買賣合同

時間：2022-01-25 14:52:42 買賣合同我要投稿

關于買賣合同范文匯總五篇

　　隨著法律知識的普及，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家收集的買賣合同5篇，歡迎大家分享。

關于買賣合同范文匯總五篇

買賣合同篇1

　　原告：，女，族，年月日生，人,　住

　　被告：

　　法定代表人：，聯系電話：

　　訴訟請求：

　　1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日，共700天);

　　2、訴訟費由被告承擔。

　　事實和理由：

　　原、被告于20xx年7月28日簽訂《商品房買賣合同》(以下簡稱：《合同》)，購買被告開發的位于的商品房，原告一次性交納購房款355,143元。

　　《合同》“第八條交付期限”(詳見《合同》第__頁)約定：“出

　　賣人應當在20xx年3月31日前，……商品房交付買受人使用”。至20xx年2月28日，原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續的書面通知。

　　鑒于以上事實，被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx

　　年2月28日止)，依據《合同》“第九條出賣人逾期交房的違約責任”(詳見《合同》第____頁)約定：“……自合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。

　　原告為維護其合法權益訴至貴院，望貴院判如所請。

　　此致

　　_______________區人民法院

　　具狀人：

　　年月日

　　需準備的立案材料：

　　1、起訴狀2份

　　2、原告身份證復印件1份

　　3、被告工商查詢卡1張(如法院要求，到薩爾圖工商局打印)

　　4、商品房買賣合同復印件1份

　　5、交納購房款票據1份

　　6、訴訟費421.5元，可能還有其它訴訟費50元。

　　務必于20xx年3月31日前立案交費。

買賣合同篇2

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：簽訂地點：

　　第一條紅木家具基本情況：請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內容請在驗收后填寫，家具名稱、樹種名稱、規格、數量、單價、總價

　　驗收說明

　　驗收合格問題及解決方案：

　　貨款兩清

　　拒收及原因：

　　買方送貨時間: _年月日前

　　第二條質量標準：每件紅木家具應符合QB/T2385-20_新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。

　　第三條付款方式：定貨時，甲方收取貨款總額10%(不得超過20%)的定金(乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還)，余款提貨或送貨時付清。

　　第四條自提貨物：乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。

　　第五條甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，買方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。

　　第六條違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的 5%向乙方支付違約金。

　　第七條購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)提交當地仲裁委員會仲裁；

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　有限公司法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

買賣合同篇3

　　19＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為賣方和＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿為買方。雙方同意買賣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，其條款如下：

　　1.合同貨物：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　2.產地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　3.數量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　4.商標：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　5.合同價格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿F.O.B.

　　6.包裝：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　7.付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的，經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

　　8.裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船。若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀／耽擱費，按總金額＿＿＿％計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

　　9.保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出＿＿＿％的保證金或銀行保函。若賣方不執行合同其保證金買方予以沒收。

　　10.應附的單據：賣方向買方提供：

　　（1）全套清潔提貨單；

　　（2）一式四份經簽字的商業發票；

　　（3）原產地證明書；

　　（4）裝箱單；

　　（5）為出口＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿所需的其他主要單據。

　　11.裝船通知：賣方在規定的裝貨時間，至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方。買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

　　12.其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行。若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

　　13.裝船時間：當日13：00或次日8：00裝船。

　　14.裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日，節假日外，每艙口進貨為＿＿＿＿立方噸。

　　15.延期費／慢裝卸罰款：對于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿載重噸船來說，每天＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿U.S.D.。

　　16.不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風，地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲履行合同的期限應相當于出事故所影響的時間。

　　買方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　賣方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　證人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　注：買賣合同是指賣方提供貨物，買方支付貨款的，以買賣為目的雙務合同。賣方將貨物的所有權轉移給買方，買方將相應的金額支付給賣方，這是雙方履行合同的權利和義務。若一方不履行其義務，另一方有權拒絕執行合同的義務。貨物（Goods）買賣或稱合同的標的物系指有形動產（CorporalMovableProperty），但不包括股票（StockCertificate）、流通票據（CertificateofIndebtedness）、財產權利（RightofProperty）和不動產（RealProperty）等。

　　貨物買賣合同屬于諾成合同，買賣雙方達成協議，經簽字即可生效。有些國家對貨物買賣合同的最低交易額作了明文規定。買賣雙方所簽的合同，一般來講，以書面合同為主，若無書面合同，一旦發生爭執，仲裁委員會（或法院）不予以受理。在國際間采用的買賣合同是由律師事務所書就，以示對買賣雙方的權利和義務平等互利。

買賣合同篇4

　　壽山石購銷合同

　　甲方：乙方：

　　甲乙雙方本著平等、自愿的原則，就甲方所擁有的壽山石賣給乙方的事宜簽訂以下協議，共同信守。

　　議定條款

　　1、付款方式：乙方在簽訂協議時付壽山石總價的XXX，余款于 XX年XX日前支付，提貨時余款一次性付清。

　　2、違約責任：甲方收到全部貨款后一日內，應將所有古玩轉交給乙方：

　　乙方應在協議約定日前付清貨款，違約一方，每天按貸款的0.5‰賠償對方。

　　3、如因天災或其他不可抗力因素，致使甲乙雙方不能照期交易可能延長交易期，單其延期日數應該雙方議定。本協議在履行過程中發生爭執，有雙方當事人協商解決：協商未果交甲方所在地的人民法院解決。

　　4、本協議一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字后，即行生效。

　　5、如有未盡事宜，雙方另行協商補充。

　　甲方：乙方：

　　簽約時間：XX年XX 月XX 日

　　二、簽訂壽山石購銷合同的注意事項

　　1、簽訂銷售合同時，一定要仔細閱讀相關條款，對一些有歧義、不合理的條款要和商家落實清楚。以免出現問題時，解決起來遇到麻煩。

　　2、要求商家在銷售合同上注明產品的品牌、型號、單價、數量，在標注產品壽山石的數量時，最好將產品的平米數和片數都標注清楚，方便驗貨時核對產品的數量。

　　3、銷售單要加蓋銷售單位或者市場的公章。

　　4、對特定條款加以注明。

　　如：退換貨的辦理方式、違約責任說明、送貨時間等。屬于可以再加工的產品，對這些產品的退換貨問題也要加以約定。現在市場上的通行慣例是加工產品概不退貨。

　　5、在訂購時可以適當訂多一些。要和商家約定好，沒有用完的產品可以退貨。

　　6、了解和落實退補貨原則。

　　現在市場上的商家對于壽山石的退補貨問題，都會有一些約定，多長時間內可以退貨，什么樣的產品可以退貨，也要落實清楚。對于富余的產品或者不夠的產品，要盡快到商家處辦理，以免出現退不了和沒有相同色號的問題。

　　7、在訂購合同上注明產品的等級，防止商家以次充好。

　　8、適當地交一些定金，等到貨送到家，驗收無誤后再付全款。同時最好約定產品不符合要求可無條件退貨，退回定金。

　　審查采購合同注意事項

　　1、合同主體

　　關于合同主體是個很關鍵的部分。一個公司的法定代表人來簽合同的話是最好的`，省了很多步驟，而如果是代理人來簽合同的話，那就要看代理人的代理權限、行為能力、是否是表見代理。其他問題一般只要注意是否合法就行，主要的營業執照是否通過年審。

　　2、合同標的

　　合同標的要合法，如一般的公司交易不能進行黃金交易。還有就是要注意對方對標的所有權。

　　3、數量

　　對于壽山石的采購數量根據公司的決議而定。

　　4、質量

　　質量是我最關心的問題，也是采購合同出現問題最多的地方。我審核合同時，關注最多的地方也就是質量問題。因為公司采購部門一般是獨立的(即先由申請部門向上一級申請采購，待批下來后由采購部門統一采購)因此采購部門給過來的合同對標的質量只是一筆帶過，而且連驗收標準也是模糊不清。

　　對于采購合同來說，一般都應該由申請采購部門提出質量要求以及詳細的驗收標準。

　　5、價款

　　價款并不是法律顧問應該關心的問題，但是合同上我們應該記得價款得大寫。

　　6、履行期限、地點和方式

　　這部分只要注意到合約里面有規定就可以了，一般采購部門會提供。

　　7、合同解除、中止、終止

　　這里面主要是注意在什么情況下公司可以單方解除合同、以及雙方在什么情況下可以中止或終止合同。

　　8、違約責任

　　采購合同里的違約責任作為雙方無法履行合同時的賠償方案，最主要的就是違約責任必須清楚，可操作性強。如對方沒有在規定的時間里完成送貨就得賠償總貨款的1%，違約責任里面最怕的就是寫上一句如果沒有在合同規定的時間里送貨，所有責任由對方承擔這樣雖然規定了違約責任，但是沒有一個具體可行的方案，萬一以后合同出事，還得找很多的證據證明自己的損失，操作性太差。

　　9、爭議解決方法

　　這里面只要注意管轄法院，采購合約，如果是采購方一般都會要求在自己公司所在地法院管轄，這個主要是看自己在合同中的地位而定。當然絕對不能既選擇仲裁又選擇法院，也不能在選擇仲裁時所選擇的仲裁不是唯一的。

　　10、其它事項

　　采購合同里面還有一些很重要的東西如標的物所有權的歸屬時間、標的物風險轉移時間、以及關于知識產權等問題。

　　壽山石采購合同中對于壽山石采購時的付款方式、相應的違約責任、做出了詳細的說明，特定的條款進行說明，簽訂時要仔細閱讀合同中的條款，當我們遇到不合理的條款時，雙方一定要進行協調，以達雙方的順利合作。