買賣合同

時(shí)間：2021-06-20 13:27:23 買賣合同我要投稿

關(guān)于買賣合同模板匯編10篇

　　在人們?cè)絹?lái)越相信法律的社會(huì)中，合同的用途越來(lái)越廣泛，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家收集的買賣合同10篇，歡迎大家分享。

關(guān)于買賣合同模板匯編10篇

買賣合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　一、買賣內(nèi)容和要求

　　乙方向甲方購(gòu)買新疆楊樹苗，乙方要求苗木規(guī)格為2年生純新疆楊樹苗，樹桿為全冠，且胸徑不小于1。2—2。0厘米，無(wú)病蟲害，無(wú)枝桿殘缺，無(wú)畸形，樹桿無(wú)彎，樹苗帶滿根。每株樹苗價(jià)格為3元人民幣。

　　二、甲方責(zé)任

　　甲方負(fù)責(zé)組織人員按乙方要求從苗地里挖出樹苗，檢查樹苗無(wú)損傷后按乙方要求數(shù)量打包裝到乙方所指派的運(yùn)輸車輛上。并按乙方要求每天裝車總數(shù)量按時(shí)完成苗木裝車，確保乙方準(zhǔn)時(shí)發(fā)車。在裝車前開好當(dāng)?shù)亓謽I(yè)部門開具的苗木檢疫手續(xù)，交到乙方手里。裝車后負(fù)責(zé)將乙方運(yùn)輸車送上高速公路。如果在裝車前檢查出和買賣內(nèi)容要求不符的苗木，一切損失由甲方負(fù)責(zé)。

　　三、乙方責(zé)任

　　乙方負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛將甲方所挖樹苗拉走，并在檢查驗(yàn)收后沒有問(wèn)題按要求付苗木款。

　　四、付款方式

　　乙方檢驗(yàn)完甲方所挖樹苗沒有問(wèn)題后裝完車，甲方將運(yùn)輸車輛送上高速公路后，乙方以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式向甲方付所裝苗木全款。

　　五、甲乙雙方確認(rèn)后達(dá)成以上協(xié)議，如雙方有一方違約，負(fù)責(zé)賠償對(duì)方直接和間接損失。如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　六、此協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，中間人一份。自簽字日生效。具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　中間人簽字：

　　簽約時(shí)間：

買賣合同篇2

　　賣方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：，身份證號(hào)碼：

　　買方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：，身份證號(hào)碼：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方就買賣挖掘機(jī)（含配件）的有關(guān)事宜，在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議，供雙方信守執(zhí)行。

　　第一條挖掘機(jī)基本概況

　　1、甲方出售的挖掘機(jī)型號(hào)為；發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼為；車架號(hào)碼為；生產(chǎn)廠家為；顏色為色；購(gòu)買于年月日。

　　2、配件有。

　　第二條交易價(jià)格

　　經(jīng)雙方協(xié)商該挖掘機(jī)的轉(zhuǎn)讓價(jià)為人民幣￥元（大寫：元）

　　第三條雙方的權(quán)利、義務(wù)

　　1、甲方保證對(duì)其出售的挖掘機(jī)擁有合法、完整的所有權(quán)，與第三人不存在權(quán)屬爭(zhēng)議；挖掘機(jī)之上未設(shè)置有抵押權(quán)等他項(xiàng)權(quán)利；甲方提供的車輛情況和信息真實(shí)。

　　2、甲方保證挖掘機(jī)主要零部件（發(fā)動(dòng)機(jī)、車架、液壓系統(tǒng)等）均系原廠配置，未進(jìn)行改造更換。

　　3、甲方在本合同簽訂之日應(yīng)向乙方提供購(gòu)買挖掘機(jī)的合同、發(fā)票、保修單（卡）和其它文件、證件（均為原件），并確保真實(shí)、有效。

　　4、本合同簽訂之日起2日內(nèi)，甲方將挖掘機(jī)交付乙方，交付地點(diǎn)為。甲、乙雙方簽署交接清單。

　　5、在本合同簽訂之日起2日內(nèi)，乙方向甲方一次性付清購(gòu)買款元。

　　第四條違約責(zé)任

　　1、甲方違反本合同第三條第1、2、3、4款，乙方有權(quán)解除本合同，甲方應(yīng)退回乙方支付的全部款項(xiàng)，并以交易價(jià)格為基數(shù)，按10%的比例向乙方支付違約金。

　　2、乙方未按本合同的約定向甲方支付購(gòu)買款的，以應(yīng)付而未付金額為基數(shù)，按日萬(wàn)分之三的比例向甲方支付違約金，乙方超過(guò)30日未付清的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)賠償甲方的損失。

　　第五條其它事項(xiàng)

　　1、本合同未盡事宜，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，可另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。

　　2、因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向合同簽訂地人民法院起訴。

　　3、本合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字后生效。本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　簽約時(shí)間：XXXX年 XX月XX 日

　　簽約地點(diǎn)：

買賣合同篇3

　　甲方:

　　乙方:

　　丙方:

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就店鋪轉(zhuǎn)讓達(dá)成下列協(xié)議，并共同遵守:

　　第一條甲方于xx年8月31日前將位于________________店鋪(面積為__平方米)轉(zhuǎn)讓給乙方使用。

　　第二條該店鋪的所有權(quán)證號(hào)碼為__________，產(chǎn)權(quán)人為丙。丙與甲方簽訂了租賃合同，租期到__________，月租為__________ 人民幣。店鋪交給乙方后，乙同意代替甲向丙履行該租賃合同，每月交納租金及該合同約定由甲交納的水電費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，該合同期滿后由乙領(lǐng)回甲交納的押金，該押金歸乙方所有。

　　第三條店鋪現(xiàn)有裝修，裝飾，設(shè)備(包括 )全部無(wú)償歸乙方使用，租賃期滿后不動(dòng)產(chǎn)歸丙所有，動(dòng)產(chǎn)無(wú)償歸乙方(動(dòng)產(chǎn)與不動(dòng)產(chǎn)的劃分按租賃合同執(zhí)行)。

　　第四條乙方在__________前一次性向甲方支付頂手費(fèi)(轉(zhuǎn)讓費(fèi))共計(jì)人民幣大寫__________整(小寫：__________元)，上述費(fèi)用已包括甲方交給丙方再轉(zhuǎn)付乙方的押金，第三條所述的裝修裝飾設(shè)備及其他相關(guān)費(fèi)用。甲方不得再向乙方索取任何其他費(fèi)用。

　　第五條該店鋪的營(yíng)業(yè)執(zhí)照已由甲方辦理，經(jīng)營(yíng)范圍為餐飲，租期內(nèi)甲方繼續(xù)以甲方名義辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記等相關(guān)手續(xù)，但相關(guān)費(fèi)用及由乙方經(jīng)營(yíng)引起的債權(quán)債務(wù)全部由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。乙方接手經(jīng)營(yíng)前該店鋪及營(yíng)業(yè)執(zhí)照上所載企業(yè)金城飯店的所欠一切債務(wù)由甲方負(fù)責(zé)償還，與乙方無(wú)關(guān)。

　　第六條乙方逾期交付轉(zhuǎn)讓金，除甲方交鋪日期相應(yīng)順延外，乙方每日向甲方支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)的__________的違約金，逾期30日的，甲方有權(quán)解除合同，乙方按轉(zhuǎn)讓費(fèi)的 __________向甲方支付違約金。甲方應(yīng)保證丙同意甲轉(zhuǎn)讓店鋪，如由于甲方原因?qū)е卤蚣鬃约褐型臼栈氐赇仯醇撞话磿r(shí)交付店鋪承擔(dān)違約責(zé)任。

　　第七條遇國(guó)家征用拆遷店鋪，有關(guān)補(bǔ)償歸乙方。

　　第八條如果合同簽訂前政府已下令拆遷店鋪，甲方退償全部轉(zhuǎn)讓費(fèi)，賠還裝修損失__________元，并支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)的__________的違約金。如果合同簽訂之后政府明令拆遷店鋪，或者市政建設(shè)(如修，擴(kuò)路，建天橋，立交橋，修地鐵等)導(dǎo)致乙方難以經(jīng)營(yíng)，乙方有權(quán)解除合同，甲方退還剩余租期的轉(zhuǎn)讓費(fèi)，押金仍歸乙方(前述順延除外)。或甲方在每年?duì)I業(yè)執(zhí)照有效期屆滿時(shí)仍未辦妥年審手續(xù)，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)退回全部轉(zhuǎn)讓費(fèi)，賠償裝修，添置設(shè)備損失__________元，并支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)的__________的違約金。

　　第九條本合同一式二份，自簽字之日起生效。

　　甲方: 年月日

　　乙方: 年月日

　　丙方(簽字) 年月日

買賣合同篇4

　　上訴人（原審被告）中山市寶柏化工有限公司，住所地中山市南頭鎮(zhèn)穗西工業(yè)二區(qū)。

　　法定代表人潘銀芯，董事長(zhǎng)。

　　委托代理人黃正熙，男，漢族，1974年5月16日出生，住中山市南頭鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府。

　　被上訴人（原審原告）李欣，女，漢族，1970年5月2日出生，住佛山市順德區(qū)大良街道辦事處中區(qū)鳳山東路6號(hào)德業(yè)大廈三座，系順德市倫教區(qū)熹涌永宏制罐廠業(yè)主。

　　委托代理人陳業(yè)方，廣東海順律師事務(wù)所律師。

　　上訴人中山市寶柏化工有限公司（下稱寶柏公司）因與被上訴人李欣買賣合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（XX）順法民二初字第3234號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　本院查明：XX年8月至11月間，寶柏公司與李欣開辦的個(gè)體企業(yè)順德市倫教區(qū)熹涌永宏制罐廠（下稱永宏廠）簽訂了多份銷售合同及送貨憑證，約定由寶柏公司向永宏廠購(gòu)買包裝罐。期間，寶柏公司共收到價(jià)值為174705.40元的包裝罐。后經(jīng)李欣追收未果，遂于XX年10月10日向一審法院提起訴訟，請(qǐng)求判令寶柏公司立即償還拖欠的貨款174705.40元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。

　　案經(jīng)原審法院審理認(rèn)為：寶柏公司與李欣開辦的個(gè)體企業(yè)永宏廠之間的買賣關(guān)系合法有效，應(yīng)受法律保護(hù)。寶柏公司收取李欣的貨物，沒有履行付款的義務(wù)，顯屬違約，應(yīng)負(fù)向李欣支付尚欠貨款174705.40元的責(zé)任。李欣起訴有理，予以支持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百三十條、《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零九條的規(guī)定，判決：寶柏公司應(yīng)于判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向李欣支付貨款174705.40元。案件受理費(fèi)5010元，由寶柏公司負(fù)擔(dān)。

　　上訴人寶柏公司不服原判，上訴稱：一、一審以上訴人“無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，視為放棄抗辯權(quán)”為由認(rèn)定了被上訴人提供的證據(jù)及陳述的事實(shí)，這與證據(jù)審查原則相違背，是錯(cuò)誤的。在本案中，被上訴人以上訴人為被告請(qǐng)求清還貨款，須舉證證實(shí)其與上訴人存在買賣合同關(guān)系及上訴人欠貨款的事實(shí)。但被上訴人提供的所有證據(jù)沒有上訴人的蓋章或法定代表人的簽字，也沒有委托簽訂合同和簽收貨物的委托手續(xù)，不能證實(shí)雙方存在買賣合同關(guān)系。事實(shí)上，證據(jù)上的簽字人的`行為與上訴人沒有任何關(guān)系，上訴人沒有委托他們簽訂合同及簽收貨物，此證據(jù)不能作為認(rèn)定上訴人欠被上訴人貨款的定案依據(jù)。二、事實(shí)上，上訴人與被上訴人沒有簽訂買賣合同，也沒有委托任何人與被上訴人簽訂買賣合同，且沒有收取被上訴人的貨物，上訴人沒有委托被上訴人提供證據(jù)上的“花”、“桂花”、“嬋”、“潘新和”等人與被上訴人簽訂買賣合同及簽收貨物，這些人與被上訴人發(fā)生的民事行為，是個(gè)人行為，與上訴人無(wú)關(guān)。三、由于塞車原因，上訴人遲到10分鐘到庭，卻被一審以“無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟”為由，變相剝奪了上訴人的抗辯權(quán)，程序不合法。因此，請(qǐng)求二審撤銷原判，駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求，全部訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

　　上訴人寶柏公司在本院審理期間未提供新證據(jù)。

　　被上訴人李欣答辯稱：一、送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工，是履行簽收貨物的行為，其中潘新和是上訴人法定代表人潘銀芯的弟弟。二、對(duì)于送貨憑證上的簽收人員是上訴人的員工的事實(shí)，在上訴人欠其他人的案件中，已被佛山中級(jí)法院作出的（XX）佛中法民二終字第631號(hào)生效判決所確認(rèn)。三、上訴人在一審確定的開庭時(shí)間內(nèi)因遲到未到庭參加訴訟，視為其放棄抗辯權(quán)，責(zé)任完全由其自負(fù)，一審作出的判決完全符合法律規(guī)定。因此，請(qǐng)求二審駁回上訴，維持原判。

　　被上訴人李欣在本院審理期間提供了本院（XX）佛中法民二終字第631號(hào)生效判決書。

　　本院認(rèn)為：從上訴和答辯的內(nèi)容看，本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)是雙方當(dāng)事人是否存在買賣合同關(guān)系。從被上訴人李欣提交的銷售合同書及送貨憑證、入庫(kù)單來(lái)看，上面注明送貨單位是永宏廠，購(gòu)貨單位是寶柏公司，并有“潘新和”、“花”、“桂花”、“嬋”等人簽收。其中，“花”、“桂花”、“嬋”簽收的單據(jù)與另案即本院（XX）佛中法民二終字第631號(hào)生效判決的單據(jù)的格式一致，該終審判決已認(rèn)定“花”、“桂花”、“嬋”等人是寶柏公司的員工，故可適用于本案。對(duì)于 “潘新和”簽名的銷售合同書及送貨憑證，寶柏公司雖予以否認(rèn)，但沒有提供公司員工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)等證據(jù)予以反駁，相反，“潘新和” 簽名的銷售合同書及送貨憑證與“嬋”等人簽名的入庫(kù)單是相對(duì)應(yīng)的，而“嬋”等人又是寶柏公司的員工。因此，可以認(rèn)定“潘新和”也是寶柏公司的員工，由此產(chǎn)生的民事責(zé)任應(yīng)由寶柏公司承擔(dān)。至于寶柏公司上訴提出的程序問(wèn)題，由于其不按時(shí)到庭，一審據(jù)此作出判決并無(wú)違反法定程序。綜上所述，被上訴人李欣提交的上述證據(jù)可以證實(shí)永宏廠與寶柏公司之間存在買賣合同關(guān)系，寶柏公司欠李欣貨款174705.40元的事實(shí)清楚，應(yīng)予清償。寶柏公司的上訴理由不成立，應(yīng)予駁回。一審判決正確，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　二審案件受理費(fèi)5010元，由中山市寶柏化工有限公司承擔(dān)。

　　本判決為終審判決。

　　審判長(zhǎng) 鄭振康

　　代理審判員吳行政

　　代理審判員歐陽(yáng)建輝

　　二0xx年三月二十三日

　　書記員歐陽(yáng)xx

買賣合同篇5

　　賣方：（以下簡(jiǎn)稱甲方），身份證號(hào)：

　　買方：（以下簡(jiǎn)稱乙方），身份證號(hào)：

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購(gòu)買私有住房，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方，該房屋具體狀況如下：甲方自愿將坐落在市鎮(zhèn) 村號(hào)(自建住宅)的房屋，東至南至西至北至建筑面積為平方米（含地上附著物），出售給乙方。

　　第二條甲、乙雙方議定的上述房屋成交價(jià)格為人民幣(大寫)共萬(wàn) 仟佰圓(小寫元)，乙方在年月日前，一次付給甲方。

　　第三條特別約定：

　　1·甲方保證在房子交付時(shí)，甲方在該房屋上不設(shè)有他項(xiàng)權(quán)，如抵押權(quán)等。 2·甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　3·因乙方所購(gòu)房屋為農(nóng)村集體土地上建筑。該房屋買賣過(guò)程中所發(fā)生的交易或過(guò)戶需要本村村民委員會(huì)同意或有關(guān)部門審批的手續(xù)問(wèn)題，甲方應(yīng)當(dāng)積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛的，由甲方負(fù)責(zé)處理。

　　4·如乙方所購(gòu)房屋以后可以辦理房產(chǎn)證時(shí)，甲方應(yīng)予以積極配合，但

　　相關(guān)費(fèi)用由乙方自行負(fù)擔(dān)。

　　第四條該房屋毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。

　　第五條如國(guó)家征地，土地賠償歸乙方所有，住房面積賠償歸乙方所有。

　　第六條本合同簽訂之后，房?jī)r(jià)漲落，買賣雙方不得反悔。

　　第七條今后如乙方就此商品房出賣時(shí)，需要甲方簽字時(shí)，甲方無(wú)條件

　　給予配合。

　　第八條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，

　　補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。

　　第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第十條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方（簽章）：_____________ 乙方（簽章）：_____________

　　____________________________________________

　　中證人(簽字)：

　　聯(lián)系電話：_________________

　　_____年_____月_____日

買賣合同篇6

　　合同編號(hào)：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　甲方（出賣人）：

　　乙方（買受人）：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，訂立本合同。

　　第一條標(biāo)的及交（提）貨時(shí)間

　　品種規(guī)格等級(jí) 單位數(shù)量單價(jià)（元）金額交（提）貨時(shí)間備注

　　合計(jì)人民幣金額（大寫）：

　　第二條質(zhì)量要求：

　　1、內(nèi)在質(zhì)量：茶葉符合各等級(jí)茶葉標(biāo)準(zhǔn)、符合《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》的要求。雙方應(yīng)將樣品封存保管，用于驗(yàn)收。

　　2、外觀質(zhì)量：按樣本提供的外觀包裝和設(shè)計(jì)。不退色、不沾污染物、光澤干凈，整潔。

　　3、其他要求：________。

　　第三條交（提）貨地點(diǎn)、方式：

　　（1）甲方送貨到指定地點(diǎn)并承擔(dān)運(yùn)費(fèi)；

　　（2）乙方自提；

　　（3）其他方式：___________。

　　第四條驗(yàn)收方式：

　　按質(zhì)量要求抽樣驗(yàn)收，如有異議，乙方應(yīng)在天內(nèi)書面提出。

　　第五條結(jié)算方式：

　　____________________。第六條違約責(zé)任：

　　1、任何一方遲延交貨或遲延支付購(gòu)貨款，應(yīng)當(dāng)每日按照遲延部分價(jià)款的_______%標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　2、一方如不履約或部分履約，應(yīng)支付未履行價(jià)值的_________%作為違約金。

　　3、甲方如茶葉質(zhì)量有問(wèn)題，乙方有權(quán)拒收或要求補(bǔ)足、換貨或退貨；甲方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償由此而造成的損失。

　　第七條爭(zhēng)議解決方式：

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門進(jìn)行調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____________種方式解決。

　　（1）提交___________仲裁委員會(huì)仲裁。

　　（2）依法向_________人民法院起訴。

　　第八條其他約定事項(xiàng)：

　　______________________________。

　　本合同一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，合同自雙方簽字蓋章后生效。合同內(nèi)容如有變更，應(yīng)當(dāng)采用書面形式作為本合同的附件；附件與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（章）：_______乙方（章）：_________

　　住所：___________住所：__________

　　法定代表人（或負(fù)責(zé)人）：__法定代表人（或負(fù)責(zé)人）：__

　　委托代表人：________委托代表人：________

　　開戶銀行：_______開戶銀行：________

　　帳號(hào)：___________帳號(hào)：_________

　　電話：___________電話：_________

　　郵政編碼：________郵政編碼：________

　　簽訂時(shí)間：_______簽訂時(shí)間：_________

買賣合同篇7

　　近日，經(jīng)辦一起關(guān)于買賣合同糾紛案件，合同約定甲方提供貨物，乙方按時(shí)支付貨款（合同未約定逾期支付貨款的違約責(zé)任），甲方供貨且安裝驗(yàn)收完畢后，乙方卻遲遲不支付相應(yīng)貨款。后甲方訴至法院，要求乙方支付貨款，并同時(shí)向甲方支付逾期未支付貨款產(chǎn)生的違約金（從約定支付貨款期次日起，至法院判決履行期屆滿截止，按同期銀行貸款利率的1.5倍計(jì)算）。

　　在現(xiàn)代工商業(yè)迅速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)社會(huì)，商品的流通頻率、數(shù)量、范圍越來(lái)越大，隨之來(lái)來(lái)的在這些交易過(guò)程中所產(chǎn)生的糾紛也隨時(shí)增加，其中較為常見的就是買賣合同中關(guān)于逾期支付貨款糾紛。賣方按時(shí)交付符合要求的貨物，而買房卻遲遲不支付對(duì)應(yīng)貨款，導(dǎo)致實(shí)務(wù)中訴訟案件頻發(fā)。

　　根據(jù)買賣合同糾紛實(shí)務(wù)案例，大致可分為兩大類：一種是合同有明確約定逾期支付貨款的違約責(zé)任；另一種是沒有合同或者合同未約定逾期付款的違約責(zé)任。

　　一、合同約定了違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法處理情形。

　　合同中有明確約定的，原則上按照約定的處理依法成立的合同，對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人在買賣合同中約定了違約責(zé)任（約定一方違約時(shí)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，或者約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法），買方?jīng)]有按照付款期限付款的，應(yīng)當(dāng)按照買賣合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。但根據(jù)1999年出臺(tái)的合同法在沒有區(qū)分商事合同、民事合同的基礎(chǔ)上確定了違約金調(diào)整機(jī)制，即所謂的“損失補(bǔ)償為主，懲罰為輔”的原則。根據(jù)《合同法》第一百一十四條規(guī)定，當(dāng)事人可以約定因逾期付款產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法，如沒有約定，債權(quán)人應(yīng)提供對(duì)方逾期付款給自已造成損失的證據(jù)，含利息損失、追款費(fèi)用等；同時(shí)《合同法司法解釋二》關(guān)于違約責(zé)任的司法解釋，對(duì)違約金的主張進(jìn)行了明確的解釋，在實(shí)務(wù)案件中需參照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)上述司法解釋，不論當(dāng)事人

　　如何約定違約金，還是要以實(shí)際損失為依據(jù)計(jì)算違約金。

　　二、買賣雙方無(wú)書面合同但有證據(jù)證明交付貨物，或雖有買賣合同但沒有約定逾期付款違約金及或該違約金的計(jì)算方法處理情形。

　　實(shí)踐中，沒有書面買賣合同，或者買賣合同中沒有約定逾期付款的違約責(zé)任，是當(dāng)事人懶惰或沒有法律意識(shí)的體現(xiàn)。但世界上所有的國(guó)家都不會(huì)因此認(rèn)為傻是一種罪，所以當(dāng)事人即便沒有約定違約責(zé)任，也有法律來(lái)兜底，我國(guó)《合同法》

　　第七章就專門規(guī)定了合同的違約責(zé)任。其中第107條規(guī)定了一方不履行合同義務(wù)或者履行不符合約定的，承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。第112至114條也規(guī)定了承擔(dān)其他違約責(zé)任后的損失賠償問(wèn)題，該條款即是買方逾期付款承擔(dān)違約責(zé)任的法律依據(jù)。這些規(guī)定也僅僅是理論，并沒有明確具體該如何主張違約金數(shù)額，在實(shí)際操作中并不能完全適用于所有案例。

　　但20xx年7月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理買賣合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》就有了明確的依據(jù)。該解釋第24條第4款規(guī)定：“買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計(jì)算方法，出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的，人民法院可以中國(guó)人民銀行同期同類人民幣貸款基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，參照逾期罰息利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。”

　　根據(jù)上述司法解釋，結(jié)合《人民幣利率管理規(guī)定》第20條及21條，以及中國(guó)人民銀行20xx年12月10日公布的銀發(fā)[20xx]251號(hào)《中國(guó)人民銀行關(guān)于人民幣貸款利率有關(guān)問(wèn)題的通知》關(guān)于罰息利率問(wèn)題：逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現(xiàn)行按日萬(wàn)分之二點(diǎn)一計(jì)收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30％-50％；借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率，由現(xiàn)行按日萬(wàn)分之五計(jì)收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50％-100％。對(duì)逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款，從逾期或未按合同約定用途使用貸款之日起，按罰息利率計(jì)收利息，直至清償本息為止。對(duì)不能按時(shí)支付的利息，按罰息利率計(jì)收復(fù)利。

　　根據(jù)上述規(guī)定，自20xx年7月1日起，買方逾期付款在沒有約定違約責(zé)任情況下應(yīng)賠償給賣方的損失計(jì)算公式為：未付款本金 x 同期銀行貸款基準(zhǔn)利率 x （1+30%—50%）。

　　在《最高人民法院關(guān)于審理買賣合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》出臺(tái)之前，由于法律沒有對(duì)未約定逾期付款違約金的計(jì)算時(shí)限作出明確的規(guī)定，導(dǎo)致司法實(shí)務(wù)中理解不一，作出的裁判各不相同，既不利于公平界定義務(wù)人的法律責(zé)任，也有違法律的統(tǒng)一和權(quán)威，由此帶來(lái)的負(fù)面影響不可小視。該司法解釋出臺(tái)，合理地界定了逾期付款違約金的計(jì)算時(shí)限，明確了主張違約金的法律依據(jù)。既有利于公平界定義務(wù)人的法律責(zé)任，又有利于維護(hù)權(quán)利人的合法權(quán)益，既有利于準(zhǔn)確計(jì)算違約金的數(shù)額，又有利于敦促義務(wù)人自覺履行裁判義務(wù)，在實(shí)務(wù)案例中有著較為重要的作用。

買賣合同篇8

　　賣方（甲方）_______________________

　　買方（乙方）_______________________

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條標(biāo)的（可另附表格）

　　名稱品種養(yǎng)殖地日齡數(shù)量單位單價(jià)金額交貨時(shí)間

　　合計(jì)金額：大寫：小寫：

　　第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　1．交付的肉禽應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：__________________________ 。

　　2．甲方應(yīng)提供縣級(jí)以上動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的動(dòng)物檢疫合格證明。

　　3．_____________________________________________________ 。

　　第三條價(jià)款支付

　　按下列第_________項(xiàng)支付價(jià)款。

　　1．即時(shí)結(jié)清。

　　2．乙方應(yīng)于肉禽交付之日起________日內(nèi)付清。

　　3．合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元；肉禽交付后______日內(nèi)付清價(jià)款，定金抵作價(jià)款或返還。

　　4．__________________________________________________ 。

　　第四條交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　1．交貨時(shí)間：________年_______月_______日。

　　2．交貨地點(diǎn)：_______________________________ 。

　　3．交貨方式：以下列第_______方式交貨。

　　（1）由甲方送貨到__________________________________ 。

　　（2）由乙方自行到_______________________________提貨。

　　（3）其他：________________________________________ 。

　　4．運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：_____________________________________ 。

　　第五條驗(yàn)收

　　1．以下列第________項(xiàng)方式驗(yàn)收。

　　（1）交貨時(shí)在交貨地驗(yàn)收：由乙方抽檢______%肉禽，并開具驗(yàn)收單據(jù)。

　　（2）________________________________________________________ 。

　　2．途損約定：_______________________________________________ 。

　　3．_________________________________________________________ 。

　　第六條提出異議的時(shí)間和方式

　　1．乙方在驗(yàn)收中，如果發(fā)現(xiàn)肉禽的品種、數(shù)量、質(zhì)量、日齡不符合本合同約定的，應(yīng)在_____天內(nèi)向甲方提出異議。

　　2．甲方在接到乙方異議后，應(yīng)在_______天內(nèi)負(fù)責(zé)處理。

　　3．____________________________________________ 。

　　第七條違約責(zé)任

　　1．甲方交付的肉禽品種、日齡、質(zhì)量不符合合同約定的，乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行，并承擔(dān)因此造成的損失。

　　2．甲方逾期交貨，按逾期交付肉禽價(jià)款的每日______%向乙方支付違約金；逾期超過(guò)______天，致使乙方不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，乙方可解除合同。

　　3．乙方未按合同約定期限支付價(jià)款的，按逾期支付部分價(jià)款每日_______%支付違約金。

　　4．其他違約責(zé)任：_______________________________ 。

　　第八條其他約定事項(xiàng)

　　第九條合同爭(zhēng)議解決方式

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，或按下列第______種方式解決。

　　1．提交上海仲裁委員會(huì)仲裁。

　　2．依法向人民法院起訴。

　　第十條本合同正本一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。

　　甲方__________________________ 乙方________________________

　　住所__________________________ 住所________________________

　　法定代表人（負(fù)責(zé)人）________________ 法定代表人（負(fù)責(zé)人）______________

　　委托代理人__________________________ 委托代理人________________________

　　銀行帳號(hào)____________________________ 銀行帳號(hào)__________________________

　　聯(lián)系方式____________________________ 聯(lián)系方式__________________________

　　簽約地點(diǎn)____________________________ 簽約地點(diǎn)__________________________

　　簽約時(shí)間____________________________ 簽約時(shí)間__________________________

買賣合同篇9

　　買方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　賣方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　簽約地點(diǎn)：

　　簽約時(shí)間：_____年____月____日

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，按照平等互利、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商達(dá)成一致，特簽訂本合同以便雙方共同遵守。

　　一.名稱、品種、規(guī)格和價(jià)格

　　(應(yīng)注明產(chǎn)品的牌號(hào)或商標(biāo))

　　1.該單價(jià)為包含材料費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、利潤(rùn)、稅金及其它費(fèi)用的到工地價(jià)格。(根據(jù)實(shí)際情況約

　　定具體內(nèi)容)

　　2.以上表中的數(shù)量?jī)H作為簽訂合同的依據(jù)，實(shí)際結(jié)算數(shù)量以需方驗(yàn)收合格后專人簽單認(rèn)可的數(shù)量為準(zhǔn)。

　　二.產(chǎn)品質(zhì)量，按下列第_________項(xiàng)執(zhí)行：(根據(jù)實(shí)際情況保留其中一項(xiàng)即可)

　　1.按照_________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(須注明按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或部頒或企業(yè)具體標(biāo)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)和標(biāo)準(zhǔn)名稱等)

　　2.按樣本，樣本作為合同的附件。(應(yīng)注明樣本封存及保管方式)

　　3.按雙方商定要求執(zhí)行，具體為：_________。(應(yīng)具體約定產(chǎn)品質(zhì)量要求)

　　三.交貨方式：

　　交貨時(shí)間：_________。

　　2.交貨地點(diǎn)：_________。

　　3.運(yùn)輸方式：_________;(注明由誰(shuí)負(fù)責(zé)代辦運(yùn)輸)。

　　4.保險(xiǎn)：_________。(按情況約定由誰(shuí)負(fù)責(zé)投保并具體規(guī)定投保金額和投保險(xiǎn)種)。

　　5.與買賣相關(guān)的單證的轉(zhuǎn)移：_________。

　　四.包裝方式和包裝品的處理：_________(應(yīng)盡可能注明所采用的包裝標(biāo)準(zhǔn)是否國(guó)家或主管部門標(biāo)準(zhǔn)，自行約定包裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具體可行，包裝材料由誰(shuí)供應(yīng)，包裝費(fèi)用的負(fù)擔(dān))。

　　第五條驗(yàn)收：

　　1.驗(yàn)收時(shí)間：_________。

　　2.驗(yàn)收方式：_________(如采用抽樣檢驗(yàn)，應(yīng)注明抽樣標(biāo)準(zhǔn)或方法和比例)。

　　3.甲方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)貨物的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不合規(guī)定或約定，甲方有權(quán)拒收該部分的貨物，乙方承擔(dān)由此造成的損失。

　　第六條貨款支付：

　　1.貨款支付：

　　貨款的支付時(shí)間：_________;貨款的支付方式：_________;

　　運(yùn)雜費(fèi)和其它費(fèi)用的支付時(shí)間及方式：_________。(運(yùn)雜費(fèi)如由甲方負(fù)擔(dān)，第一條款中價(jià)格約定內(nèi)

　　容相應(yīng)修改)

　　2.預(yù)付貨款：_________(根據(jù)需要決定是否需要預(yù)付貨款及金額、預(yù)付時(shí)間)。第七條違約責(zé)任：

　　1.甲方未按照合同約定的時(shí)間付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　2.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

　　3.乙方所交貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合同規(guī)定的，如甲方同意利用，應(yīng)按質(zhì)論價(jià);甲方不能利用的，由乙方負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。

　　因貨物質(zhì)量問(wèn)題所造成的一切損失由供方承擔(dān)。供方對(duì)所供鋼材產(chǎn)品質(zhì)量終身負(fù)責(zé)，并不因合同到期失效而免除質(zhì)量保證責(zé)任。供方對(duì)產(chǎn)品所負(fù)的責(zé)任包括直接責(zé)任和間接責(zé)任。

　　4.乙方因貨物包裝不符合合同規(guī)定，須返修或重新包裝的，乙方負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此支出的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價(jià)部分。因包裝不當(dāng)造成貨物損壞或滅失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　5.乙方逾期交貨的，應(yīng)按照逾期交貨金額每日萬(wàn)分之_________計(jì)算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過(guò)_________日，甲方有權(quán)終止合同并就遭受的損失向乙方索賠。

　　6.乙方提前交的貨物、多交的貨物，甲方有權(quán)拒收，一切損失由乙方承擔(dān)。

　　7.貨物錯(cuò)發(fā)交貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除應(yīng)負(fù)責(zé)運(yùn)到合同規(guī)定的交貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的實(shí)際合理費(fèi)用和逾期交貨的違約金。

　　8.其它：_________。

　　第七條爭(zhēng)議解決：凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決，應(yīng)向甲方公司住所地的人民法院提起訴訟。(具體管轄機(jī)構(gòu)由法律事務(wù)部門根據(jù)合同實(shí)際情況決定)第八條附加條款：_________。第九條其它事項(xiàng)：

　　1.本合同自雙方簽章之日起生效。

　　2.合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　3.本合同一式_________份，雙方各執(zhí)_________份。

　　買方：(公章)賣方：(公章)住所：住所：法定代表人：委托代理人：

　　法定代表人：委托代理人：

　　電話：電話：傳真：傳真：郵政編碼：郵政編碼：

　　開戶銀行：

　　帳號(hào)：帳號(hào)：

買賣合同篇10

　　賣方（下稱甲方）：＿＿＿＿＿＿＿

　　買方（下稱乙方）：＿＿＿＿＿＿＿

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就下列房屋買賣，訂立本合同，共同信守，武漢存量房買賣合同。

　　第一條甲方所有房屋，座落于武漢市＿＿＿區(qū)＿＿＿＿，為＿＿＿結(jié)構(gòu)，建筑面積＿＿平方米，用地面積＿＿平方米。“房屋所有權(quán)證”號(hào)為“武房權(quán)證＿＿字第＿＿號(hào)”，“土地使用權(quán)證”號(hào)為“＿＿字第＿＿號(hào)。房屋附屬設(shè)施見附件。

　　第二條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，上述房屋買賣成交價(jià)格為人民幣（大寫）＿＿＿＿＿＿元。

　　第三條本合同簽訂之日，乙方應(yīng)付人民幣（大寫）＿＿＿＿＿＿＿給甲方，余款人民幣（大寫）＿＿＿＿＿＿在辦理完轉(zhuǎn)移過(guò)戶手續(xù)時(shí)付清。具體付款方式由雙方另行約定。

　　第四條甲方應(yīng)在收到乙方全部房款＿＿＿＿日內(nèi)，將房屋交付給乙方。甲方保證上述房屋權(quán)屬清楚，如甲方有設(shè)定抵押、按揭等行為應(yīng)告知乙方，并自行約定解決。交易房屋如發(fā)生產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)時(shí)，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　第五條甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除合同的，甲方每逾期一日，按照全部房款的＿＿％向乙方支付違約金；乙方解除合同的，甲方應(yīng)退還乙方所付房款，并按全部房款的＿＿＿％向乙方支付違約金。

　　第六條乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行合同，甲方不解除合同的，由乙方承擔(dān)房屋轉(zhuǎn)移過(guò)戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費(fèi)，并按全部房款的＿＿％向甲方支付違約金，合同范本《武漢存量房買賣合同》。

　　第七條甲、乙雙方在本合同生效之日起三十日內(nèi)，攜帶“房屋所有權(quán)證”種“土地使用權(quán)證”到相關(guān)部門辦理房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移過(guò)戶手續(xù)。辦理轉(zhuǎn)移過(guò)戶手續(xù)應(yīng)繳納的有關(guān)稅費(fèi)，按國(guó)家、省、市政策規(guī)定由甲、乙雙方各自承擔(dān)，或由雙方另行約定。

　　第八條因不可抗力造成違約的，甲、乙雙方友好協(xié)商解決。

　　第九條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行商議，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　第十條本合同履行如發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可以委托武漢仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。

　　第十一條本合同自雙方簽字之日起生效。

　　第十二條本合同一式四份，雙方各持一份，其他二份交由有關(guān)部門存欄。

　　第十三條補(bǔ)充協(xié)議、

　　附件：

　　1、＿＿＿＿＿＿＿

　　2、＿＿＿＿＿＿＿

　　3、＿＿＿＿＿＿＿

　　4、＿＿＿＿＿＿＿

　　5、＿＿＿＿＿＿＿

　　立合同人：＿＿＿＿＿＿＿

　　賣方（簽章）：＿＿＿＿＿

　　聯(lián)系地址：＿＿＿＿＿＿＿