房屋買賣合同

時間：2021-12-29 19:20:47 買賣合同我要投稿

實用的房屋買賣合同合集九篇

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的用途越來越廣泛，它也是實現專業化合作的紐帶。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的房屋買賣合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

實用的房屋買賣合同合集九篇

房屋買賣合同篇1

　　房屋買賣合同

　　出賣人：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　買受人：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議：

　　第一條買受人所購房屋的基本情況

　　買受人購買的房屋（以下簡稱該房屋，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準）【幢】【座】【單元】【層】號房。

　　該房屋的用途為，屬結構，層高為，建筑層數地上層。

　　該房屋陽臺是【封閉式】【非封閉式】。

　　該房屋建筑面積共平方米，其中，套內建筑面積平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。

　　第二條計價方式與價款

　　出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房

　　屋價款：

　　1．按建筑面積計算，該房屋單價為（幣）每平方米元，總金額（幣）千百拾萬千百拾元整。

　　2．按套內建筑面積計算，該房屋單價為（幣）每平方米元，總金額（幣）千百拾萬千百拾元整。

　　3．按套（單元）計算，該房屋總價款為（幣）千百拾萬千百拾元整。

　　4．。

　　第三條付款方式及期限

　　買受人按下列第種方式按期付款。

　　1.一次性付款。

　　2.分期付款。

　　3.其他方式。

　　買受人逾期付款的違約責任

　　買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列第種方式處理：

　　1.按逾期時間，分別處理（不作累加）

　�。�1）逾期在日之內，自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金，合同繼續履行；

　�。�2）逾期超過日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人

房屋買賣合同篇2

　　房屋買賣合同作為一種特殊的買賣合同，它是指出賣人將房屋交付并轉移所有權與買受人，買受人支付價款的合同。房屋買賣合同的法律特征既有買賣合同的一般特征，也有其自身固有的特征。

　　農村房屋買賣合同范本

　　賣方：(甲方)_____________，身份證號：_____________

　　買房：(乙方)_____________，身份證號：_____________

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：

　　第一條房屋基本情況

　　甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下：甲方所售房屋位于______，房屋占地面積約為______平方米，院子占地面積約為______平方米，房屋為___樓，一樓為___個門面，2、3樓為套房，中間有樓梯間，房屋總面積約為______平方米，一樓門面為框架結構，二、三樓住房為磚混凝結構，二、三樓房屋平面圖見本合同附件。

　　第二條房屋價格及其他費用

　　甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為人民幣______萬元整(￥______)。

　　第三條付款方式

　　簽訂合同之日一次性付清。

　　第四條特別約定

　　1、因乙方所購房屋為農村集體土地上建筑。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題，甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的，由甲方負責處理。

　　2、如乙方所購房屋以后可以辦理房產證時，甲方應予以積極配合，但相關費用由乙方自行負擔。

　　第五條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

　　第六條今后如房屋重建，甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地，土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有，甲方負責積極配合。

　　第七條本合同簽訂之后，房價漲落，買賣雙方不得反悔。

　　第八條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。

　　第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第十條本合同附二、三樓平面圖。

　　第十一條本合同一式三份，甲方執一份、乙方執二份。

　　甲方(簽印)：______________ 住址：___________________

　　聯系電話：_______________

　　乙方(簽印)：______________ 聯系電話：_______________

　　簽訂日期：___年___月___日

房屋買賣合同篇3

　　本合同由下列兩方當事人于________年____月____日簽定：

　　出賣人：身份證號：（以下簡稱甲方）

　　地址：

　　聯系方式：

　　買受人：身份證號：（以下簡稱乙方）

　　地址：

　　聯系方式：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙兩方在平等、自愿、誠實信用原則的基礎上，同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協議：現一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

　　第一條：甲方愿將自有座落于建筑面積為㎡的還建房屋出賣給乙方。

　　第二條：本合同

　　第一條所列該房屋的買賣價格為，合計為：人民幣，本合同生效后，乙方向甲方一次性支付全款。

　　第三條：甲方按下列方式向乙方交付房屋：甲方應將該房屋的入住手續及房屋鑰匙交付乙方；

　　第四條鑒于該房屋的房屋所有權證及土地使用權證（以下簡稱“兩證”）須由甲方配合村委會，開發商辦理在乙方名下，辦理產權證手續的費用由乙方承擔。

　　第五條甲方出賣給乙方的該房屋，乙方在使用期間不得擅自改變房屋結構，乙方對該房地產有關聯的公共部位、通道和設施使用享有相應的權益承擔相應的義務，并應維護公共設施和公共利益。

　　第六條違約責任

　　1、除甲乙雙方協商，凡任何一方未能全面履行本合同約定之義務，即構成對本合同的違約，應當向未違約方承擔違約責任；

　　2、未違約方有權要求：

　�。�1）違約方繼續履行本合同約定的義務；

　�。�2）違約方于限期內采取補救措施；

　�。�3）違約方承擔因違約行為對未違約方造成的經濟損失。

　　3、甲方未按本協議約定配合乙方辦理該房屋的‘‘兩證”手續的，甲方應賠償乙方的一切損失。

　　第七條共有權人與甲方系夫妻關系，同意甲方全權處理出賣該房屋的相關事宜，并愿對甲方在本合同中的義務向乙方承擔連帶責任。

　　第八條本合同在履行中發生爭議，由甲、乙兩方協商解決。協商不成的，雙方均可向有管轄權的人民法院起訴。

　　第九條本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。本合同自甲、乙雙方簽章之日起生效，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：共有權人（簽字）：

　　年____月____日

　　乙方（簽字）：

　　年____月____日

房屋買賣合同篇4

　　賣方(以下簡稱甲方)：

　　身份證：

　　聯系電話：

　　買方(以下簡稱乙方)：

　　身份證：

　　聯系電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房屋一事雙方達成如下協議：

　　第一條甲方所有的房屋座落于__________________________，產權證號：____________________。

　　第二條乙方向甲方購買房屋建筑面積__________平方米，另包括長_______米、寬_______米小院。

　　第三條該房屋總售價為________元人民幣(套)。

　　第四條本協議簽訂前乙方已一次性支付給甲方購房款_______元整，甲方已為乙方出具收條。

　　第五條本協議生效后，甲方應將房屋交付乙方使用。甲方如未按本協議規定將該房交付乙方使用，乙方有權按已交付的房款的30%向甲方追究違約責任，逾期超過 90日乙方有權退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起10天內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的30%賠償乙方損失。

　　第六條本協議簽訂后，甲方將房屋的相關手續交由乙方，乙方取得該房屋的所有權，此房屋與甲方在無任何關系，因該房屋所產生的一切收益都歸乙方所有。協議簽訂后，如甲方再向該房屋主張權利，應按本協議第五條約定規定支付給乙方違約金。

　　第七條甲方保證在交接時該手房沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接后發生該房交接前即存在的財務糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　第八條本協議未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　第九條本協議在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決，協商不成時，可向人民法院起訴。

　　第十條本協議經甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第十一條本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方(簽字)：乙方(簽字)：

　　年月日年月日

房屋買賣合同篇5

　　民事起訴狀

　　原告：

　　注冊地

　　法定代表人：

　　電話：

　　被告：

　　地址：

　　電話：

　　訴訟請求：

　　1、請法院依法解除20xx年12月 26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同；

　　2、請求法院判決被告支付違約金610元；

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由：

　　原告于20xx年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告出售給被告位于鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房，該房屋總價款為：881049元，其中有首付款271049元，余款610000元被告應在20xx年2月6日以商業貸款貸款的方式支付，合同還約定交房日期為20xx年10月31日之前。合同簽訂后，被告僅支付首付款271049元。之后，被告以貸款沒有通過為由，在合同約定的余款交付日期到后，卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行付款義務。雙方在合同第七條第二款中約定：“逾期90日后，出賣人有權解除合同，買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”

　　因此，原告根據合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。

　　此致

　　金水區區人民法院

　　河南省置業有限公司

　　二O**年月日

房屋買賣合同篇6

　　賣方：______ (簡稱甲方) 身份證號_____________________

　　買方：_______ (簡稱乙方) 身份證號___________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的.基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條乙方同意購買甲方座落在 __擁有的住宅房產，建筑面積為165平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)

　　第二條上述房產的交易價格為：單價：人民幣3667元/平方米，總價：人民幣605000元整(大寫：陸拾萬零伍仟元整)。

　　第三條付款時間與辦法：

　　甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣305000元整(大寫：叁拾萬零伍仟元整)給甲方，剩余房款人民幣300000元整(大寫：叁拾萬元整)申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方。

　　第四條甲方應于收到乙方首付房款之日起5天內將交易的房產交付給乙方暫時裝修使用，并應在交房當日將水、電、氣等費用結清。如果銀行尾款在簽定合同之日起三個月內未付清，甲方有權收回房屋暫時保管，等付清尾款后交付給乙方.

　　第五條房屋由甲并按規定繳納辦理房地產過戶手續及所需繳納的稅費。

　　第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在5日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起5日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

　　第七條本合同一式二份，甲乙雙方各一份，本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

　　第八條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　第九條雙方約定的其他事項：

　　出賣方(甲方)_____________ 購買方(乙方)________________

　　電話：______________ 電話：____________________

　　鑒證日期：_______年____月____日

房屋買賣合同篇7

　　賣方：(簡稱甲方) 公民身份證號碼

　　共有人公民身份證號碼

　　買方：(簡稱乙方)

　　共同購買人公民身份證號碼

　　根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國城市地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，簽訂本合同。

　　第一條房屋基本情況

　　房屋坐落在東營市東營區小區號樓單元戶，建筑面積平方米，地下室平方米。

　　第二條交易價格及付款方式

　　根據勝利油田的房屋政策，該房屋由甲方向勝利石油管理局房屋管理部門（以下簡稱“房管部門”）分期交納購房款，乙方向甲方支付購房款金額及進度與此密切關聯。據此，雙方確定房屋的交易價格及付款方式如下：

　　1、甲方向房管部門交納第一期購房款為叁拾叁拾萬元整（人民幣330000元）。對于第一期購房款，乙方應于本合同簽訂之日向甲方支付購房款肆拾叁萬元整（人民幣430000元）。

　　2、剩余購房款，均由乙方按照房管部門核算的購房款實際金額和付款進度支付給甲方，由甲方向房管部門交納。乙方應在甲方收到房管部門交款通知之日起3日內，將相應款項支付給甲方。

　　3、甲方收到乙方購房款后，給乙方出具購房款收條，作為乙方付款憑證。

　　第三條房屋的交付

　　甲方應在拿到房屋鑰匙之日起10日內，將房屋鑰匙交付乙方，乙方向甲方出具收到房屋鑰匙的書面證明。

　　自甲方將房屋鑰匙交于乙方之日起，房屋所發生的任何事故造成的經濟損失均由乙方承擔，房屋的水、電、暖、氣、物業管理等費用均由乙方承擔。

　　第四條房屋產權轉移及稅費負擔

　　根據勝利石油管理局現行的住房管理政策，房屋暫時不能辦理過戶手續。自房屋能夠過戶之日起6個月內，甲方應積極配合、協助乙方辦理過戶手續，將房屋過戶給乙方。

　　辦理過戶手續需要的所有稅費均由乙方承擔。

　　第五條合同的解除

　　有下列情形之一，可以解除合同。

　　1、雙方協商一致可以解除合同；

　　2、發生《合同法》規定的解除合同的事由，可以解除合同；

　　第六條違約責任

　　1、除不可抗力及國家政策變更因素外，因甲方或乙方的原因，未在本合同第四條約定的期限內將房屋過戶給乙方，每遲延一天，違約方應向守約方支付違約金人民幣100元，雙方均違約的，各自承擔責任。

　　2、乙方未按照本合同第二條的規定，向甲方支付購房款的，每遲延一天，向甲方支付相應房款千分之一的違約金。

　　第七條爭議的解決方式

　　因本合同發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，向東營區人民法院起訴，如果東營區人民法院對本合同糾紛不予受理，則提交東營仲裁委員會仲裁。

　　第八條合同的效力

　　本合同自雙方當事人簽字、按印之日起生效，本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽字、按印后，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方: 乙方 :

　　年月日

房屋買賣合同篇8

　　出售人與購買人就位于 ——-村的房屋買賣事項，經充分平等協商一致，自愿達成本合同。

　　一、本合同雙方當事人均為___ ____村__ __組集體成員。

　　二、房屋情況：

　　1、本合同交易的房屋位于市鄉村。

　　2、房屋結構為混凝土，大門朝南，北屋兩層，落地式帶院子;房屋總占地面積約為_________，其中房屋占地約為___________，院子占地面積__________，車庫占地面積：

　　3、房屋位置：東-至( 家)，西-至( 家)，北-至( 家)，南-至_公路邊，包括院內的附著物品，樹木，等設施。

　　4、該交易房屋由出售人全額出資建造，使用的土地為------村組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。該房屋在交易前為出售人完整所有、占有、使用，并可以出售轉讓該房屋。

　　三、為保證本合同切實履行以及房屋的交付使用，出售人保證并承諾如下：

　　出售人自愿根據本合同條款將本合同項下房屋出售給購買人，對此不反悔;本合同項下房屋質量符合居住需要，不存在任何質量瑕疵;本合同項下房屋與他人及村集體不存在任何經濟糾紛，;該房屋出售給購買人后，該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸購買人，例如可以獲取的征地補償、拆遷補償等;出售人愿意積極配合購買人辦理房屋產權的相關手續以及愿意積極配合購買人爭取和維護對該房屋的權益。

　　四、房屋價格：

　　本合同項下房屋交易價格為人民幣萬元，為固定不變價格。該價格包括了該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。