- 相關推薦
內墻刮膩子和乳膠漆施工承包協議
隨著社會一步步向前發展，各種協議頻頻出現，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。那么你真正懂得怎么寫好協議嗎？下面是小編精心整理的內墻刮膩子和乳膠漆施工承包協議，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
甲方：
(簡稱甲方)
乙方：
(身份證號碼：)
(簡稱乙方)
甲方因工程建設需要，將____區道路網永中安置點拆遷安置房工程，內墻膩子和乳膠漆工程以包工包料的方式承包給乙方施工。為保質保量完成施工任務，經雙方協商簽訂以下協議：
一、工程范圍：
永中安置房主體4#和7#樓
二、工程內容
1、天棚：高、低縫處理和補縫，防銹漆處理，刮膩子二遍。
2、墻面：基層處理，刮膩子二遍。
3、樓梯間和電梯前室：基層處理，刮膩子，打砂紙，乳膠漆。
4、按以上工序進行施工。
5、手工操作工具(膩子桶、刮板等)、電纜線。太陽燈、板車等工具均由乙方自行負責。
6、對甲方負責供應的機具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。
三、工期
以甲方進度要求時間為準。因乙方施工原因而延誤工期，每延誤一天罰款1000元。如遇以下情況，工期可以延誤，但必須經甲方書面簽證認可。
1、因甲方提出變更施工計劃或變更圖紙而不能繼續施工，工期延誤。
2、因遇不可抗拒或自然災害影響施工，工期延誤。
四、工程單價及付款方式
1、工程量：按實際完成工程量結算。
2、工程單價：(1)刮膩子的墻面、頂棚、梁、柱價格為5.5元/;(2)乳膠漆樓梯間和電梯前室價格為12元/m2;(3)踢腳線價格為2.5元/m。以上單價包含40%的總價發票。該單價已包含管理人員費用，工人加班工資，因墻體裂縫或墻面破壞、雨水淋濕影響等產生的返工、所有修補，辦理暫住證，勞保用品及其他輔助費用。因乙方施工原因出現返修質量問題要求返工，相應處理費用均由乙方全部承擔。以上單價乙方已綜合考慮市場價格波動因素以及各種政策性調整因素，此單價為一次性包死。若乙方在施工過程中，滿足不了施工的各項要求或跟不上甲方的施工進度，乙方必須無條件退場，結算按已完成合格工程量的80%決算。
3、付款辦法：工程量按月結算，工程量為第二月開始支付上個月的工程量，在次月15日前支付上月工程款的80%，通過預驗收支付至90%，余款待通過竣工驗收后三個月內甲方一次性付清給乙方。甲方工程款匯入乙方個人帳戶(提供發票后才可支付工程款)。
五、質量與安全
1、乙方必須嚴格按照現行操作規程及施工驗收規范進行施工，施工質量(表面光潔，不掉灰;無明顯刮痕;開關盒口方正、干凈;顏色均勻一致，以樣板間為標準，交叉施工時做好保潔及成品保護工作，不得污染其它成品)，保證觀感達到驗收標準。
2、乙方在施工應嚴格遵守安全生產操作規程，采取必要的安全防護措施，以確保施工安全，因乙方違章操作而引起的安全事故或發生其它意外事故，其責任與經濟損失均由乙方負責。
3、乙方應做好施工現場的保潔和文明施工，配合甲方定期進行安全檢查，應當對工人進行安全交底，并做好書面記錄。
4、已方現場施工人員必須辦理好暫住證、流動人口計劃生育證、就業證，所有的費用均由乙方負擔。
5、工人宿舍需專人管理，不得煮飯及賭博，如發現一律沒收并罰款。
六、甲方責任
1、每月工程款到位。如未能及時發放承擔乙方的一切損失。
2、參與工程組織施工管理。
3、負責進場人員的膳宿場所和施工、生活用水、用電。
4、負責與班組之間的協調。
5、及時反映乙方在施工中提出的技術建議。
6、甲方承擔工程施工過程中全部的實驗、檢驗、測試等費用。
七、乙方責任
1、工程質量問題由乙方負責，因乙方原因造成的質量問題和工期延誤所造成的一切損失，由乙方負責。
2、施工中的材料調度、施工人員的管理有乙方全部負責。
3、必須遵守甲方單位的有關規章制度等及時辦理務工暫住證。
4、必須保質、保量、按期完成任務，不準無故與業主發生糾紛。
5、按與甲方簽訂的施工安全生產責任書的要求進行安全管理和承擔安全責任。
6、接受甲方的現場技術指導和施工質量監督，若發現質量不符合要求，必須返工至優良，同時負擔相應費用。
7、乙方必須在保質保量的前提下節約用材，每天下班前必須做至落手清，乙方不能私自攜帶甲方材料出場。
8、乙方必須嚴格按照會審紀要、施工圖紙、相應施工驗收標準等有關內容的認真組織施工，因乙方未嚴格按照上述要求組織造成工程停工，相應費用均由乙方全面承擔。
9、乙方必須每月準時發放班組民工工資。不得拖欠民工工資，不得滯留民工工資款。
10、在施工過程中乙方應做好文明施工，嚴格按照安全操作規程進行，采取有力安全防護措施。如乙方造成他人和自身的一切人身傷亡、設備安全事故，其發生的責任及費用均由乙方負責，甲方不付任何責任和費用。
11、如發現本工程乙方進行轉包，甲方單方有權終止本合同。
八、其它
1、乙方必須服從監理單位人員監督和管理，虛心接受監理人員的寶貴意見。
2、若甲、乙雙方之間發生爭端或糾紛，應本著實事求是的原則友好協商解決。若協商不成，任何一方可向本工程所在地管理轄區的人民法院提出訴訟。
3、本合同一式二份，雙方各持一份，工程款結清即失效。
甲方簽字(蓋章)：
乙方簽字(蓋章)：
年 月 日
年 月 日
【內墻刮膩子和乳膠漆施工承包協議】相關文章：
內墻乳膠漆粉刷承包合同03-08
內墻乳膠漆承包合同范本01-18
刮膩子施工合同12-08
內墻瓷磚施工合同09-02
內墻涂料施工合同07-29
內墻粉刷施工合同03-18
內墻粉刷施工合同05-08
施工總承包和施工合同02-07
刮膩子勞務分包施工合同09-09