轉賬或現金方式付清當月全部租金，不得拖欠，否則，甲方有權終止合同，收回租賃的各種物資，原租金、賠償費、上下車費，乙方應按實支付。

　　第五條乙方對甲方出庫的物資應進行當場檢查驗收，凡不符質量標準的物資應當場拒收，否則，由此而造成的大小安全事故或其它經濟損失與甲方無關。

　　第六條違約責任

　　1、甲乙雙方違反本合同的有關規定均屬違約，違約方應按租金總額的30%支付違約金給守約方。

　　2、乙方應在每月底前按時支付租金，反之則從次月起每天按應付租金總額的3%向甲方支付違約金。

　　第七條賠償約定

　　1、乙方不得私自轉借、轉租甲方物資，一經發現，其租金按原租金五倍賠償。

　　2、租賃物資如有丟失或損壞(如鋼管壓扁、斷裂、孔洞、反翹變形、扣件破裂、缺損以及改變原樣物資規格、尺寸等)應按本合同第一條表列物資約定賠償價格賠償或按歸還當時的市場價賠償。

　　3、租賃物資送還時，乙方必須按本合同第一條表列金額向甲方賠償一次性維修費(如除銹、清污、機油、防銹漆、人工費及原材料費等)。

　　4、乙方未還清所租物資前，不論使用與否，均視為在租，不能中斷租金，須續算至還清甲方物資或照價全額賠償其短少數量后為止。

　　第八條乙方提貨或返還物資時，必須提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地點自提或交還，其上、下車搬運費按每噸鋼管元，扣件元，由乙方承擔。

　　第九條其它：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設備租賃合同6

　　出租方：_________（簡稱甲方）

　　承租方：_________（簡稱乙方）

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直運輸設備：施工人貨電梯。甲乙雙方為明確設備租賃的權利及義務，經共同協商，訂立以下幾條款以便雙方共同遵守執行。

　　一、設備名稱、數量及設備租賃交接地點、使用地方。

　　1、設備名稱：

　　2、租賃數量：

　　3、租賃設備交接地點：

　　租賃使用地點：

　　4、設備使用高度：

　　二、租賃期限及日期：

　　1、租賃期限自年月日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用，可續簽補充協議，但必須提前十五天通知甲方，辦理續租手續。

　　2、租賃日期：合同經雙方簽字蓋章生效后于年月日安裝驗收，或安裝三天后開始計算租賃費至設備租賃結束停用為止。

　　三、租賃期設備的維修，保養與其它：

　　1、設備租賃期間維護保修工作由甲方承擔。維修一般工作必須在四小時內完成，機構換件不超過8小時，特殊故障在24小時完成，未能解決的扣除相應租賃費。

　　2、甲方設備進入乙方現場后，乙方有義務協助甲方保管好設備的各種附件，并由乙方提供庫房一間用于保管。若發生損壞或丟失由乙方承擔并負責賠償。

　　3、租賃設備的操作人員每臺三人。（工資由乙方承擔）

　　4、租賃設備的操作由乙方負責，費用由乙方支付，由于操作不當發生的安全事故由乙方負責，所發生的費用由乙方承擔。由于違章指揮所發生的費用有責任方承擔。

　　5、甲方設備進入乙方現場后，乙方應安排好設備及各種附件保管和管理工作。

　　四、甲乙雙方責任

　　1、乙方負責設備的基礎施工，基礎必須符合設備的參數要求，滿足設備的使用性能，若因基礎問題（未按甲方提供的數據施工）所造成的一切損失由乙方負責，造成甲方設備損失由乙方承擔。如因甲方所提供的數據錯誤，所造成的損失由甲方承擔。

　　2、乙方不得對所租的`甲方設備進行銷售、轉讓、改制、轉租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有權的行為。甲方有權檢查設備的完好情況，乙方應提供一切方便。

　　3、租賃設備的報驗費由甲方承擔。

　　4、租賃設備納入乙方設備管理范圍。

　　5、乙方提供必要的安裝場地、電源及道路暢通工作，協助甲方做好設備的垂直度、水平度的觀測，電梯附墻安裝孔由項目負責，使之符合規范要求。

　　6、乙方負責教育員工不要亂動設備，未經甲方許可動用設備所造成的安全事故及設備損壞由責任方負責。

　　7、甲方負責提供必要的食、宿便利條件。

　　8、甲方操作人員聽從乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人員不聽從乙方的正常安排，乙方有權退回更換人員，并賠償相應的損失。

　　9、甲方租賃設備由乙方調度，人員24小時聽從乙方安排管理指揮。

　　10、甲乙雙方在施工前要認真勘察現場，工程項目應由甲方按乙方的要求自行編制施工安裝方案，并指定有針對性的安全技術措施，甲方必須嚴格按乙方的要求，納入乙方安全體系管理及規范管理。

　　五、違約責任

　　未經雙方同意，任何一方不得中途變更或銷除合同，違約方按經濟合同法的有關款承擔違約責任。

　　本合同一經簽定，對甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。

　　本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方_________（蓋章）乙方_________（蓋章）

　　甲方代表：_________ 乙方代表：_________

　　日期：_________日期：_________

工程設備租賃合同7

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的`后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

工程設備租賃合同8

　　承租方(以下簡稱甲方)：

　　出租方(以下簡稱乙方)：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》有關規定，按照平等互利的原則，經過雙方協商一致，特簽訂本合同。

　　一、設備名稱、數量及規格型號：

　　二、設備使用點：。

　　三、租賃時間：租賃期限暫定個月(含節假日)，設備起用和停用時間雙方議定為：租賃設備乙方安裝調試完畢并向安監站報驗獲得《使用登記牌》，且持證人員到位后為起租日(當日開始連續計算租金，由甲方簽字后認可)。租金連續計算至合同履行完畢。春節期間乙方可以報停，報停時間不得超過20日。如甲方停用乙方設備，通知乙方設備出場之日起為止租日。

　　四、租賃價格及付款方式：

　　1、設備租賃費每月，不足月按天折算，租賃期間租金每30天結算一次，月結月清。

　　2、設備進退場、安裝、檢測、日常保養、維修和拆卸均由乙方負責。全部費用監站報驗獲得《使用登記牌》時一次付清。

　　3、設備操作工由乙方負責安排，工資含在租賃費內，保證操作工持證上崗，按操作規程安全操作，工作時間滿足甲方工程施工需要(上午6：30-11：30，下午13：00-18：00)。

　　五、所有權及使用權

　　六、雙方的權利和義務：

　　1、甲方的.權利和義務：

　　1.1甲方負責施工升降機混凝土基礎，乙方負責預埋件的預埋，技術質量符合乙方提供的圖紙要求，并向乙方提供相關資料。

　　1.2有權要求乙方根據工程進度及時做好升節安裝工作以滿足工程進度要求(升節、附墻必須提前三個工作日通知乙方)，但每次加節高度不得低于18米。甲方負責安排附墻架所需安全走臺的搭建與拆除。

　　1.3施工升降機到工地后，如無法一次性安裝到位，甲方必須將標準節、附墻架及配件妥善保管在塔機作業區內，以便下次順利安裝。

　　1.4維護施工場所正常秩序，保證乙方人員、設備安全，承擔甲方原因造成的安全和機損事故責任及相應的經濟損失。

　　1.5設備操作司機由乙方負責配備，操作人員必須持證上崗，遵守設備安全操作規程，甲方不得強令操作人員違章作業，并要求相關專業技術人員每天下班后停機對設備進行檢查保養。

　　1.6負責提供施工升降機專用電箱和設備正常運轉所需電源及容量并接至電控箱內。租賃期間所耗電費由甲方承擔。

　　1.7負責乙方進出場的場地、道路的平整并為設備進出場提供必要條件，施工升降機安裝、拆除退場時指派一名有經驗人員協調有關事項。

　　1.8施工升降機退場時，必須將施工升降機的相關資料退還給乙方，不得扣留。

　　2、乙方的權利和義務：

　　2.1提供符合國家標準，市安監站規定質量可靠的施工升降機。由乙方安排操作人員并持證上崗。

　　2.2向甲方提供施工升降機基礎施工圖紙及相關資料，參與施工升降機基礎定位及基礎完成之后的驗收工作。

　　2.3負責施工升降機的安裝、附墻與拆卸專項施工方案的編制、審核。

　　2.4負責該施工升降機的安裝、頂升、附墻及拆卸工作。

　　2.5設備在租賃期間的所有權屬于乙方。

　　2.6甲方違約欠款，乙方有權停機，有權提前拆除租賃設備，并向甲方追索相關經濟損失。

　　2.7乙方應在下班后或雨天，且不影響甲方正常施工時對設備進行日常維修、保養、檢測等，當設備出現突發故障時必須及時派人修理，排故時間不超過 2個小時。每次故障維修影響甲方施工超過2個小時的，扣除當天租賃費。

　　八、違約責任：

　　1、雙方應嚴格履行合同條款，否則違約方必須承擔違約所造成的全部經濟損失。

　　2、甲方必須嚴格按合同規定的時間、金額向乙方支付各種費用，否則乙方有權每日按應收金額千分之三向甲方收滯納金。

　　九、其它約定：

　　1、本合同管轄地為乙方所在地。

　　2、設備及操作人員均由乙方提供，若發生任何安全責任事故，均由乙方承擔，甲方不承擔任何連帶責任。

　　3、本合同未盡事宜，雙方協調一致后另補充規定，其補充規定與本合同具有同等效力。

　　十、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程設備租賃合同9

　　出租方：(以下簡稱甲方)__________________________________________

　　承租方：(以下簡稱乙方)__________________________________________

　　依據《合同法》的有關規則，為清晰甲、乙兩邊的權力職責，依照平等互利、誠實信用的準則,經兩邊洽談一致，特簽定本合同。

　　第一條、租借物的稱號、數量、用處：

　　乙方租借甲方機械設備用于_________________________________________。

　　乙方租借甲方機械設備為：

　　設備類型數量產地編號現值租金/月

　　第二條、租借期限

　　乙方自______年____月____日起租借甲方機械設備至______年_____月____日止。合同期滿乙方如需持續租借，應在本合同期滿前十日內，與甲方重新簽定合同。如未續簽合同也未交還機械設備，視甲方持續租借機械，本合同除租借期限變為不定期外，其他條款持續收效，但甲方有權隨時終止租借聯系，并回收機械。

　　第三條、租金的核算和付出

　　1、租金每月為(大寫) 元(小寫元)，按月核算，每月提早五天付出。對首月施工缺乏月的按月核算租金，末月施工超越25天(含25天)以足月核算租金，未超25天則按日核算租金，每日租金按月租金除以30天核算。

　　2、租借期間準則上每天均勻作業時刻不超越小時(折合1個臺班)，每月累計不得超越___小時(甲方免收租金天數對應的臺班時刻不計入累計時刻)，確因作業所需超出____小時部分應視為加班，按超出作業小時數計收加班租借費，每小時租金按月租金除以240小時核算。

　　3、如因乙方或工地施工方或氣候原因形成罷工或者作業時刻削減等原因，除非合同還有約好外，皆不影響租金的核算，乙方仍要依約付出租金。

　　4、租金付款辦法為：①現金( );②現匯( )。甲方收到后開收款收據。

　　第四條、租借機械的交貨和檢驗

　　1、租借機械在交貨地址，由甲方向乙方(或其代理人)交貨。因不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況形成租借機械推遲交貨時，甲方不承當職責。

　　2、乙方應自收貨時及時在交貨地址查看檢驗租借機械，一起將簽收蓋章后的租借機械的檢檢驗據交給甲方。

　　3、假如乙方未按前款規則辦理檢驗，甲方則視為租借機械已在完好狀況下由乙方檢驗結束，并視同乙方現已將租借機械的檢檢驗據交給給甲方。

　　4、假如乙方在檢驗時發現租借機械的類型、標準、數量和技能功能等有不符、不良或瑕疵等歸于甲方的職責時，乙方應在交貨當天，最遲不超越交貨日期三天內，當即將上述情況書面告訴甲方，由甲方擔任處理，不然，視為租借機械契合本合同及附件的約好要求。

　　第五條、租借機械的運用、修理、保養和費用承當

　　1、租借機械在租借期內由乙方運用。乙方應擔任日常燃油及輔油、修理、保養，使設備堅持杰出的運用狀況，費用由乙方承當。修理一次需替換的零配件_______元以下由乙方擔任承當，在_______元以上由甲方擔任承當。

　　2、作業過程中乙方若不能對設備故障進行掃除，應及時告訴甲方進行修理。正常修理一般不超越三天，租金不予扣減。如超越三天，超出的天數不核算租金，但有必要有甲方機手(操作手)的簽字認可。

　　3、租借機械在裝置、保管、運用等過程中，致使第三者遭受丟失時，由乙方對此承當悉數職責。

　　4、租借機械在裝置、保管、運用等過程中發作的'悉數費用、稅款，均由乙方承當。

　　5、機械租借期間，乙方未征得甲方的書面贊同不得搬運作業地址。

　　第六條、租借機械的運送辦法及運費的承當

　　1、乙方指定運送辦法為：①汽運( );②鐵運( )。

　　乙方租借甲方機械，如租期缺乏個月，乙方承當雙程(進場及返程)運費，如租期在個月以上，則租借機械的進離場的運費由甲、乙兩邊各承當一半，即進場費由乙方承當，離場費用由甲方承當。

　　第七條、甲方的權力和職責

　　1、甲方按約好交給租借機械，并在租借期限內確保租借物契合約好用處。

　　2、甲方應確保租借物在租借期限不被第三人建議權力。

　　3、甲方為租借機械裝備操作手____名，其每人工資_____元/月，由_____方擔任承當，并擔任組織操作手的食宿，其食宿費用由_____方擔任承當。機械操作手不承當施工技能職責，但有必要遵守乙方的辦理，遵守乙方的規章制度，按乙方的要求進行施工。

　　4、乙方付出悉數的租金后，甲方應供給在其所在地開具的的應稅發票。

　　第八條、乙方的權力和職責

　　1、乙方有必要按合同約好付出租金。

　　2、在租借期間，本合同所列租借機械的所有權歸于甲方。乙方對租借機械只要運用權，沒有所有權。乙方在占有、運用租借機械期間，非因甲方原因導致的危險和職責(如查封、扣押、被盜、被損毀、滅失或乙方包含工地施工方指揮有誤等)由乙方負悉數職責(被盜、被損毀、滅失的應按機械的購買價格予以補償)。租借期間發作的人身傷害事故應由乙方承當悉數補償職責。

　　3、乙方有權按約好的辦法、地址和租借物的性質運用租借物。設備進離場時，乙方應供給無償的人工機械效勞，離場時有必要給甲方簽署設備離場證明。若乙方未實行簽字手續，離場時刻則以機械操作手或運送單位(運送司機)承認的離場時刻為準。

　　4、乙方在租借期間應妥善保管租借物，未經甲方書面贊同，乙方不得在租借物上增加或撤除零部件。

　　5、在租借期間，乙方如將租借機械轉租給第三人，有必要征得甲方書面贊同。

　　6、乙方不得以任何理由對設備進行典當，不然形成的悉數結果由乙方承當。

　　7、未經甲方書面贊同，乙方不得告貸給甲方機械操作手，不然甲方概不認可。

　　第九條、違約職責

　　1、在租借期間，如租借物被第三人建議權力，甲方應承當因而給乙方形成的悉數丟失。

　　2、乙方有必要按合同約好付出租金，不然，甲方有權停機待款，但停機期間依然核算租金。如乙方付款后持續租(使)用，停機期間所形成的丟失均由乙方擔任。

　　3、在租借期間，乙方如未征得甲方書面贊同將租借機械轉租給第三人，甲方除有權直接免除合同，要求乙方付出轉租期間的租金外，還有權要求乙方承當轉租期間租金20%的違約金。

　　4、未經對方贊同，任何一方不得半途改變或違法免除本合同;任何一方若有違背，都應向對方償付本合同總租金額____%的違約金。

　　5、乙方未按合同約好付出租金時，甲方有權采納下列辦法：

　　(1)要求乙方及時付清租金和其他費用，并由乙方每逾期一日按所欠租金萬分之五付出違約金，直至悉數付出結束。如違約金缺乏以補償甲方的實踐丟失，則乙方應按實踐丟失向甲方承當補償職責;

　　(2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金，甲方有權終止本合同，乙方應償還租借機械，不然應補償給甲方形成的悉數丟失(包含返程運費)。

　　第十條、爭議的處理

　　凡因實行本合同所發作的或與本合同有關的悉數爭議，甲、乙兩邊應經過友愛洽談處理;假如洽談不能處理，由甲方所在地法院判決。如因乙方欠付租金而產生糾紛，則甲方所聘律師費、交通費、食宿費等費用皆由乙方承當。

　　第十一條、未盡事宜，兩邊另行洽談處理，本協議一式兩份，甲乙兩邊各執一份，兩邊簽字蓋章后收效。

　　出租方(甲方)：承租方(乙方)：

　　托付代理人：托付代理人：

工程設備租賃合同10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、設備型號：數量：

　　二、租賃期限（時間）：工程機械設備的`租賃方式為月租。甲乙雙方不得以任何理由和任何形式改變月租方式。

　　三、租金及支付：月租，每月租金元整（大寫：_____元）人民幣，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停產或氣候原因以致完不成工作，均由甲方自行負責，乙方租金仍按月租標準計收。

　　四、甲方應該安排好機械作息時間。

　　五、甲方在租賃乙方機械期間機械所有權歸乙方，甲方不得擅自轉租或抵押。

　　六、機械設備只能由乙方指定的操作工操作，其他人員不得上機操作。

　　七、違約責任：由違約方負責。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

工程設備租賃合同11

　　簽訂日期：__________________________________ 合同編號：____________________________

　　承租方：（以下簡稱乙方）___________________________________________________

　　出租方：（以下簡稱甲方）___________________________________________________

　　根據《合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，特簽訂本合同。

　　第一條：租賃機械的名稱：_______________________________________________________

　　規格：_____________________

　　型號：_____________________

　　數量：_____________________

　　使用地點：___________________________________________________。

　　第二條：甲方為租賃機械配備操作手___________名，其每人工資___________元/月，由______方負責承擔，并負責安排操作手的食宿，其食宿費用也由___________方負責承擔。

　　第三條：租賃期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需繼續租用，應在本合同期滿前五日內，重新簽訂合同。

　　第四條：租賃機械的所有權

　　1、在租賃期間，合同附件所列租賃機械的所有權屬于甲方。乙方對租賃機械只有使用權，沒有所有權。

　　2、在租賃期間，乙方如對租賃機械進行改善或者增設他物，必須征得甲方的書面同意。

　　3、在租賃期間，乙方如將租賃機械轉租給第三人，必須征得甲方書面同意。

　　第五條：租金的計算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方辦理退場手續，若乙方繼續使用，應在本合同期滿前五日內重新簽定續租合同。

　　2、租賃期間原則上每xx均工作時間不超過8小時（折合1個臺班），每月累計不得超過_____小時（甲方免收租金天數對應的臺班時間不計入累計時間），確因工作所需超出______小時部分應視為加班，按超出工作小時數計收加班租賃費。設備租賃費按月租結算________元/月，______元/小時，如設備租賃期不足一個月，租賃費按實際天數乘以8小時結算，超出工作小時加班部分，另計收加班費。

　　第六條：保證金

　　經甲、乙雙方協商，甲方收取乙方保證金______________元，作為履行本合同的保證。乙方交納保證金及第一期租金后辦理提貨手續。租賃期間不得以保證金抵作租金。租賃期滿，扣除應付租賃機械的缺損賠償金后，保證金余額應退還乙方。

　　第七條：租賃機械的交貨和驗收

　　1、租賃機械在交貨地點，由甲方向乙方（或其代理人）交貨。因不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況造成租賃機械延遲交貨時，甲方不承擔責任。

　　2、乙方應自收貨時起24小時內在交貨地點檢查驗收租賃機械，同時將簽收蓋章后的租賃機械的驗收收據交給甲方。

　　3、如果乙方未按前款規定的時間辦理驗收，甲方則視為租賃機械已在完整狀態下由乙方驗收完畢，并視同乙方已經將租賃機械的驗收收據交付給甲方。

　　4、如果乙方在驗收時發現租賃機械的型號、規格、數量和技術性能等有不符、不良或瑕疵等屬于甲方的責任時，乙方應在交貨當天，最遲不超過交貨日期三天內，立即將上述情況書面通知甲方，由甲方負責處理，否則，視為租賃機械符合本合同及附件的約定要求。

　　第八條：租賃機械的使用、維修、保養和費用

　　1、租賃機械在租賃期內由乙方使用。乙方應負責日常燃油、維修、保養，使設備保持良好狀態，并承擔由此產生的'全部費用。維修一次使用的配件__________元以下由乙方負責承擔，在_______元以上由甲方負責承擔。

　　2、在工作過程中乙方若不能對設備故障進行排除，應及時通知甲方進行維修。正常維修一般不超過三天，如超過三天，每超一天，應免收乙方相應天數乘以8小時租金。

　　3、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中，致使第三者遭受損失時，由乙方對此承擔全部責任。

　　4、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、稅款，均由乙方承擔。

　　第九條：租賃機械運費的承擔

　　租賃機械的進退場的費用、運費由甲、乙雙方各承擔一半。進場費由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。

　　第十條：租賃機械的毀損和滅失

　　1、乙方承擔在租賃期內發生的租賃機械的毀損（正常損耗不在此限）和滅失的風險。

　　2、在租賃機械發生毀損或滅失時，乙方應立即通知甲方，甲方有權選擇下列方式之一，由乙方負責處理并承擔其一切費用：（1）將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態；（2）更換與租賃機械同等型號、性能的部件或配件使其能正常使用；（3）當租賃機械毀損或滅失至無法修理的程度時，乙方應賠償甲方。

　　第十一條：違約責任

　　1、乙方延遲支付租金時，甲方將在當日停機，如付款后繼續租（使）用，造成的損失均由乙方負責。

　　2、未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同；任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金額____%的違約金。

　　3、乙方如不按期支付租金或違反本合同的任何條款時，甲方有權采取下列措施：

　　（1）要求乙方及時付清租金和其他費用，并要求乙方賠償甲方的損失；

　　（2）終止本合同，收回或要求歸還租賃機械，并要求乙方賠償甲方的一切損失。

　　第十二條：爭議的解決

　　凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決；如果協商不能解決，應提交________仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費用和勝訴方的律師費用應由敗訴方承擔。

　　第十三條：未盡事宜，雙方另行協商解決，本協議壹式肆份，甲乙雙方各執兩份，雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方月租或預付定金后生效。

　　承租方（乙方）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶行：

　　帳號：

　　稅號：

　　出租方（甲方）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶行：

　　帳號：

　　稅號：

工程設備租賃合同12

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、工程承包范圍：

　　機械平整清理土石方，挖轉運土方，以及甲方指定場地內機械土石方回填。

　　二、承包方式與結算方式：

　　1、承包方式：本承包范圍內工程采用包工包料、包機械設備、包安全、包質量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。

　　2、施工內容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養，確保安全施工并達到相關文明施工要求。

　　3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結算為準。采用綜合單價包干、工程量依據甲方的確認量按實計算。

　　三、工期：

　　實際開工日期：按甲方的`施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的施工部位和完成時間穿*行施工。

　　四、質量標準：

　　工程質量標準：按甲方的指令施工。并確保基坑周邊建筑、馬路、地下管線的安全，配合基坑支護全過程的施工。

　　五、付款方法：

　　待全部工程竣工完成后10天內一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未盡事宜，雙方協商解決，發生糾紛協商不成時，可向甲方企業工商注冊所在地*起訴。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結清總造價工程款之日起自然失效。

　　發包人（蓋章）：____________

　　承包人（蓋章）：____________

　　代表人：____________

　　日期：____________

　　電話：____________

工程設備租賃合同13

　　甲方（承租方）：

　　河南省周口源達公路建設有限公司合同部制

　　乙方（出租方）：

　　機械名稱及型號：

　　簽定日期：

　　根據《中華人民共和國合同法》，按照平等互利、自愿的原則，經雙方協商一致，就工程機械租賃有關事項達成協議，簽定本合同，雙方愿共同遵守、履行：

　　一、合同標的約定

　　自年月日起，至年止，甲方因施工需要，承租乙方下列設備，雙方約定租金每月（大寫）：元（￥：）；每月按30天計算，租期不足一個整月的，按實際天數計算，每天租金按月租金除以30計算。

　　二、雙方的權利和義務

　　1、甲方按期付給乙方租金，對機械有監督使用權，在符合合同約定或國家規定的情況下，乙方必須服從甲方人員管理、聽從安排和調配，積極配合甲方施工需要；如因不聽從甲方人員調遣，造成甲方誤工或引發質量問題，乙方應承擔相應責任；

　　2、甲方只負責乙方機械的`燃油費用，其他各種費用由乙方自己承擔；

　　3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的安全事故，由甲方承擔安全責任；因乙方人員操作不當、粗心大

　　意或者其他原因造成安全事故，由乙方承擔安全事故的責任；

　　4、乙方必須保證機械性能良好，并配備足夠的、具有相應操作資質證書的操作人員操作機械；甲方負責安排乙方人員的食宿，生活用品自備；

　　5、乙方機械收工時必須停放在甲方指定位置，甲方負責乙方機械的停車安全，承擔機械被偷盜的責任；

　　6、合同存續期間，甲方無權把機械設備轉租第三方；乙方也不得把機械設備另租第三方；

　　7、甲方根據工程進展和需要，有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同，但必須提前三天通知對方；

　　8、工程結束、租賃期滿，結清租賃費用前，乙方應向甲方提供國家正規稅務發票或由甲方代扣稅金。

　　三、運輸方式及費用承擔

　　機械進場時，甲方支付乙方單程進場運費元，退場費用由乙方自己負擔。

　　四、其他約定事項

　　1、乙方應充分利用雨天或工程施工間隙維修、保養機械。設備的正常維修正常時間，每月累計不超過天（含天）,甲方照付租金，超過天，甲方不再承擔維修時間的臺班費用，因耽誤時間而引發的機械費用，從乙方租金中扣除；

　　2、連續下雨天（含，計機械租賃費；超出月租賃費用中扣除；

　　3、每天應扣除的租金按月租金除以30天除計算；

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，當事人雙方各執一份，其他未盡事宜，雙方應憑著協商的原則在國家法律、法規框架內處理。此合同雙方簽字認可后生效。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

工程設備租賃合同14

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方租用乙方機械設備，經雙方共同協商，達成如下協議：

　　1、在租賃期間甲方租憑的設備如果造成丟失或者毀壞，按原價的80%賠償。

　　2、機械設備名稱、型號、數量：裝載機、發電機、塔式起重機、挖掘機、平板振搗器、氧氣乙炔焊、塔式起重機、移動式柴油空壓機、砂漿攪拌機、交流電焊機、鋼筋切割機等，具體數量詳見租賃清單

　　3、租憑時間： XX年00月00日——XX年00月0日

　　4、施工地點：

　　5、財務結算方式：

　　（1）計費方式及單價：見租憑設備表

　　（2）甲方必須在規定的期限內付款，如逾期未付，乙方有權單方面終止合同的執行，所造成的一切損失由甲方負責，由此產生的設備停機費用由甲方照常支付給乙方。

　　6、有關約定：

　　（1）乙方負責提供設備操作者，操作者必須持證上崗，嚴格按照設備操作規程作業，并負責設備的日常維修保養工作。

　　（2）設備租憑期間，設備操作者的食宿由甲方負責。

　　（3）設備租憑期間，設備的燃油費、耗電費由甲方負責。

　　7、甲方責任：

　　（1）甲方必須為乙方設備的進場做好準備，提供必要的進場條件。

　　（2）甲方必須有專人負責指導設備的`施工產生，但不能違章指揮，若由甲方人員違規指揮造成的一切損失由甲方負責。

　　（3）甲方應負責設備的安全工作，若由甲方保衛工作不到位造成設備及其零備件的丟失由甲方負責。

　　8、乙方復雜：

　　（1）乙方應保證進入施工現場的機械設備技術性能完好。

　　（2）進入施工現場的乙方工作人員必須遵守甲方的有關規章制度。若由乙方提供設備操作者，操作者必須積極配合甲方有關負責人的指揮作業，并遵守甲方的工作時間和工作安排，但有權對有關違章指揮提出異議。

　　（3）若乙方機械設備出現故障，乙方應積極組織人員進行搶修。若由此影響甲方施工三天以上的，經雙方簽認后，可免簽當日臺班費。

　　9、未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成，訴諸法律解決。

　　10、本合同經雙手簽字蓋章后生效。本合同共四份，雙方各執二份。

　　甲方：乙方：

　　負責人：負責人：

　　經辦人：經辦人：

　　簽訂日期：年月日

工程設備租賃合同15

　　出租方：_________ (以下簡稱甲方)

　　承租方：_________(以下簡稱乙方)

　　一、乙方承租甲方設備明細如下表：

　　工程名稱施工地點施工內容設備名稱數量預計租期取費標準租賃設備總臺數預收租金總額：司機補助標準：設備運費：備注：

　　二、設備服務范圍

　　1、由于本合同中所提供的服務僅限于設備的租賃，對乙方的工程質量、進度等問題無連帶責任。

　　2、甲方設備僅供乙方使用，乙方未經甲方同意不得向第三方轉租甲方設備，甲方有權終止合同。

　　三、付款方式

　　1、乙方應在設備進場提前5天向甲方預付元設備進出場費及租賃使用費，其中租賃費元，設備運費元。

　　2、租期按30天計算，乙方應提前5天預付下月租金，在工程完工(設備退場)兩周內結清全部余款。

　　四、甲方的權利及義務：

　　1、甲方根據乙方要求，在規定的時間進入施工現場。

　　2、當乙方違章指揮強制作業時，甲方工作人員有權制止。

　　3、甲方每輛設備配備機手配合乙方正確使用設備并聽從現場人員指揮調動。

　　4、設備因故障而停止運作3天以上不計臺班費(含3天)，因其他原因造成設備停機臺班費照常計費(如下雨、等候、監理要求停工等非甲方設備故障及人員責任外的原因)。

　　五、乙方的權利及義務

　　1、保障甲方設備及出場道路暢通，協助甲方卸車、裝車，保障設備安全進出場。

　　2、由于乙方安全措施不利，指揮不當造成人身安全事故，由乙方全部負責。

　　3、施工質量沒有達到技術要求，乙方有權制止并及時采取措施,如發現問題而不止,繼續施工造成質量事故，則與甲方無關，由乙方負全面責任。

　　4、負責施工現場存放設備的看護及看護費，承擔因看護不嚴而造成的設備損失、損壞、丟失等，按損失程度給予賠償。

　　5、乙方負責機手的食宿問題及施工現場及生活區人身安全，當出現故障不能排除時及時通知甲方。

　　6、不準將甲方設備擅自轉租、抵押、抵債和變相轉賣，否則承擔因此造成的全部損失，并給予賠償。在租憑期限內調運設備需經甲方同意，月租金不變。

　　六、違約責任：

　　1、乙方未能按期支付租金，甲方有權終止設備使用，每延遲一天加收月租金的2%滯納金，并保留將設備撤回的權利，工程完工兩周后拖欠款按照施工單位向銀行計劃外借款收取滯納金。

　　2、在工程完工一周內協助甲方將設備安全退場，如因乙方原因致使甲方設備停留在施工現場而不能安全撤離，除負責設備安全外，每推遲一天追加3萬元停滯費，計入租賃費中。

　　3、遇到國家政策、法規強制執行及不可預見的自然災害影響本合同執行，雙方協商解決。

　　4、甲乙雙方任何一方有違約行為，賠償對方因違約造成的.所有直接經濟損失，最低位月租金的10%違約金。

　　七、雙方共同的權利及義務：

　　1、遇有爭議，甲乙雙方本著友好合作的精神協商解決;當商定不成時，由甲方所在地主管部門仲裁解決。

　　2、除本合同相關條款規定以外，雙方的其他索賠要求均按《合同法》的規定辦理。

　　八、補充條款：

　　九、本合同自簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【工程設備租賃合同】相關文章：