買賣合同分期付款

時間：2024-11-02 16:06:46 買賣合同我要投稿

買賣合同分期付款

　　隨著時間的推移，合同的類型越來越多，它可以保護民事法律關系。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編整理的買賣合同分期付款，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

買賣合同分期付款

買賣合同分期付款1

　　賣方(以下簡稱甲方)：_________________________________________地址：___________法定代表人:___________

　　買方(以下簡稱乙方)：_________________________________________地址：___________法定代表人:___________

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買___________________________________達成如下協議。

　　第一條本合同的`標的物為___________________________________________

　　第二條甲方同意受讓本合同交易標的物的成交價款為人民幣仟佰拾萬仟佰拾元(小寫：￥ _______萬元)整。

　　第三條交付期限

　　甲方應于本合同生效之日起三十日內，將該__________________交付給乙方。

　　第四條該合同生效后，甲乙雙方應備齊有關資料共同向行政主管機關申請辦理轉移登記，完成交易標的物的產權轉移登記手續。

　　第五條在登記主管機關核準轉移登記申請以前，有關交易標的物的產權瑕疵所引起的風險、責任仍由甲方承擔;自行政機關機關核準轉移登記申請后，有關交易標的物的一切風險和責任由乙方承擔。

　　第六條自行政機關核準轉移登記申請之日起____個工作日內，甲方將交易標的物按現狀移交給乙方。

　　第七條該合同的生效條件

　　如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方債款，則該買賣合同生效;如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方債款，則該買賣合同不生效。

　　第八條本合同一式_____份，甲方、乙方各_____份，其余由雙方持送有關部門。

　　甲方：___________乙方：___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　簽訂日期：___________

　　簽訂地點：___________

買賣合同分期付款2

　　合同效力問題是合同法中的一個重要問題，它是指已經成立的合同在當事人之間產生一定的法律約束力，即合同的法律效力。隨著我國市場經濟體制的不斷變革，合同作為維系經濟運行紐帶的作用更為突出。正確認定合同的效力，對于保障社會主義經濟秩序具有非常重要的意義，是當前審判實踐中急需解決的突出問題。只有從中國改革開放和社會主義市場經濟的實際出發，廣泛借鑒和吸收國外在合同效力方面的先進經驗，對合同效力問題作出全面并且切合中國實際的判斷，才可以既保護買受人和出賣人的合法權益，又維護正常的交易秩序。

　　【案例索引】

　　一審案號：西安鐵路運輸法院（XX）西鐵民初字第30號（XX年10月14日）

　　【案情】

　　XX年10月，原告西安市鐵路中心醫院（簡稱西安鐵路醫院）與被告上海拓能醫療器械有限公司（簡稱上海拓能公司）簽訂了《放療設備租售協議書》。約定由被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院提供醫用電子直線加速器、模擬機、拓能公司逆向適形調強放療系統及電動多葉光柵一套。原告西安鐵路醫院收到逆向適形調強放療系統后向被告上海拓能公司支付140萬元定金，其余款項以租金形式支付；租售期限XX年，第1年至第2年，原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的80%、第3年至第4年，原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的70%、第5年至第XX年，原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的50%，被告上海拓能公司年收入租金保底金額為95.6萬元；因資質文件而引起的法律及經濟問題，責任由被告上海拓能公司承擔。協議簽訂后，原告西安鐵路醫院積極準備履行合同的前期工作，并于XX年至XX年間向被告上海拓能公司支付了全部定金140萬元。XX年3月，設備安裝后，原告西安鐵路醫院才得知該設備的放療系統主要醫用電子直線加速器未取得醫療器械產品生產注冊證書，不得投入使用。XX年12月，醫用電子直線加速器的生產廠商向原告西安鐵路醫院承諾XX年下半年可獲得該產品的生產許可證，但截止原告西安鐵路醫院起訴時，被告上海拓能公司和生產廠商仍未提供該產品的資質文件。

　　原告西安鐵路醫院認為：被告上海拓能公司在設備安裝后不能及時提供該設備的生產注冊證書，向原告西安鐵路醫院承諾的延緩期限內仍無法提供該產品的資質文件，從而導致成套設備至今無法使用，合同無法履行，其行為已構成根本違約。原告西安鐵路醫院為履行協議投資數百萬元，協議簽訂4年多，從未治療一例病人，損失巨大。

　　請求法院判令解除原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂的《放療設備租售協議書》并要求被告上海拓能公司雙倍返還定金280萬元。被告上海拓能公司認為：原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂的協議是名為租售，實為合作關系，而不是買賣關系；被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院配送的加速器、模擬定位機、放療系統（含電動光柵）都是合法廠商生產的產品。原告西安鐵路醫院自愿選定gk—2100直線加速器，該加速器是新產品，是原告自愿訂立的合作協議，因此，原告西安鐵路醫院訴稱到XX年才知道該產品沒有生產許可證與事實不符；原、被告簽訂協議約定，付款方式為租金，分十年還清。原、被告并未約定gk—2100電子直線加速器獲得的許可證時間，應在合同履行期間完成。因此，被告上海拓能公司并無違約。原告西安鐵路醫院選擇gk—2100醫用電子直線加速器作臨床試驗是事實，雙方進行合作也是事實，因此，雙方訂立協議書是否違反法律規定由法院來確定，但締約過錯是雙方的，原告西安鐵路醫院第二項請求違反法律規定，應予以駁回；加速器、定位機、放療系統是三個獨立的系統，沒有相互依賴性，除了加速器外，定位機、放療系統原告西安鐵路醫院正在使用當中。

　　綜上，合同約定了相應義務，但沒有規定取得許可證的時間，如約定時間則收取的費用會發生變化。原告西安鐵路醫院解除協議屬違約行為，請求法院判令駁回原告要求雙倍返還定金的請求。

　　【審判】

　　西安鐵路運輸法院審理后認為，原、被告雙方簽訂的《放療設備租售協議書》是當事人的真實意思表示，合法、有效，應受法律保護。被告上海拓能公司未按照雙方約定提供該套設備主要放療系統gk—2100醫用電子直線加速器醫療器械產品生產注冊證書，造成該整套設備從安裝調試完畢至今未治療一例病人的事實，由于被告上海拓能公司的違約行為，致使《放療設備租售協議書》最終目的不能實現，因此對原告西安鐵路醫院要求解除雙方簽訂的《放療設備租售協議書》的請求予以支持；對于雙倍返還定金的問題。原、被告簽訂協議后，原告西安鐵路醫院為了履行合同，建設放療室、培訓人員，積極準備履行協議的前期工作。而被告上海拓能公司未按照雙方約定履行協議，給原告西安鐵路醫院造成了損失，被告上海拓能公司構成根本違約。對于原告西安鐵路醫院要求被告上海拓能公司雙倍返還定金280萬元的訴請，根據法律規定，被告上海拓能公司應向原告西安鐵路醫院雙倍返還定金247.2萬元以及設備定金16.4萬元。

　　原、被告雙方簽訂的協議被依法解除后，原告西安鐵路醫院應將三臺設備，即 gk—2100醫用電子直線加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統（wimrt）（x刀）及電動多葉光柵一套返還給被告上海拓能公司。根據《中華人民共和國合同法》第九十四條第一款第（四）項、第九十七條、第一百一十五條、第一百三十條、《中華人民共和國擔保法》第八十九條、第九十一條、最高人民法院關于適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋的第一百二十條、第一百二十一條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第二條、第六十四條、第六十五條第一款第（四）項、第六十六條、第六十九條第一款第（四）項的規定，判決解除原告西安市鐵路中心醫院與被告上海拓能醫療器械有限公司簽訂的《放療設備租售協議書》；被告上海拓能醫療器械有限公司向原告西安市鐵路中心醫院雙倍返還定金247.2萬元以及設備定金16.4萬元，兩項合計263.6萬元；原告西安市鐵路中心醫院將該套設備gk—2100醫用電子直線加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統（wimrt）（x刀）及電動多葉光柵一套返還給被告上海拓能醫療器械有限公司。

　　【評析】

　　買賣合同糾紛是審判實踐中最基本、最典型、最常見的案件類型，也是鐵路運輸法院受理案件量最大的一類案件。如何正確認定買賣合同的效力，對處理這類案件具有非常重要的意義。本案中，在原告西安市鐵路中心醫院與被告上海拓能醫療器械有限公司所簽訂的《放療設備租售協議書》的效力認定上存在較大的分歧：一種意見認為，原、被告協議中買賣的標的物沒有取得生產注冊證書，標的物存在瑕疵，應當認定該合同為無效合同；另一種意見認為，原、被告雙方簽訂的協議是雙方當事人的真實意思表示，應受法律保護，雖然被告的違約行為使協議的最終目的不能實現，但并不影響該協議的效力，該協議為有效合同。筆者支持第二種觀點，理由如下：

　　一、原、被告雙方簽訂的協議不屬于無效合同。

　　無效合同是指合同雖然已經成立，但由于其不符合法律或行政法規的特定條件或者違反了法律、法規的強制性規定而被確認為無效的合同。根據《中華人民共和國合同法》第五十二條的規定：“有下列情形之一的，合同無效：

　　（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；

　�。ǘ⿶阂獯�，損害國家、集體或者第三人利益；

　�。ㄈ┮院戏ㄐ问窖谏w非法目的；

　�。ㄋ模⿹p害社會公共利益；

　�。ㄎ澹┻`反法律、行政法規的強制性規定�！�

　　本案中，被告上海拓能醫療器械有限公司的違約行為并不符合《中華人民共和國合同法》第五十二條的任何一種情形，僅給合同相對人原告西安市鐵路中心醫院造成了經濟損失，因此不應輕易認定為無效。并且，本案的原、被告雙方達成買賣的合意，買賣標的物為醫用電子直線加速器、模擬機、拓能公司逆向適形調強放療系統及電動多葉光柵一套，雙方對該套醫用設備的價格、質量等有所約定，買賣合同已經成立。雖然被告明知該套設備中的電子直線加速器缺少相應的生產注冊證書，仍與原告簽訂買賣協議，其過錯是明顯的，但與原、被告雙方簽訂的買賣合同有效無效沒有必然的影響。同時，該買賣合同所涉及的買賣關系僅僅是一般性的經營范圍，不屬于國家特許經營的范國，不違反法律和行政法規的強制性規定，故不應認定該合同無效。

　　二、原、被告所簽訂的協議符合有效合同的三個要件。

　　有效合同是指依照法律的規定成立并在當事人之間產生法律約束力的`合同。目前，我國現有的法律沒有對合同有效的要件做出統一的規定，但是《中華人民共和國民法通則》第五十五條規定：“民事法律行為應當具備下列條件：

　�。ㄒ唬┬袨槿司哂邢鄳拿袷滦袨槟芰�；

　　（二）意思表示真實；

　�。ㄈ┎贿`反法律或者社會公共利益�！�

　　這一規定不僅是民事行為能夠合法的一般準則，也同樣適用于當事人簽訂合同這種民事行為。所以，合同有效的條件也應當具備上述三個條件，只不過《中華人民共和國民法通則》第五十五條第三項中的“不違反法律”在合同有效的認定中具體表現為“不違反法律、行政法規的強制性規定”。本案中，原告西安市鐵路中心醫院和被告上海拓能醫療器械有限公司均是依法成立的具有獨立法人營業執照的企業。XX年10月，原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司雙方自愿簽訂《放療設備租售協議書》，雙方在協議中約定了被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院提供的型號為gk—2100醫用電子直線加速器一臺、模擬機一臺、拓能公司逆向適形調強放療系統（wimrt）（x刀）及電動多葉光柵一套；并且被告上海拓能公司須向原告西安鐵路醫院出具該套放療設備的中華人民共和國醫療器械注冊證、企業法人營業執照、出具代理授權證書、制造商is0900質量體系認證證明書、醫療器械經營企業許可證、安全質量許可證以及具有質量體系合格證書。被告上海拓能公司作為醫療器械的經銷商明知gk—2100醫用電子直線加速器沒有取得生產注冊證書，而與原告西安鐵路醫院簽訂《放療設備租售協議書》，其過錯是明顯的。但是，原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂《放療設備租售協議書》是原、被告雙方的真實意思表示，且雙方簽訂的協議并沒有違反法律和行政法規的強制性規定，是合法、有效的，應受法律保護。

　　三、認定為有效合同符合《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的立法目的，符合中國現階段國情。

　　首先，無效合同過多不利于社會主義經濟的發展，也妨礙社會生產力的發展。由于長期以來我國市場經濟不發達，對市場經濟所要求的交易規則未能引起足夠重視，因此在我國已有的合同效力的規定中，許多規則不但沒有起到鼓勵交易的作用，反而在某種程度上對交易活動起了限制作用，這在審判實踐中使很多不應當被消滅的交易被歸于無效。這種寬泛的無效合同制度，增加了財產的損失和浪費，因為合同被宣告無效后，雙方當事人就要按照恢復原狀的原則在當事人之間產生相互返還已經履行的財產或賠償損失的責任，這種返還不但意味著訂約目的不能實現，還會增加不必要的費用和損失。

　　其次，我國現行《合同法》的立法宗旨要求減少無效合同，增加有效合同。據不完全統計，在現行合同法出臺前，在審判實踐中確認為無效合同的約占合同案件的半數以上，其中很多是有瑕疵可以挽救甚至是有效的合同。為了糾正這個偏差，在現行《合同法》起草過程中，全國人****制工作委員會在下發的關于合同法（征求意見稿）的說明中說：“合同自愿是合同法的基本原則，……不能任意以合同無效來解決糾紛�！睙o效合同過多，不利于社會主義經濟的發展，確認一個有效合同無效，就是消滅了一樁交易，使當事人為訂立、履行這個合同的努力變為徒勞，造成資源浪費，使社會交易成本增加，妨礙了社會生產力的發展。因此，我國現行的《合同法》明確了違反法律、行政法規的強制性規定的合同才是無效合同，因為欺詐、脅迫而訂立的合同可以是無效合同但也可以是可變更的合同，合同效力可追認的制度，合同內容欠缺的補救制度等。

　　再次，我國合同法律制度的立法精神已由權力擴張型思路向權力限縮型思路演變。我國現行的合同立法中堅持“盡量使合同得以生效”的基本精神，把合同的無效情形限制在較為狹窄的范圍內。應當說，這一立法精神順應了我國經濟發展的要求。隨著我國社會主義市場經濟制度的逐步發展與完善，交易活動日益豐富和多元，極大地刺激了人們對自由尤其是交易（合同）自由的渴求。這種要求體現在法律中即表現為國家對合同之行政干預的減輕和合同當事人自由權利的張揚。我國現行合同法順應了社會的這一要求，在合同無效制度中表現出較為明顯的尊重個人自由意志的傾向：凡是無礙社會基本秩序、僅僅關涉雙方利益的合同是否屬于無效的問題由當事人自主決定，是否行使撤銷權也完全由當事人自由裁度。

買賣合同分期付款3

　　合同編號：_____________

　　出賣方：_____________業務電話：_____________

　　買受方：_____________

　　1、_____________，戶籍地：_____________，現在居住地：_____________，

　　身份證號碼：_____________，聯系電話：_____________。

　　2、_____________，戶籍地：_____________，現在居住地：_____________，

　　身份證號碼：_____________，聯系電話：_____________。

　　乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國民法典》以及相關的法律、法規，訂立本合同。

　　第一條汽車品牌、型號、顏色、數量

　　乙方按自己的意愿選購____產__________牌，車型_____，發動機號為_______，底盤號__________，功率_____，車架號_____，外觀為____顏色的汽車壹輛。

　　第二條汽車價格和付款方式

　　1、汽車價格：

　　汽車總價款為人民幣_________元/輛，以上價格僅為提貨的裸購車款，并不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。

　　2、付款方式：應乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式購買汽車，具體如下：

　�、偈灼诟犊睿阂曳接诒竞贤炗喼�，向甲方足額支付汽車總價的___%的首付款，即人民幣____拾____萬___仠佰元整。

　　②后續付款：乙方除首付款外的尚余購車款人民幣拾___萬___仟___佰___元整，分個月支付，自___年___月___日起每月支付金額元直至乙方將尚余購車款付清為止，每月__日前交至甲方。

　　3、由于乙方尚未支付的購車款，占用甲方資金按照有償的原則，乙方應向甲方支付資金占用費，資金占用費按每月%的比例結算。即按乙方未付購車款總額乘以占用天數計付給甲方。

　　4、甲方收取乙方交付的款項，采取先結資金占用費再還購車款的結算方式，乙方提前交付購車款的，甲方應予以準許，資金占用費結算至乙方付清購車款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車款和資金占用費。

　　第三條乙方在下列程序完成后提車

　　1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證復印件，以及甲方認為需要的其他材料。

　　2、甲方審查上述材料的真實性并經核實后，甲乙雙方方簽訂合同，乙方簽署有關法律文書。

　　3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應付稅費。

　　4、汽車所有的移動，包括提車途中、定制車箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風險責任，由乙方承擔。

　　第四條汽車的質量、驗收和交付方式

　　1、甲方向乙方出售的汽車，以生產廠家符合國家的全新整車技術質量標準，包括廠家產品出廠前對汽車的部分技術數據和結構變動未作聲明的其他技術指標為準。乙方在收車單簽字時未提出質量異議的，即視為乙方對汽車質量驗收合格和交付。

　　2、乙方如購買已上牌使用的汽車，其質量和其他技術指標以實物為準。

　　3、汽車交付乙方后，不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關合同的義務，汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。

　　4、汽車的售后服務，按生產廠家的規定執行，甲方不承擔售后服務的任何費用。

　　第五條擔保

　　為確保乙方履行本合同規定之義務，雙方約定采取如下種擔保形式：

　　1、保證。乙方特請為其提供連帶責任保證。保證范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。保證期間為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。

　　2、抵押：乙方提供本人或所有的_____________財產為乙方全部債務提供抵押，當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和資金占用費或利息以及各種稅收、保險費用時，甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押范圍為：乙方尚欠購車款、應付資金占用費或利息、應付稅收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的'所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。抵押需辦理登記的，所發生的費用由乙方承擔，并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。抵押擔保期限為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應付款到期后的四年。

　　3、乙方如要求甲方為其購車提供擔保時，甲方有權要求乙方提供反擔保，并另行簽訂書面反擔保合同。

　　4、擔保人在本合同簽字或蓋章的，即視擔�；虮ＷC合同成立并生效。

　　第六條汽車所有權歸屬和所有權的轉移

　　1、分期付款期間，乙方未全部付清購車款和其他稅費前，甲方保留汽車的所有權，本合同項下的汽車所有權必須登記在甲方名下，乙方享使用、經營和收益的權利。若乙方與他人有訴訟之爭，也與該財產無關。

　　2、乙方在未付清全部購車款之前，有義務向他方聲明所使用的汽車的所有權屬于甲方的情況。乙方在使用和經營汽車時必須以自己的名義與他方建立動輸合同關系，因使用汽車或者經營活動中發生的任何虧損，或者造成第三方包括但不僅限于道路交通事故侵權損害，或者違法行為而被有關機關處罰等后果的，均由乙方獨自承擔全部法律責任。

　　3、乙方按合同付清全部車款及其他相關的費用后，汽車的所有權歸乙方，乙方應當在次月將汽車轉籍過戶至乙方或乙方指定的單位或個人，所需費用由乙方承擔。

　　第七條保險

　　分期付款期間，為減少意外所造成的損失，乙方汽車必須按照國家規定投保第三者強制險和第三者商業險，并必須積極與保險公司溝通，使第三者商業險的投保金額最大化，甲方予以積極協助配合。其他險種必須根據銀行按揭貸款的要求足項、足額投保。投保手續由甲方在辦理汽車保險入戶時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管并代辦理賠手續。

　　第八條汽車轉籍或轉讓

　　乙方在未付清全部購車款與汽車有關的各項費用之前，要將本合同項下的汽車轉籍過戶或者轉讓他人的，甲方有權提前收回部分或全部購車款及資金占用費。

　　第九條特別約定

　　有下列情況之一的，乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方，甲方即有權采用自行或者委托他人或者通過法院等方式收回汽車，并授權甲方可將汽車進行任何的處置，處置汽車的價格均由甲方決定，乙方均予以認可。甲方處置汽車的所得的款項可用于直接償付乙方未付清的購車款、各種稅費和由此支出的所有費用包括但不僅限于因此造成汽車停運期間的任何損失和因收回、變賣汽車訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用，全部由乙方承擔。乙方不得以任何理由提出異議。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。

　　1、利用汽車從事違法活動的

　　2、逾期支付購車款和與汽車有關的各項費用達60天的

　　3、未按本合同約定投保第三者強制險和足額第三者商業險的

　　4、未經甲方同意，擅自將汽車轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益行為的

　　5、乙方發生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益行為的

　　6、乙方在未付清全部購車款和與汽車有關的各項費用之前，若造成汽車毀損責任事故，影響汽車價值或正常營運的。

　　第十條其他約定

　　1、乙方同意甲方以本合同的汽車作為抵押物向金融機構辦理貸款，貸款由甲方負責償還。乙方以接收汽車的單據及甲方出具給乙方的收費票據為憑，自愿承擔與貸款有關的費用。

　　2、乙方同意在本合同項下的購車款及資金占用費付清和未作汽車過戶登記之前，甲方對該汽車保留所有權，乙方只對該汽車擁有使用權和經營權。在此期間，乙方有義務向他方聲明該情況，并以乙方的名義與他方建立動輸合同關系，甲方與乙方僅發生汽車買賣關系，沒有義務為乙方提供貨運業務。雙方也未就汽車的使用、經營進行任何合作、合伙等活動，沒有從中收取任何利益。

　　3、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使汽車對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用由乙方承擔。

　　4、乙方在使用、經營汽車期間，汽車的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等全部由乙方承擔。乙方使用汽車在營運中出現的貨運糾紛，貨物損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。

　　5、當事人在本合同記載的通訊地址、聯系電話為真實可靠。任何一方如通訊地址、聯系電話發生變更的，應在變更后的三天內，以書面的方式通知相對方。在沒有變動的書面通知之前，所有通知、函件均以本合同記載的通訊地址、聯系電話為準，通知或函件一經到達通訊地址，不論何種情況即視為送達。

　　6、甲乙雙方簽訂的與購車的有關合同，包括但不僅限于向銀行按揭貸款、借款、車輛代管合同、協議及委托授權書等均作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力，甲方有權選擇分別履行或者合并履行。

　　第十一條乙方逾期支付購車款的，按逾期應付額×3‰×實際逾期天數向甲方支付滯納金。乙方逾期支付購車款超過30天的，除應支付滯納金外，還應從逾期支付之日起計算，每逾期一天，按1%比例支付違約金。

　　第十二條在本合同履行過程中若發生糾紛，甲乙雙方應本著有利于實現合同目的的方式協商解決，協商不成的，由甲方所在地人民法院管轄

　　第十三條本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決，達成一致意見的，應另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　第十四條本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后即生效。本合同一式份，甲方至少執兩份，乙方執一份。本合同有效期自生效之日起至債權債務清償完畢時終止。

　　甲方：_____________乙方：_____________

　　法定代表人：_____________乙方：_____________

　　委托代理人：_____________

　　擔保人：_____________

　　財務登賬蓋章：_____________身份證號碼：_____________

　　通訊地址：_____________

　　電話：_____________

　　簽訂時間：_____年_____月_____日

買賣合同分期付款4

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就汽車分期買賣事宜，達成以下協議：

　　第一條本合同的標的物為_________，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

　　(1)前款_________元。

　　(2)余款_________元。

　　(3)月息_________元。

　　第二條乙方預付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。

　　第三條乙方可以就上述提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。

　　上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貸款。

　　第四條甲方于本合同訂立的同時，將_________汽車交予乙方，并同意乙方對該汽車的使用。

　　第五條乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。

　　第六條乙方須以正當的方式使用_________汽車，若有違反，甲方可立即解除本合同。

　　第七條乙方連續兩次未支付價款，并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

　　第八條合同爭議的解決方式：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由_________仲裁委員會仲裁解決。

　　第九條其他約定事項：____________________________________

　　出賣人(甲方)：_______________

　　買受人(乙方)：_______________

　　___________年_______月_______日

　　甲方：乙方：身份證號碼：_____________ 聯系電話： _____________

　　乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲、乙雙方遵循法律、法規，訂立本合同。

　　一、甲方根據乙方的指定，提供牌，車型，發動機號為：，底盤號為：的汽車壹輛。

　　二、汽車總價為人民幣（大寫）元，（小寫）￥：元。

　　1.首期付款：乙方提車之前，一次性向甲方支付汽車總價的%，即人民幣（大寫）元整，（小寫）￥：元。

　　2.后續付款：余款自20 年月日至20 年月日止，分個月分期支付，即于每月28日前交元至甲方。

　　3.由于乙方所占資金，系借貸而來，按照等價有償的原則，余款乙方應向甲方支付銀行利息。

　　三、車輛的保險

　　分期付款期間，為減少意外所造成的`損失，車輛必須按照國家規定投保機動車強制險，50萬元第三者商業險，其他險種由乙方根據需要決定。投保手續由甲方在辦理車輛保險入戶時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管。

　　四、車輛營運手續

　　分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下，由于現行的車輛管理體制和車輛營運體制，各種營運手續只能以甲方的名義辦理，在此期間車輛的營運、保險、年檢等手續，均由乙方委托甲方辦理。

　　五、甲方的權利和義務

　　乙方有下列情況之一的，甲方有權無須通知乙方，直接有權終止本合同，收回汽車及有關證件，并要求乙方結清所有欠款，賠償損失。在收回車輛滿十五 1

　　天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費時，甲方有權按評估價出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車，所得價款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費（含收回車輛后發生的稅費）和由此支出的所有費用（含律師代理費）。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。

　�。�1）利用車輛從事違法活動；

　�。�2）拖欠款項（含車款和其他應付稅費）累計達二萬元或累計達二個月應付車款金額的；

　　（3）未按本合同約定投保第三者強制險和50萬元第三者商業險的；

　�。�4）敗壞甲方聲譽，情節嚴重的；

　　（5）未經甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞GPS裝置的；

　　（6）未經甲方許可，變更手機卡號或停止使用手機卡號，致使甲方無法正常聯系的；

　�。�7）未經甲方同意，擅自將車輛轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為；

　�。�8）乙方發生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益的行為。

　�。�9）車輛被運輸管理部門取消營運資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格；

　　六、乙方的權利和義務

　　1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權利。

　　2、乙方依法及按本合同規定經營、使用汽車、不受甲方的干預。

　　4、汽車營運的各種稅費由乙方承擔。乙方在使用汽車期間，車輛的保養、維修費用和營運中應交的稅金、規費等所有稅費均由乙方承擔。

　　5、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使車輛對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用（含差旅費、律師代理費等）由乙方承擔。

　　6、乙方使用汽車在營運中出現的糾紛、損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。

　　7、車輛交付乙方后，車輛的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。

　　七、違約責任

　　1、乙方委托甲方代辦的各種手續及甲方應當提供的服務，甲方應當派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負責賠償。

　　2、乙方的違約責任：

　　乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車款的，除應及時補交外，還應向甲方償付延期付款違約金，同時還須承擔甲方因追索債務而支出的費用，如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣費等。

　　八、爭議的解決

　　甲、乙雙方在執行本合同時發生爭議時，應本著平等、友好、誠信的原則協商解決，協商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。

　　九、其它

　　1、本同壹式二份，甲、乙雙方各執壹份。

　　2、本合同自各方簽字蓋章后生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：身份證號：

　　委托代理人：住所：

　　電話：手機：

　　簽訂時間：年月日

買賣合同分期付款5

　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)

　　今甲方與乙方就淮河廣場_____層_________號房首付分期買賣事宜，達成以下協議：　　

　　第一條：分期付款總額為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：　　

　　(1)首次付款共計：_________元整（小寫：），于簽訂商品房買賣合同時支付。

　　(2)二次付款共計：_________元整（小寫：），于________年____月____日前支付。

　　(3)尾款共計：_________元整（小寫：），于辦理房產證時支付。

　　第二條：逾期付款違約責任：　

　　乙方如未按照本協議規定時間付款按下列方式處理：　　

　　1.逾期在____日之內，自本協議規定的`應付款期限之第____日起至實際金額支付應付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款總額的萬分之3的違約金，商品房買賣合同繼續履行。

　　2.逾期超過____日后,甲方有權解除商品房買賣合同。甲方解除商品房買賣合同的，之前所交款項不予乙方退還。

　　第三條：因協議發生爭議由當事人雙方協商解決。協商不成的依法向人民法院起訴。

　　第四條：本協議經當事人雙方簽字蓋章即生效,本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份ゾ哂型等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

買賣合同分期付款6

　　出賣人：__________________（以下簡稱甲方）

　　買受人：__________________（以下簡稱乙方）

　　今甲方（出賣人兼所有人）與乙方（買受人兼使用人）就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

　　第一條本合同的標的物為_________，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

　�。�1）前款_________元。

　�。�2）余款_________元。

　　（3）月息_________元。

　　第二條乙方預付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。

　　第三條甲方于本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，并同意乙方對該產品的使用。

　　第四條乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。

　　第五條乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

　　第六條乙方連續兩次未支付價款，并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的.，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

　　第七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

　�。ㄒ唬┨峤籣___________________委員會_____；

　�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第八條其他約定事項：____________________________________

　　出賣人（甲方）：_______________

　　___________年_______月_______日

　　買受人（乙方）：_______________

　　___________年_______月_______日

買賣合同分期付款7

　　出賣人：__________________（以下簡稱甲方）

　　買受人：__________________（以下簡稱乙方）

　　今甲方（出賣人兼所有人）與乙方（買受人兼使用人）就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

　　第一條本合同的標的物為_________ ，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

　�。�1）前款_________元。

　�。�2）余款_________元。

　�。�3）月息_________元。

　　第二條

　　乙方預付_________元予甲方，余款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。

　　第三條乙方可以就上述提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。

　　上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貸款。

　　第四條甲方于本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，并同意乙方對該產品的使用。

　　第五條乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。

　　第六條乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

　　第七條

　　乙方連續兩次未支付價款，并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的'，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由萊蕪仲裁委員會仲裁解決。

　　第九條其他約定事項：____________________________________

　　出賣人（甲方）：_______________

　　買受人（乙方）：_______________

　　___________年_______月_______日

買賣合同分期付款8

　　賣方（以下簡稱甲方）：

　　買方（以下簡稱乙方）：

　　身份證：

　　甲方作為手機轉讓者，為解決部分乙方購機一次性付款難的問題，本著自愿、平等原則，特簽定本協議：

　　第一條標的物及數量

　　本合同的標定物為_______牌_______型手機，數量_______臺。

　　手機序列號為：_____________________

　　第二條價款及付款方式

　　價款總額為人民幣_______元整。乙方應依照下列規定支付款項予甲方：

　　乙方于收到上述手機并驗貨后首付_______元予甲方，余款_______元。自_________年____月____日至

　　_________年____月____日期間付清，每月_______日前支付_______元。

　　第三條違約責任條款

　　乙方若未能支付第二條所列分期付款相應到期金額，須自應支付日始以手機價款的____%每日支付甲方作為延遲履行金。

　　第四條所有權保留條款

　　本合同標定物于乙方在上述分期付款期間未全部支付價款及第三條約定的延履行金遲時所有權仍屬于甲方，待乙方付清全部價款及第三條約定的.相應遲延履行金之時，手機所有權轉移至乙方。

　　第五條關于乙方身份信息核實

　　為降低甲方風險及保證該合同優惠政策惠及范圍，乙方簽訂本合同前應將本人有效身份證、學生證交甲方核對其真實性，并提供乙方簽字的復印件各一份于甲方保留。乙方對上述證件附有保證有效性與真實性的義務，如果乙方提供虛假信息則應向甲方承擔締約過失責任。

　　第六條交貨及驗貨

　　（1）甲方應于本合同簽訂之時將第一條約定的手機交付于乙方。

　　（2）乙方收到手機應先行調試并檢查外觀、附件及包裝的完好性。

　�。�3）手機一旦轉讓，乙方是無法退換貨給甲方。

　　第七條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決。如協商不成，可向有關管轄區的人民法院提起訴訟。

　　第八條其他約定

　　1、本協議一式兩份，雙方各保留一份，具有同等法律效力。本協議經甲乙雙方簽字后生效。對本協議未盡事宜，雙方協商解決。

　　2、因乙方違約甲方起訴所產生的訴訟費、律師費、差旅費由乙方一并承擔。

　　賣方（甲方）（簽章）：

　　_________年____月____日

　　買方（乙方）（簽章）：

　　_________年____月____日

　　本合同簽訂地點：

買賣合同分期付款9

　　出賣人： (以下簡稱甲方)

　　買受人： (以下簡稱乙方)

　　保證人： (以下簡稱丙方)

　　上列甲乙雙方就機器的買賣事宜，訂立合同如下：

　　第一條　甲方根據本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買受。

　　第二條　買賣價款與付款條件規定如下：

　　1.總金額人民幣　　元整。

　　2.付款方式：

　　(1)于本合同成立時，即付預付款　　　元。

　　(2)余款　　　元，在交貨試機完成后，分二十期平均攤付。

　　(3)分期付款的支付日期，以定金付日該月的翌月開始，每月二十日之前截止。

　　(4)為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票二十張付予甲方。支付日期定于機器交付之時。

　　第三條　交貨的時間與方法規定如下：

　　1.交貨時間為　月　日前。

　　2.交貨地點約定于乙方的　　　工廠，應安裝妥當，并先行試機。

　　3.試機完成后，甲方應將機器交付乙方，乙方則須依第二條第2款第(4)項的約定，將二十張分期付款的支票支付甲方。

　　第四條　機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條所列全部貨款時，再將所有權移轉予乙方。

　　第五條　機器交貨之后，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時，一切責任由乙方負擔。

　　第六條　丙方與乙方須連帶對甲方保證，對依本合同發生的一切應負債務(除貨款債務外，還包括毀損、賠償債務)負完全支付的責任。

　　第七條　乙方或丙方若發生下列事項，則與本合同有關的`債務無需通知催告，即自動消失，分期付款的所有余款皆必須一次付清。

　　1.乙方或丙方的支票無法兌現，或停止付款的;

　　2.乙方或丙方有滯納租稅，或有破產、和解及其他類似判決上的情形的;

　　3.機器被依法扣押或先予執行等情形的;

　　4.機器因乙方的故意或重大過失，以致毀損、滅失的;

　　5.乙方從未支付第二條所列分期付款的;

　　6.其他違反本合同的事項。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　丙方（蓋章）：_______________

　　丙方代表簽名：_______________

　　地址：_______________________

　　電話：_______________________

　　傳真：_______________________

　　日期：______年______月_____日

買賣合同分期付款10

　　銷字第______號

　　合同簽訂地：_______

　　出賣方(甲方)：_____________________地址：_____________________

　　買受方(乙方)：______________________地址：_____________________

　　擔保方(丙方)：______________________地址：_____________________

　　反擔保方(丁X)：_____________________地址：_____________________

　　甲、乙、丙、丁四方根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規之規定，經充分協商，就乙方以分期付款方式購買甲方汽車有關事宜達成如下協議：

　　第一條乙方以分期付款方式向甲方購車共_______輛，車輛明細見本合同附件一。

　　車價款合計_______元，車輛購置附加稅、上牌照費用、車船使用稅、印花稅等由乙方另行交納，相關費用見本合同附件二。

　　第二條乙方在簽訂合同時，向甲方首付車價款_______元，其余車款_______元，丙方為乙方擔保，乙方分_______個月付清，月還款以本合同附件三為準。付款期限自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，每_____月_____日前結算。

　　第三條甲方所售汽車符合有關部門批準的廠家標準。

　　第四條本合同簽訂并交納首付款后，乙方不得單方解除合同，否則辦理車輛手續的一切費用及損失由乙方負擔，并承擔本合同第九條所規定的違約責任。乙方提車時，應認真驗收車輛，對車型、規格、外表、技術參數等無異議后，填寫驗車單。提車后要認真閱讀服務手冊、產品說明書和用戶須知，做到正常使用和保養。乙方應按服務手冊規定進行定保登記和保養，如出現故障，乙方應及時到廠家指定的服務站維修、鑒定和處理。由于乙方不按規定保養維修或超限運輸等違法經營等事項導致車輛出現質量問題，甲方不承擔任何責任。

　　第五條乙方提車后，自主經營，且承擔汽車毀損或滅失及經營中所出現的一切風險。為防止車輛因意外事故造成乙方不能還款，乙方同意在還款期限內按甲方指定的保險公司和指定的險種、保額進行投保。負擔車輛運營中應繳納的運管費、保險費等各項費用。乙方在按期還款的前提下有權獨立運輸，獨立享受盈利和虧損。乙方在運營中未經書面授權不得以甲方或行駛證登記單位的名義簽訂任何合同或雇用工作人員和開展任何經濟活動。乙方在運營中的一切民事責任由乙方自負。否則，因乙方經營中的風險給甲方造成經濟損失的，甲方有權向乙方追償。

　　第六條在車款付清前，經各方同意車輛登記戶名為_________。乙方在如期還款的前提下，有對車輛的使用權、收益權。乙方不得將車輛出租、抵押、轉讓或對外投資等，否則其行為無效且承擔一切責任和損失。

　　第七條合同期滿，乙方交清全部款項，甲方協助乙方辦理車輛過戶手績。費用由乙方負擔。

　　第八條乙方必須按合同約定按時付款。乙方出現下列情形之一的甲方或履行擔保義務的丙方有權采取相應措施以維護自身合法權益：

　　1.非經甲方書面同意出現遲延還款;

　　2.隱匿、轉移、出售、出租車輛或不能提供車輛真實情況或位置;

　　3.私自毀損、拆除或其他因乙方原因導致GPS無法正常工作或工作失效的;

　　4.出現交通事故等糾紛或違法經營造成車輛被扣押或被留置;

　　5.乙方更改聯系方式或通訊地址未在三日內告知甲方;

　　6.乙方經濟條件惡化出現履約風險，不能在甲方指定的期限內提供新擔保;

　　7.拖欠運管費等行政事業收費給甲方或丙方造成損失的;

　　8.乙方隱瞞與他人共同購買車輛或冒名頂替購車;

　　9.未經甲方同意乙方以該車輛對外投資;

　　10.其他影響乙方還款或給甲方或丙方造成經濟損失的情形。

　　如乙方出現上述情形之一的，視為乙方喪失履約誠信和履約能力，甲方有權要求乙方提前將車款全部付清或要求丙、丁X提前履行擔保義務。屆時，甲方或履行擔保義務的丙方有權收回乙方車輛，車輛收回后_____日內乙方應將所欠甲方車款或丙方為乙方代償的款項全部付清，否則甲方或履行擔保義務的.丙方有權委托有資質的評估機構以車輛按變現價評估，并按評估價銷售，車輛銷售款用于償還乙方所欠全部車款或丙方代償的全部款項及甲、丙方向乙方催款、尋找車輛、收車所發生的一切經濟損失，包括但不限于車輛使用費、交通費、差旅費、律師代理費、誤工費、財產保全費、執行費等;乙方所付款項，按下列順序清償債務：(1)守約方為實現權利而支付的費用;(2)已拖欠的違約利息;(3)利息;(4)損失賠償金;(5)欠款本金，并終止合同。

　　第九條如乙方違約，乙方向甲方支付欠款總額(已到期和未到期欠款額之和)30%的違約金或向履行擔保義務的丙方支付實際履行擔保額30%的違約金。

　　第十條如因該車質量問題和違反本合同條款發生糾紛，應友好協商，所達成的補充協議與本合同具有同等效力。協商不成時，各方均同意在_________提起訴訟：A.甲方所在地人民法院;B.乙方所在地人民法院;C.丙方所在地人民法院;D.丁X所在地人民法院。

　　第十一條乙方已詳細閱讀了上述條款，閱后對上述條款內容及填寫數額沒有異議。

　　第十二條丙、丁X已詳細閱讀上述條款，愿為乙方提供連帶責任擔保。丁X同意為乙方履行合同義務向丙方提供反擔保，丙方履行擔保義務后，有權向乙、丁X追償。

　　第十三條本合同履行地：甲方所在地。本合同正本一式五份，甲方二份，乙方、丙方、丁X各一份。本合同自各方簽字蓋章并經丙方合同審核人簽字后生效。

　　第十四條本合同附件：

　　附件一分期付款購車車輛明細表(略)

　　附件二分期付款購車費用明細表(略)

　　附件三分期還款明細表(略)

　　甲方：__________

　　法定代表人或授權代理人：__________

　　授權代理人：_______________

　　_______年_____月_____日

　　乙方：_______________

　　_______年_____月_____日

買賣合同分期付款11

　　出賣人：______________(以下簡稱甲方)

　　買受人：______________(以下簡稱乙方)

　　保證人：______________(以下簡稱丙方)

　　上列甲乙雙方就機器的買賣事宜，訂立合同如下：

　　第一條 甲方向乙方保證，根據本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買受。

　　第二條 買賣價款與付款條件規定如下：

　　(1)總金額人民幣___________元整。

　　(2)付款方式：___________________________

　�、儆诒竞贤闪r，即付預付款_______________ 元。

　�、谟嗫� ____________元，在交貨試機完成后，分二十期平均攤寸。

　　⑧分期付款的交付日期，以訂金付日該月的次月開始，每月二十日之前截止。

　�、転橹Ц渡鲜龇制诟犊�，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票二十張付予甲方。支付日期訂于機器交付之時。

　　第三條 交貨的時間與方法規定如下：

　　(1)交貨時間_________月__________日前。

　　(2)交貨地點：約定于乙方的_________工廠，應安裝妥后，并先行試機。

　　(3)交貨方法：于試機完成后，甲方應將機器交付予乙方，乙方則須依第二條第(2)項第④款的約定，將二十張分期付款的支票支付予甲方。

　　第四條 機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條的全部貨款時，再將所有權移轉予乙方。

　　第五條 機器交貨之后，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時，一切責任歸由乙方負擔。

　　第六條 丙方與乙方須連帶對甲方保證，對本合同必須負擔的一切債務(除貨款債務外，包括毀損、賠償債務)并負完全支付的責任。

　　第七條 乙方或丙方若發生下列事項，則與本合同有關的債務毋需通知催告，即自動消失，分期付款的利益，所有余款皆必需一次付清。

　　(1)乙方或丙方的支票無法兌現，或停止付款時。

　　(2)乙方或丙方因滯納租稅，或有破產、和解及其他類似判決上的情形的。

　　(3)就機器發生被依法扣押或先予執行等情形的。

　　(4)機器因乙的故意或重大過失，以致毀損、滅失的。

　　(5)乙方從未支付第二條的分期付款時。

　　(6)其他違反本合同的事項。

　　第八條 乙方應根據正確用法使用機器，并由優秀的管理人員負責保管。

　　第九條 乙方發生第七條情形的，即失去使用機器的權利，且該機器必須歸還甲方。

　　第十條 若發生第九條的情形，甲方可對撤回的'機器作適度的評估，并據貨款與評估之間的差額作為損害賠償金，聯同已收取的貨款，抵銷債務，如有余額則退還乙方。

　　第十一條 甲方需保證機器的性能完全與說明書(如附文)相符，且交貨后一年內自然發生的故障，甲方亦需負責修理。

　　第十二條 機器交貨后經三個月的，除前條規定的情形外，甲方不負保證所有瑕疵的責任。即使交付后三個月內，亦只容許交換機器，因機器故障而發生的損害，甲方不負其責。

　　第十三條 有關本合同乙方的債務，期滿后的賠償金定為日息四分。

　　第十四條 對于機器，乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的余額作為投�；痣U的金額，并為保險金請求權設置質權的手續，其費用由乙方負擔。

　　第十五條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(一)提交_____________ 仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十六條 其他約定事項：____________________________________

　　第十七條 甲乙雙方于__________年_______月_________日前至公證處辦理公證事宜，認同本合同各條款金錢債務及機器給付義務并載明應徑受強制執行。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)____________

　　買受人(乙方)____________

　　保證人(丙方)____________

　　__________年______月______日

買賣合同分期付款12

　　甲方(出賣人)：乙方(買受人)：

　　身份證號：身份證號：

　　保證人：

　　身份證號：

　　甲方與乙方就產品分期付款買賣事宜，達成以下條款：

　　第一條

　　甲方向乙方保證，根據本合同的各項條款，將售予乙方，乙方買受。

　　第二條本合同的交易產品具體情況如下：

　　質量：

　　體積：

　　其它：

　　第三條

　　本合同總金額元，乙方付首期款人民幣元予甲方，余款自年月日至年月日分期付清，每月日前各支付元。如果逾期日未付款的，甲方可以請求其一次性付清所有款項或者直接解除合同，并要求乙方承擔違約責任。

　　第四條

　　乙方可以就本合同提供擔保，于本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票張交付甲方。

　　上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。

　　第五條

　　甲方于本合同訂立的同時，將產品交予乙方，并同意乙方對該產品的使用。

　　第六條

　　乙方若未能支付第二條分期付款金額、及其它應付的各項費用，須自支付日始以日息支付甲方作為延遲履行賠償金。

　　第七條

　　乙方須以正當的.方式使用產品，若有違反，甲方可立即解除本合同，并要求乙方承擔違約責任。

　　第八條

　　乙方連續兩次未支付價款，并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

　　第九條爭議解決

　　如果甲乙雙方就本買賣合同的效力及其履行產生爭議的，雙方可以協商解決問題;如果不愿協商或者無法達成一致意見的，可以采取以下一種方式解決爭議：

　　()提交人民法院法院裁判

　　()提交仲裁委員會仲裁

　　附則

　　1、本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。

　　2、本協議經各方簽署后生效。

　　簽署時間：年月日

　　甲方(蓋章)：

　　聯系人：

　　聯系方式：

　　地址：

　　乙方(蓋章)：

　　聯系人：

　　聯系方式：

　　地址：

買賣合同分期付款13

　　原告：_____________住址：_____________電話：_________________

　　被告：_________________住所地：_____________法定代表人：_____________聯系人：_____________電話：_____________

　　訴訟請求：

　　1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

　　2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的`違約金;

　　3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

　　事實與理由：

　　綜上所述，被告作為房屋買賣合同的出售方，在原告交付購房款履行了付款義務后，被告方交付房屋即購房合同成立，被告方應當在合同訂立之日起90日內按約定辦理房屋所有權證。

　　根據《中華人民共和國城市房地產管理法》第60條《城市房地產開發經營管理條例》第33條及最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定，被告應當立即辦理房屋產權證并支付違約金。

　　________________________法院

　　申請人：________________________

　　________年________月________日

買賣合同分期付款14

　　買方：(以下簡稱甲方) 身份證號碼：住所：賣方：(以下簡稱乙方) 身份證號碼：住所：

　　第一條為房屋買賣有關事宜，經雙方協商，訂合同如下，乙方自愿將下列房屋賣給甲方所有;房屋坐落于 ;買賣雙方均清楚該房屋產權及面積現狀，并確認該房屋是以現狀出售;

　　第二條甲乙雙方商定成交價格為人民幣 (大寫：，該價格包括房屋的附屬設施;

　　付款方式：合同簽訂后，當事人雙方同意按下列方式交付房款：

　　分期付款：

　　1、甲方于簽訂本合同當日，交付乙方履行合約保證金人民幣 (大寫： );

　　2、甲方于該房屋辦理更名手續成功之時，將扣除履行合約保證金后的余款人民幣 (大寫： ) 交付于乙方;

　　第三條乙方在該房屋更名成功當日將上述房屋交付給甲方。該房屋占用范圍內土地使用權同時轉讓;

　　第四條乙方于甲方交清全部房款當日(工作日)到房管部門及開發商辦理房屋更名手續;

　　第五條違約規定：

　　買賣雙方規定，違約方應按照房屋成交價(即總價)的'10%，即人民幣(大寫： ) 作為違約金支付給守約方，若實際損失大于違約金時，違約方還應承擔賠償責任;

　　第六條逾期付款違約責任：

　　甲方如未按照本合同規定時間付款，按下列方式處理：按預期時間，分別處理(不作累加)

　　1、逾期在7日之內，自本合同規定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止，甲方按日向乙方支付逾期房價總額的萬分之3的違約金，即人民幣 (大寫： )，合同繼續履行;

　　2、逾期超過7日后，乙方有權解除合同。乙方解除合同的，甲方按房價總額的10%，即人民幣 (大寫 )向乙方支付違約金。甲方愿意繼續履行合同的，經乙方同意，合同繼續履行，自本合同規定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止，甲方按日向乙方支付逾期房價總額萬分之5的違約金，即人民幣 (大寫： ) ;

　　第七條因合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第八條本合同經當事人雙方簽字蓋章即生效，本合同一式兩份，當事人各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　電話：電話：

　　簽訂時間：簽訂時間：

買賣合同分期付款15

　　出賣方(甲方)：________

　　姓名：________

　　身份證號：________

　　家庭住址：________

　　電話：________

　　買受方(乙方)：________

　　姓名：________

　　身份證號：________

　　家庭住址：________

　　電話：________

　　擔保方(丙方)：________

　　姓名：________

　　身份證號：________

　　家庭住址：________

　　電話：________

　　甲、乙、丙三方根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規的規定，本著平等自愿的原則，就乙方以分期付款方式購買甲方已登記車輛、丙方對乙方債務向甲方提供擔保等事宜，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：買賣標的物

　　1、主車牌號：________;主車車型：________

　　2、掛車牌號：________;掛車車型：________

　　3、主車發動機號碼：________;主車底盤號：________

　　4、掛車底盤號：________

　　上述車輛狀況經雙方共同確認，狀態完好正常，與記載內容一致。

　　第二條：車輛價款

　　乙方所購上述車輛總價款為(大寫)________元，小寫________元。其中主車價款為________元，掛車價款為________元。

　　第三條：付款方式與期限

　　1、乙方采取分期付款的方式購買前述車輛：乙方在簽訂本合同時，應首付款人民幣________元，(大寫：________)。剩余款項________元(大寫：________)，分期支付，分期期限為____個月，每月還款________元，(自______年____月____日至______年____月____日止)。

　　2、付款期限：乙方應于每月20日前將下月應支付車款一并存入甲

　　方指定賬戶(開戶行________賬號________)，或直接支付甲方，憑交款憑證或甲方的收款收據結算。

　　3、在乙方簽訂本合同且支付首付款后，甲方向乙方交付車輛，乙方已對車輛質量進行了全面查驗并確認符合相關標準，保證接收后不以質量問題拒絕或延遲付款，本合同兼作車輛交付憑證。

　　乙方本頁簽名：________

　　丙方本頁簽名：________

　　第四條：所有權轉移登記的條件

　　1、在乙方未付清全部價款之前，暫不辦理車輛的所有權轉移登記，車輛歸乙方占有使用并收益，但甲方保留處分權。乙方付清全部價款后，應自行將車輛所有權轉移登記至乙方名下，并承擔全部費用，甲方應給予協助配合。

　　2、甲方有權在乙方違反本合同時按照本合同的約定方式行使對車輛的所有權和處分權。

　　第五條：車輛的占有、使用、收益權

　　甲方向乙方交付車輛后，有乙方占有、使用車輛，由乙方自助經營收益，自負盈虧，自行承擔車輛的行使、經營費用和風險。但乙方在合同履行期間違反本合同約定時，甲方有權按照合同約定處分車輛。

　　第六條：分期付款期間的權利限制

　　在本合同約定的乙方義務履行完畢之前，乙方不得對占有使用的車輛進行產權處置(包括但不限于轉讓、變賣、出租、抵押、質押、典當、贈與、繼承、將其投資給第三者或做出其他損害甲方權益的行為)。

　　第七條：擔保條款

　　丙方同意作為本合同乙方義務的擔保人，自愿為乙方本合同項下的全部責任承擔連帶保證責任。保證責任范圍包括乙方的欠款本息、違約金、使用費和甲方實現債權的費用(包括并不限于調整費、訴訟費、律師費、催交費、收回、變賣、評估工程機械等費用)及乙方所應承擔的全部義務。

　　丙方同意甲方有權直接向丙方主張前述擔保債權，無論該債權是否另行設置有其他擔保;丙方所承擔的連帶保證責任之保證期間為本合同約定的乙方責任或法定責任發生之日起10年。

　　第八條：乙方預先放棄權利的特別約定

　　1、在合同履行期間，乙方占有使用車輛時，如發生乙方違反本協議情況時，甲方可以作為車倆的登記所有權人，取消乙方占有使用車輛的權利，行使車輛的全部所有權權能(包括自行收回車輛直接進行占有、使用、收益、處分)，并排除乙方及第三方干涉，乙方必須無條件配合，不得采取阻止、報假案等方式對甲方提出阻擾;

　　2、甲方基于錢款約定收回車輛時，直接以所有權人的身份對車輛采取所有權人享有的全部法律權利，乙方承諾：當發生甲方收回車輛之情形時，放棄因本合同約定而占有、使用車輛所產生的一切權利(包括收益或營運可得利益)。但因乙方不存在違約行為時甲方收回車輛的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。

　　乙方本頁簽名：________

　　丙方本頁簽名：________

　　第九條：各方的其他權利和義務

　　1、甲方在乙方按約結清全部價款和其他費用后，有向乙方提供車輛有關手續，協助辦理車輛所有權轉移登記的義務。

　　2、在合同有效期內，甲方享有通過各種方式獲取乙方本人及車輛位置、通訊、營運信息、位置信息的權利，并沒有權為車輛加裝衛星定位裝置，費用由乙方承擔。乙方在變更常住住址、通訊方式時，有在24小時內告知甲方的.義務，否則視為乙方拆除定位裝置。

　　3、乙方在如約履行合同義務的前提下，享有占有、使用車輛并從中收益的權利，在合同到期且足額付清車款時，承擔過戶、轉移產權登記及費用的義務，否則視為乙方拆除定位裝置。

　　4、乙方在如約履行合同義務的前提下，享有占有、使用車輛并從中收益的權利，在合同到期且足額付清車款時，承擔過戶、轉移產權登記及費用的義務。

　　5、乙方承擔占有、使用車輛期間的各項稅、費及車輛行駛、運輸風險，自負盈虧，且不得以甲方名義從事任何活動。

　　6、乙方必須選任具備相應駕駛、運輸資格的駕駛員操作車輛依法經營，如有違法、違約行為造成車輛被扣押、查封、罰款、發生事故或產生其他損失，由乙方自行承擔由此產生的全部責任，給甲方造成的一切損失，乙方均應承擔賠償責任。

　　7、在合同有效期內，乙方有按期參加車輛檢驗、進行維修保養，保障車輛安全運營狀態的義務。

　　第十條：關于車輛保險費用交納的特別約定

　　1、鑒于甲乙雙方買賣車輛的價款在合同有效期內未全額支付，為保障甲方利益，降低乙方占有使用車輛期間可能給甲方造成的車輛價值滅失、減值風險或其他社會風險，乙方必須在占有使用車輛期間辦理機動車交通事故責任強制保險和如下互助，并將甲方列為投保人享受保險利益，如乙方存在欠款，出險后的理賠款項優先沖抵所欠甲方車款：

　　(1)、機動車損失保險;

　　(2)、第三者責任互助;

　　(3)、其他險種。

　　2、乙方在占有使用車輛進行營運活動中，可自愿參加或決定投保貨物損失，旅客、乘坐險等保險險種，在出險后的理賠過程中需要以甲方名義出具相關手續的，甲方給予配合協助，但以甲方名義出具的理賠手續不作為甲方占有使用車輛的根據，不改變車輛由乙方占有使用的狀態，所得理賠款優先沖抵所欠甲方車款，乙方不欠車款或已結清車款的所得理賠款歸乙方。

　　3、如乙方未能如期參加本條第一款保險險種或到期后未按期續保，甲方有權選擇代乙方辦理繳納并墊付前述保險費用，乙方應在甲方墊付保險費用后的最近一期車輛價款繳納時間屆滿前，將甲方墊付的保險費用及每日萬分之十的資金占用費隨車款一并支付甲方，逾期按乙方未按期支付車款的違約責任處理。

　　乙方本頁簽名：________

　　丙方本頁簽名：________

　　第十一條：違約責任

　　1、乙方存在違約行為，甲方有權要求乙方、丙方支付剩余欠款信息，乙方、丙方應按逾期所欠款項每日5‰的標準支付違約金(但最低應承擔叁萬元的違約金)，并有權要求乙方、丙方承擔訴訟費、律師費、執行費、交通費等實現該債權的全部費用。

　　乙方本頁簽名：________

　　丙方本頁簽名：________

　　2、當乙方任一期應付車款發生逾期支付、未足額支付或乙方隱藏車輛、拆除衛星定位裝置、對車輛進行處分等違約情況，且違約情形持續達二十天的，視為乙方根本違約，甲方有權自行直接收回車輛，并有權選擇以下方式要求乙方和丙方承擔違約責任：

　　(1)、提前全部履行合同，由乙方、丙方支付剩余全部欠款本息，支付甲方收回車輛費用20000元和30000元的違約金后，甲方將車輛及有關手續交還給乙方，由乙方辦理車輛所有權登記的轉移手續。

　　(2)、提前解除合同，由乙方和丙方按照每天20xx元的標準連帶支付實際占用車輛期間的使用費，并同時支付違約金30000元，支付甲方自行收回車輛的費用20000元后，車輛收歸甲方所有，甲方將乙方已付車款無息退還乙方。乙方已付車款可直接沖抵前述使用費、違約金和車輛收回費用之和，已付款不足清償上述三項費用的，仍由乙方和丙方承擔連帶清償責任，多余部分退還乙方。

　　3、提前解除合同，由甲方變賣車輛，(變賣價以評估為準或按折舊計算，前三個月折舊4.5%，前六個月折舊9%，第一年折舊18%。)變賣所得和乙方已付車款用于清償乙方所欠全部車款，支付違約金30000元、收回車輛的費用20000元和其他實現債權的費用(包括但不限于調查費、訴訟費、執行費、律師費、催繳費、變賣、評估等費用)。如果變賣所得、已付車款不足以償還全部欠款、支付違約金和前述費用總和的，甲方有權向乙方和丙方繼續追償，超過的，甲方應將超過部分的款項無息退還乙方。

　　甲方依據前述第2、第3款的約定自行收回車輛解除合同的，車輛被收回的狀態視為甲方已通知乙方解除合同。

　　4、甲方收回車輛時，可同時收回車輛附屬或裝載的其他物品。但乙方能夠證明確屬他人財產時，甲方可以退回，但由此給乙方或第三方造成的任何損失，均由乙方、丙方承擔，給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償。

　　第十二條：通訊送達地址確認

　　乙方、丙方確認，在合同執行中按照如下方式進行聯絡通訊，甲方按照下列通訊地址和聯系方式發出相應通知或信函后，乙丙雙方均可互相轉達，向任一方發出均視為乙、丙方均已收到。且甲方一經發出，即視為乙丙方共同收悉。

　　乙方：________

　　電話：________

　　地址：________

　　電子郵件：________

　　丙方：________

　　電話：________

　　地址：________

　　電子郵件：________